当前位置：明兵范文网>合同协议>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2022-03-07 16:23:46 施工合同我要投稿

【精华】施工合同合集5篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【精华】施工合同合集5篇

施工合同篇1

　　乡村道路施工合同

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：乡村路面硬化

　　2、工程地点：泽覃乡五龙村仙水组

　　3、承包范围：1.2公里水泥硬化。

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　5、合同价款：合同价为每公里24万元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

　　二、技术要求

　　1、路面为375px厚C20水泥混凝土路面，宽4米。

　　2、天然级配砂砾石垫层，厚度500px天然级配砂砾石,宽度6M。

　　3、 500px厚3:7灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、路基处理

　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、甲方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　2、甲负责场地三通一平。

　　3、乙负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方和监理单位进行质量检查：

　　五、工程价款的支付

　　本合同签订之日付30%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的5%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工

　　乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的.行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　乙方在工程具备竣工验收条件钱24小时通知甲方组织竣验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

　　八、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。

　　甲方:乙方:

　　年月日

施工合同篇2

　　甲方：身份证号：电话：

　　乙方：身份证号：电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程事宜协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：消防系统 (1)火灾自动报警系统

　　4、工程工期：月日至年月日。

　　二、承包方式：包工包料

　　三、工程造价：

　　四、工程质量及评定标准

　　1、质量要求：合格工程并符合消防设计要求。

　　2、评定标准：按国家和甘肃现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　3、安全生产必须符合国家安全施工规范的要求，防止事故发生。

　　4、材料及设备品牌必须采用消防部门认可的合格产品、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证工程质量.

　　五、付款方式

　　1、合同签订当天，甲方支付乙方合同款

　　2、工程完工甲方向乙方支付余款

　　六、双方责任及义务

　　1、甲方责任

　　(1)按合同付款方式提供合同书所规定的全部费用

　　(2)指定专人负责系统工程项目建设的协调工作，免费为乙方施工提供存放器材的房间及施工电源和施工用水。

　　(3)负责系统工程项目的组织及验收。(甲方内部验收)

　　(4)甲方负责现场设备安装位置的供电，确认布线路、管道等设施的协调工作。

　　2、乙方责任

　　(1)负责系统设计、安装、调试、开通试运行的`全部工作。开通试运行后向甲方交付系统竣工资料和全套系统的技术资料，按时向甲方交付一个符合技术规范验收合格的系统。

　　(2)乙方在施期间，乙方施工人员及设施发生意外事故，造成的伤亡和损失均由乙方全权负责，与甲方无关。

　　(3)乙方工程如不符合消防验收规范需要返工，所造成的一切损失由乙方承担，在施工期间因甲方造成的损失应由甲方承担，在工程完工后由甲方造成的人为损坏由甲方全权负责。

　　(4)工程验收：按照消防部门意见，由乙方配合，甲方负责验收。

　　(5)负责对甲方的系统使用和维护人员的技术培训。

　　(6)自系统开通运行之日起，乙方提供对系统及系统设备免费保修工作(质量责任限于产品本身的修理、更换或维护，不包括其他人为破坏因素或使用不当造成的损坏，人为不可抗拒因素除外)，壹年后提供优惠服务，系统出现故障后，乙方将在24小时内响应，对一般故障在一天内予以解决，并对设备实行终身维修和系统长期售后技术支持。

　　七、所有权与风险转移

　　在甲方支付全部货款前，货物的所有权归乙方所有，如甲方未能按合同约定的付款期限履行付款义务的，乙方有权以任何方式将货物收回，甲方须承担因违约而给乙方造成的经济损失，包括但不限违约金，收回货物的运输及其他费用等。

　　八、履行期限和方式

　　1、乙方在合同签定后，在甲方规定期限内，将设备运抵现场。

　　2、在组织施工过程中，如遇下列情况，需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。

　　(1)因不可抗力被迫停工时。

　　(2)因甲方提出变更计划而不能施工时。

　　(3)因甲方原因不能按期提供合同规定之相应条件时。

　　九、系统工程项目延误责任

　　1、由于甲方原因，致使工程不能按期开工或影响进度造成的责任和经济损失由甲方承担，工期应按拖延天数顺延。

　　2、由于乙方的原因，使工程不能按期交付验收合格的系统造成的损应由乙方负担。

　　十、违约责任和仲裁

　　1、甲、乙双方任何一方违约，需向对方偿付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。

　　2、工程合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商解决，以期实现友好合作的目的，协商有分歧时，可提请仲裁机关解决。

　　3、本合同自签定盖章之日生效，任何一方不得擅自修改或终止，需要修改或终止时，应经双方协调同意，签具修订撤消合同的协议书，未尽事宜，双方友好协商解决。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，合同附件是本合同的组成部分，具有与合同正文同样的法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇3

　　编号

　　建筑施工机械租赁合同

　　工程名称：出租方：承租方：合同日期：

　　建筑施工机械租赁合同

　　甲方（出租方）：营业执照注册号：乙方（承租方）：

　　根据?中华人民共和国合同法?以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就租用建筑施工机械的相关事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁机械及租金计算办法：

　　第二条使用地点、项目名称和工作内空

　　使用地点：项目名称：工作内空：第三条租赁期限

　　机械租赁机械： 1.如因工程需要延长租期，双方应在合同届满前

　　2.租赁期满，乙方继续使用租赁机械，甲方没有提出异议的，原租赁

　　合同继续有效，但租赁期限为不定期。第四条租金的支付

　　1.预计租金总额：元，大写

　　2.结算方式：按每月的月底结算，次月支付结算额的%，余款待付。

　　3.租金计算起止时间：第五条进出场费用

　　1、双方同意按照下列第种方式计算机械进退场费和安拆费；（1）租赁机械进场和安拆由甲方负责，费用包含在租赁费用内；（2）租赁机械进场和安拆由甲方负责，费用按以下方法计取：运输费元、吊装费元、拆卸费元、共计人民币第六条租赁机械交接与验收

　　1. 甲方依合同约定的时间、地点向乙方移交租赁机械，双方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单和验收记录。 2. 法律法规规定需安装调试并检测合格方能投入使用的或者合同约定由甲方现场安装后才能投入使用的机械，安装调试合格之日为移交日。

　　第七条双方关于保证金的约定

　　第八条双方的权利义务

　　租赁机械由甲方负责操作与维护以及机械所需液压油、润滑油。

　　并应按机械运营操作的规定，配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作人员。乙方负责使用的柴油并应按机械运营、操作的'规定，配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作人员。 1．甲方的权利义务

　　(1) 甲方应按合同约定下乙方提供机械设备，并按照法律法规规定提供机

　　械的生产厂家资质、生产许可证、出租方营业执照、技术鉴定报告、产品合格证等相关必须具备的文件或证件。

　　(2) 甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注

　　意事项及其他必要的技术资料和技术说明。

　　(3) 甲方派出随机操作人员必须持上岗证，服从乙方管理，遵守国家法律

　　法规及乙方各项规章制度。

　　(4) 乙方应负责承租机械在施工现场的看护并保证设备的安全。 (5) 机械设备管理方提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检的需

　　要。

　　(6) 吊车操作人员对乙方提供的施工现场的场地条件、吊装条件必须进行

　　复查和校核，如果有意义不得起吊，在问题整改或排除后方可吊装。 (7) 配合乙方做好进场验收工作。 2.乙方的权利义务

　　（1）乙方应为甲方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。

　　（2）乙方擅自改变承租机械的，甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失。

　　（3）乙方应按排必要的维修时间，由甲方对机械进行正常维护保养。（4）乙方有责任对施工场地地面和地下设施情况进行申报，由于申报不清而造成的事故由乙方负责。

　　（5）乙方有责任对甲方吊车操作人员进行岗前教育和安全技术交底。配备吊具、吊索，并保证其性能完好。第九条违约责任 1. 甲方的违约责任

　　（1）甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号、规定

　　和质量与合国约定的不符，经乙方催告仍不能按时履行或提供代替机械达不到乙方要求，导致合同无法履行的，乙方可以解除合同。

　　（2）其它。 2. 乙方违约责任

　　（1）乙方未按合同约定支付租金，每逾期一日应按照逾期支付价款的%向甲方支付违约金，逐日累计期满日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

　　（2）因乙方原因致使机械受到损毁的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。

　　（3）乙方未经甲方书面同意擅自将承租机械转租的，甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　（4）其他。第十条安全管理责任

　　1. 机械设备发生事故或未遂恶性事故时，出租人和承租人应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告出租人和有关部门，听候处理。

　　2. 属于违章操作或违章指挥发生的事故，在查清各自责任后，由双方承担相关的责任。

　　3. 属于机械设备制造质量，不定期保养，指挥不当造成机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故，造成的直接经济损失由承租人承担。第十一条合同争议的解决

施工合同篇4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的.如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇5

　　甲方姓名 (发包方)：___________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　乙方姓名(承包方)：____________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　一、概况

　　1.甲方装饰住房系合法居住。

　　2.装饰施工地点：__________________

　　3.施工范围：三卧室一客厅一餐厅一厨房二卫生间二阳台，套内面积__________平方米。

　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、部分家具打造等其他双方约定工程。

　　5.承包方式为乙方清包工。

　　6.总价款：￥__________元，大写(人民币)：____________元整。

　　其中：

　　材料费：无。人工费：__________元整。

　　管理费：无。设计费：无。

　　垃圾清运费：无。税金：无。

　　其他费用：无。

　　此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。

　　7.工期：自______ 年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、关于材料供应的约定

　　全部工程用材料均由甲方提供。

　　甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。乙方同时必须提供大致精确(+/- 5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担。

　　乙方工人必须帮助甲方进行材料的.搬运工作。

　　三、关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由甲方提供设计施工方案。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用和材料损失由乙方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，经双方协商后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

　　6.工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，双方应提前商定验收日期，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

　　7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。

　　另：乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　四、关于工程价款及结算的约定