【精华】施工合同合集六篇
随着人们法律观念的日益增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的施工合同6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
甲方： 乙方：
依据中华人民共和国有关法律法规，本着诚实信用、平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保安服务事项达成一致意见，特签订本合同。
第一条 保安服务内容
1.区域范围：甲方施工现场围墙以内区域，含施工区、办公区、生活区三个功能区域。
2.门卫：负责南大门和西大门两个大门每天24小时门卫值班。严格执行门卫管理制度。对进出现场人员、车辆进行盘查登记，严禁闲杂人员、车辆进出;严禁未经冲洗干净的车辆出场;严禁未经审批同意的建筑材料与施工机械设备出场。
2. 视频监控室：每天 24小时视频监控值班;
3. 现场巡逻：每天24小时巡逻，防火、防盗、防破坏;
4. 维持区域范围内的治安次序，及时干预、调解各种矛盾纠纷。
5. 按照乙方的管理模式对保安队员进行管理。
6. 依据双方确认的岗位职责要求，执行安全防范任务，承担相应的保安服务责任。
第二条 甲方责任
1.为乙方保安人员提供必备的工作条件，包括值班室、办公桌椅，组织训练学习的场所等。
2.配备符合有关规范、标准要求的门卫、消防、视频监控设施。对乙方提出的'安全防范隐患报告应及时答复和改进。制订并执行内部安全防范规章制度，教育本公司员工配合和支持乙方保安人员履行保安职责。
3.为值班保安员提供现场住宿，提供4台手持式对讲机及充电器。
4.按合同约定的时间和方式向乙方支付保安服务费。
5. 甲方有权要求乙方更换不称职、不合格的保安员。
第三条 乙方责任
1.乙方共指派_7_名保安员负责甲方的安全护卫工作(先期指派5名，待甲方工程全面展开并接到甲方书面通知后再派2名)，其中负责人(保安队长)一名。
2. 乙方根据服务内容与甲方要求，自行安排、协调保安员值班，并将值班人员表交甲方有关部门存档备查。
2.保安员应严格履行本合同第一条规定的保安职责范围，并遵守甲方符合法律规定的各项规章制度。
3.发生在执勤区域内的刑事案件、治安案件和治安灾害事故，及时处理并报告甲方和当地公安机关，采取有效措施保护发案现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理责任范围内的其它突发事件。
4.落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告甲方并协助予以处理。
5.选派的保安员必须经过正规的保安培训，无违法犯罪前科，并向甲方提供保安人员的登记表、身份证复印件等。
6.为保安人员配备制服及基本保安装备，并负责保安员的工资、就餐，承担保安人员的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险及意外伤害保险。
7.加强对保安员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。
第四条 保安服务费及支付方式
1.甲方按每人每月___2400__元人民币标准包干支付乙方服务费，实际支付金额以当月甲乙双方签字确认的数字为准。
2.甲方应在当月十五日前以转帐支票或现金方式向乙方支付当月的服务费。
第五条 保安服务期限
自_20xx_年_4_月 1日起，至20xx年12月31日止。
第六条 合同的变更及违约责任
1.在合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可变更本合同。
2.在合同有效期内单方提出终止合同的，须向对方支付一个月的保安服务费作为违约赔偿金。
3.甲方逾期支付保安服务费，须向乙方支付每日千分之三的逾期付款违约金。甲方逾期三十天未支付保安服务费的，乙方有权单方解除合同，并追究甲方的违约责任。
4.甲方指派保安员从事本合同约定的保安服务职责范围外的工作，由此造成的对保安员和其他第三方的经济赔偿责任，由甲方负责。
5.依据本合同，经公安机关确定是由于乙方保安人员进行保安服务工作时的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，乙方负责承担全部赔偿责任。
第七条 争议的解决方式
1.甲方追究乙方保安工作失职的赔偿责任，应向法院提起诉讼，乙方的赔偿责任依据法院的生效判决来确定，但甲方的经济损失小于人民币10000元的，双方可以协商确定赔偿责任。乙方须在赔偿责任确定后的30日内支付赔偿金。在赔偿责任确定前，甲方不得擅自扣减保安服务费。
2.保安员在甲方规定的保安职责范围和区域范围之外所发生(造成)的一切法律与经济赔偿责任均由乙方承担。
3.甲乙双方因合同履行发生其他争议时，双方应协商解决，协商不成可通过司法途径解决。
第八条 双方认为需要约定的其它事项
本合同未尽事宜，双方协商解决。
第九条 附则
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲 方(盖章)：_________ 乙 方(盖章)：_________
项目经理(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇2
甲方：
乙方：
施工地点：
工程项目名称：
经甲乙双方共同友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与相关法律法规的条款，本着平等、自愿、守信的原则，达成协议如下：
一、甲方土桥社区 建设工程交由乙方承建，所承建的项目有社区道路、给排水设施、社区绿化、公益设施、新农村住房等新农村规划区域内的建设项目。
二、乙方在项目建设施工过程中要按安全规范要求进行施工，对所有的安全生产负有全部责任，定期开展安全教育，避免安全事故发生，严把质量关，实行岗位责任制，每一个环节都必须落实到人。
三、甲方将水、电安置到施工现场，施工用地的一切拆迁工作均由甲方按施工要求负责全部拆除，实施无障碍作业并做到“三通一平”,否则影响施工进度由甲方承担责任，甲方应向乙方提供甲方已确认过的施工图纸和相关的工程确认文书，依保障乙方施工的准确性。甲方要配备专人全力协助乙方开展施工，协调施工中出现的问题及施工队与村民之间的纠纷。
四、本工程采取分项、分期的方式，甲乙双方要在施工前订立工程附加协议，以确定该项目工程量、工程进度、工程款拔付方式及其它要求。
五、道路工程给排水工程及其它公益设施，乙方应按甲方指定的工程总量的`10%为一个结算段与甲方进行结算，待该项工程全部结束时，甲乙双方将全部款项全部结清。
六、新农村建设的户型要求按甲方提供的图纸由乙方进行施工。
七、工程款由甲方按照乙方每期实际施工进度分期付款的方式进行结算，基础完工（士0）甲方付乙方总工程款的10%,一层板完工甲方付乙方总工程款的30%,二层主体完工甲方付乙方总工程款的40%,室内毛墙、毛地、室外外墙漆完工、入户门安装完毕，甲方付乙方总工程款的20%.
八、施工图纸和每平方造价以甲方签字盖章后为确认依据。
九、附加协议
1、社区道路 原有路面的基础上加宽6米并取直，每平方120元
2、按实际工程量结算，20cm三七灰土垫层18cm,30砼路面。
2、社区排水沟
全封闭排水沟，每米造价30元/m2,按实际工程量结算，24×2m×1m,阴井：按实际工程量结算，每个造价150元。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方盖章签字后生效，未尽事宜另行协商。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
年 月 日
施工合同 篇3
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经甲乙双方平等协商，甲方同意将中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程承包给乙方，就本工程相关事项协商一致，订立本合同以资共同遵守。
一、工程名称：中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程
二、工程地点：江油市西屏镇
三、工程内容：大理石安装
四、承包方式：包工包料，乙方按甲方要求负责大理石采购并组织高级技术工人安
装施工。
五、工程单价及合同总价：
1、圆柱安装“阿曼米黄大理石”，材料及安装综合单价为元/㎡（含角钢架及辅材）；共㎡，小计 元。
2、墙体方柱及沙盘底边线安装“灰木纹大理石”， 材料及安装综合单价为元/㎡（含角钢架及辅材）；共㎡，小计
3、洗手间面盆及门槛石安装“银白龙大理石”， 材料及安装综合单价为元/㎡（含角钢架及辅材）；共㎡，小计元。
4、合同总价为
六、付款方式：甲方先期支付乙方预付款 元。安装完工按实际施工完成数量支付80%工程款，余款待工程竣工验收合格后一次性付清。
七、工程期限定为合同签字之日起计算，乙方应在25天内按质按量完成，保证在20xx年7月10日前完工。
八、施工技术标准按国家规范标准施工。
九、甲方责任
1、负责提供施工用水用电，负责施工现场协调，保证施工正常进行。
2、负责提供施工设计图给乙方，落实专人负责督促乙方按技术规范施工，对乙方施工存在的问题提出整改意见。
3、负责筹措工程资金并按合同要求及时兑现工程款。
十、乙方责任
1、负责有计划有组织地按技术规范施工，确保工程按时、按质、按量完成。
2、按国家有关规定，对施工现场规范管理，做到文明施工，安全施工。
十一、违约责任
1、本合同签订后，任何一方不得单方面解除合同，如任何一方违约，应赔偿对方10000元违约金，并承担由此造成的一切责任及经济损失。
2 、如乙方所供大理石质量不合格，乙方应无条件退货运走，如乙方不按时清场，甲方有权自行处理；如乙方未按甲方规定的.材料到货时间，材料规格、质量、数量送货到甲方指定工程地点，由此给甲方造成相应损失按合同总价款的50%作为赔偿金。
3、合同履行过程中，如乙方未经甲方允许擅自停工超一天，甲方有权解除合同并有权清理乙方出场，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
1
4、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每迟延一日按合同总价款的10%计算违约金支付给甲方；延迟超过三天的，甲方有权解除合同并在一天内清理乙方出场，乙方应按合同总价款的50%支付违约金给甲方，并只能按所完工程量的50%结算价款。
十二、争议解决
本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，如协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议具有同等效力
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
签订日期： 签订日期：
施工合同 篇4
合同编号：
XX小区送电工程建设协议书
工程名称： XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司
实施单位：
签订日期：
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。
合同双方当事人：
建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）
法定代表人（签章）： 联系电话：
委托代理人（签章）： 联系电话：
实施单位:（以下简称乙方）
负责人（签章）：
委托代理人（签章）： 联系电话：
第一条：乙方承担的送电工程建设任务
工程名称：XX送电工程
工程地址：XXXXXXX
工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。
第二条：甲乙双方责任
甲方责任如下：
（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。
乙方责任如下：
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。
（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。
（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。
第三条：合同金额及付款方式
经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）
甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条：规划、设计变更的约定及违约责任
合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。
第五条：质量保证
（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。
（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。
（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的.保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。
（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。
（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。
（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。
（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。
第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。
（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延；甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。
（三）遵守国家的法律、法规。
第八条：工程延期
对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。
（一） 工程量变化和设计变更。
（二） 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时。
（三） 不可抗力。
（四） 自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。
（五） 约定或甲方代表同意顺延的其它情况。
第九条：送电日期
甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。
第十条：协议期限
协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。
第十一条：违约
甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支
施工合同 篇5
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
经双方友好协商达成以下协议：
一、乙方为甲方提供下列产品。
二、工程地点：( )。
三、甲方先付给乙方定金( )元，材料运到甲方工地后，甲方再付给乙方材料费( )元。工程完成后甲方把剩余的安装费( )元一次性全部付给乙方。
四、施工期间甲方免费为乙方提供水电，解决工人住宿，因停电或天气等特殊情况无法施工时，工期顺延。
五、乙方应按施工图纸及国家有效地技术规范组织施工，确保工程质量。
六、乙方应按同行业规定验收。乙方对本工程保修壹年。
七、现金结算：如甲方需开发票另加增值税。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、如遇特大自然灾害，本合同自然终止。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 附加条款：
1、乙方在施工中应自己带好所有的使用工具及设备。
2、乙方的.所有的工人必须是专业的施工人员，自己安排，甲方概不负责，乙方对自己的工人的一切保险及人工费由乙方自己解决，甲方不负任何责任。
3、乙方在施工中一定要保证安全，在施工中的一切安装事故，全部由乙方自己承担，甲方概不负责。
甲方负责人签字： 乙方负责人签字：
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇6
为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下合同条款，共同遵守执行：
一、工程内容：中心小学15间平房吊顶。具体如下：阳光塑料扣板吊顶，采用白色木质T 形凹槽龙骨; 角线采用3CM 塑料线条，油面漆二遍。
二、承包单价：按实际吊顶面积计算。包工包料：吊顶每平方米30元整; 线条每米2元整。
三、双方责任：
1、甲方责任：
1) 提供乙方人员的中午生活，施工用电。
2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。
2、乙方责任：
1) 严格按照设计变要求施工，提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致，进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。
2) 严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度，提高工人的'安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。
3) 绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量，负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
4) 爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
四、工程质量及验收标准：
工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。
五、工期：
根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。
六、付款方法：
工程完工后，待工程验收合格后，三十天内结算并付清所有工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。
发包方(甲方) ：(盖章) 乙方：
代 表： 乙方（签字）：
签约时间：20xx年 月 日
【施工合同】相关文章：
施工施工合同04-12
施工施工合同15篇01-01
施工总承包和施工合同02-07
施工的合同08-17
施工合同08-24
施工的合同11-17
施工合同12-31
劳务合同施工合同01-07
私人施工合同01-24
混凝土施工合同02-15