施工合同

时间:2022-02-16 13:55:25 施工合同 我要投稿

关于施工合同模板合集五篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的使用频率呈上升趋势,合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的施工合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

关于施工合同模板合集五篇

施工合同 篇1

  发包人(全称): (简称甲方) 承包人(全称): (简称乙方)

  甲乙双方现就______年___月___日签订的工程名称为__________________________的建设工程施工合同达成如下补充协议:

  一、 付款方式

  乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元,施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元,工程完工后甲方支付工程款二十万元,竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金,该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。

  乙方负责提供正规发票。

  二、 承包方式

  除按照上海大众规定的《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外,由乙方包工包料,上海大众指定品牌由甲乙共同确认,由乙方购买,费用包含在工程款内。

  三、 施工安全

  在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;

  如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。

  四、 竣工验收

  本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。 如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的`,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

  五、 本补充协议效力

  本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》不一致的,以本补充协议为准。

  六、 其他

  本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题,双方可另行达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  因履行《建设工程施工合同》和本协议产生争议,由合同履行地人民法院管辖。 本补充协一式两份,双方各执一份,双方签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,在平等互惠的原则下,甲方同意将别墅建筑工程采用包工方式承包给乙方施工,为了确保质量,安全快速,依照中华人民共和国《合同法》与《建筑施工管理条例》要求,做到明确双方的各项责任,特订如下合同:

  一、甲方同意将临湘市南山居委会荷花路西侧朱家巷十九号的整栋别墅建筑的用工采用包干方式承包给乙方施工,甲方提供建筑所用的一切建材,甲方提供三相四线电源及水到位施工工地。甲方提供乙方建筑所用设备安装及存放的场地。

  二、别墅建筑面积计算方式:

  1、建筑基础由

  乙方施工,施工工资计价壹万元整,甲方提供所有建筑材料。

  2、甲方别墅以三层半计算,一层3.6米,二层3米,三层3米,四层2.5米以内,施工工资计价总额壹拾捌万整(包括整栋别墅的水电安装)。

  3、化粪池、阶基、水沟(滴水以内)由乙方施工完成。

  三、付款方式:

  1、进场付开场费2万元;(包括基脚工资)

  2、一层楼面现浇完工付3万元;

  3、二层楼面现浇完工付3万元;

  4、三层封顶完工后付3万元;

  5、内外墙粉刷完工付3万元(包括外墙瓷砖完工);

  6、合同范围之内的建筑全部完工后付4万元;

  7、其余壹万元余额保质金6个月后付清。

  四、乙方必须严格按图施工,更改之处必须经甲方同意,坚决确保基脚牢固可靠,所有立柱、跨梁、围箍梁有棱有角、墙体结实、所有现浇必须水平平整,不得坑洼不平、不得漏水、外墙瓷砖必须牢固、平整、立柱瓷砖四角分明、线条分明、室内粉刷毛面平整。别墅阶基硬化(滴水以内)、化粪池由乙方负责完成。

  五、别墅建筑必须在甲、乙双方协定的`时间内完工(阴雨天按天数减除合同完工天数),即乙方务必在20xx年六月初六日前别墅封顶,乙方务必在20xx年10月30日前完成合同承包之内的所有施工(因阴雨天,材料误工,建筑图纸改动引起的误工等因数必须减除)。

  六、乙方提供施工员的保险费用,乙方在施工中必须做到文明施工,听从甲方指挥,保证跳架牢固,提升机架牢固,确保施工中不得往屋下抛物或掉物,出现此事所有责任由乙

  方负责。乙方在施工中必须按操作规范要求进行施工,佩戴安全帽、安全带,确保安全。不得违章作业,乙方负责建筑施工的所有安全(包括伤亡事故均由乙方负责)安全事故,甲方不负任何经济和法律责任。

  七、以上合同一式两份,甲乙双方各执一份,同时具有同等法律效力,盼望共同遵守。

  八、未尽事宜,经甲乙双方共同协商解决。

  甲方:乙方:

  年 月 日 年 月 日

施工合同 篇3

  工程名称:

  甲 方:

  乙 方:

  经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:

  一、施工范围:

  乙方施工范围为:含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

  二、施工方案:

  一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

  三、施工材料要求及材料供应

  1、主要材料要求:

  a、聚苯乙烯保温板:厚度20㎜。

  b、铝箔反射膜。后付牛皮纸,

  c、地暖复合膜 3㎜

  d、pe-xa管, “ 道诚”牌,de20×1.9㎜

  盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)

  e、分水器为全铜,巨帆牌。

  f、钢丝网:∮2×200mm×200mm,

  2、辅助材料采用市面上通用材料。

  四、施工现场管理

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

  2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

  3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

  五、工程造价和结算方式

  1、合同造价

  该工程地暖实际铺设面积约为平方米,结算价格为31元/平方米。工程总价约为: 元。

  地暖施工完毕后,甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的'房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积,卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。

  2、结算方式、

  乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%,后续工程按工程实际进度拨款,施工完毕拨付到总价的70%,工程竣工验收后付至95%,留5%作为质量保证金,第一个采暖期结束后付清余款。

  工程不能同时施工时,按施工楼号单个结算。

  六、施工工期:现场条件具备时,单个楼工期不超过10天,总工期:7月10日至8月15日,保证交工验收,以不耽误后续土建方施工为原则。

  七、质量保证:乙方对安装工程保修二年,终生负责维修。

  八、合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

  九、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  签字:签字:

  年7月 6 日 年7月 6 日

施工合同 篇4

  专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。以下是施工合同范本最新,欢迎阅读。

  合同编号:20xx-***

  签约双方:

  发包人:***(以下简称甲方)

  承包人:***(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:

  一、工程概况:

  (一)施工内容:***等。

  (二)施工地点:***

  (三)工期要求:工程定于20xx年*月*日开工,20xx年*月*日竣工。

  二、工程费用:

  工程暂定合同价*元(大写:*万元整)(工程造价最终以审计为准)

  三、资料和提交:

  1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。

  四、工程款结算依据及价款确定:

  1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。

  2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。

  2.1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。

  2.2、安全文明施工措施费按20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取;

  2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行

  2.4、材料价格按施工期同期成都市《工程造价信息龙泉驿区价格信息》计取,如《工程造价信息龙泉驿区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。

  2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发[20xx]75号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。

  3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。

  五、付款方式:

  1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60%

  2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95%

  3、质保金为审定总价的.5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后14日内(无息)付清。

  六、工程质量及验收:

  本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

  七、甲方的责任:

  乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;

  八、乙方的责任:

  1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

  2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。

  九、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

  3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。

  4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

  5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场,

  并支付违约金。

  6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。

  7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。

  8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。

  十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

  十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。

  十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  甲方法定代表人:乙方法定代表人: 甲方委托代理人:乙方委托代理人: 甲方盖章:乙方盖章:

  日期: 开户银行:

  电话: 帐号:

  日期:

  电话:

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。 杨勇刚 .(以下简称甲方)与 武汉科恩克科技发展有限公司 (以下简称乙方)签订的《 东岗镇全民健身中心运动场施工合同 》(以下称合同);甲、乙双方共同协商就施工事项协商一致,为明确双方义务和责任,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点: 河南省林州市东岗镇

  工程内容: 跑道、篮球场等工程

  1、透气型塑胶跑道(国标13mm)包工包料价格为:元/㎡(不含税金),面积约为 20xx ㎡(以实际施工面积据实结算),规格为 13 mm。合计总金额为:¥: 156000 (人民币大写 壹拾伍万陆仟元整 )。

  2、4mm硅pu球场包工包料价格 81 元/㎡(不含税金),面积约为 600 ㎡(以实际施工面积据实结算),规格为 4 mm。合计总金额为:¥: 48600 (人民币大写 肆万捌仟陆佰元整 )。

  3、以上价格由材料费、施工费、运费、机具费等组成(不含税金)。

  4、工程质量必须达到相关产品国家标准,否则不予验收。

  二、 施工方式

  工期定为 10 天(不包括阴雨天及养护),20xx年5月25日前必须完工。

  三、甲乙双方的责任

  1、甲乙双方必须完全履行本合同,否则,应承担相应的违约责任。

  2、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  3、甲方须提供工程施工的.水电等必要条件,若临时更改施工方案需提前通知乙方,且由此造成的成本上升和工期延长,乙方不承担相关责任。

  4、按本合同约定,向乙方支付工程款项。

  5、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水等。

  6、由于甲方责任导致未能按原协议工期进度进行,而造成增加进、退场、误工费用,甲方应予以补偿。

  7、在乙方进场前,甲方负责将施工现场清理干净。

  8、乙方在现场施工时,必须接受甲方现场管理人员质量、进度、工期的管理。 按时提供人员、材料、设备进场,做好施工期间各项管理工作。

  9、乙方应安全文明施工。依据安全施工的法律、法规及规范标准,采取一切有效的安全措施,杜绝安全事故的发生,如因乙方的原因造成的自身及第三者安全事故的一切责任由乙方承担,包括一切经济、法律责任。

  10、遵守有关管理部门对施工现场的进出交通,环境卫生,施工噪音等有关规定。 保证施工现场整洁,符合文明施工的有关规定。工程交工之前达到现场清洁的要求。

  11、积极主动地做好工程质量管理,严禁弄虚作假,偷工减料行为,做到清正廉洁,优质高效。

  12、按规定和标准组织施工,严格把好质量关,并对铺装工程质量负责。

  13、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方负责承担。

  14、按甲方统一规划堆放材料、机具。

  四、竣工验收

  (1) 以下情况中,视为验收合格。

  1.1、 验收工作:乙方完工通知甲方,2日内进行验收,逾期未验收则视为默认验收合格。

  1.2、 在未办理完成验收工作的情况下,甲方投入使用所造成的质量问题与乙方无关。

  (2)验收依据:按国家标准验收。

  五、质量承诺及售后服务

  1、 本项目乙方将提供终身售后服务,在场地的正常使用期限内,乙方在接到维修申请后,24小时内响应。

  2、 本项目乙方将提供一年的免费售后服务。自本项目验收合格后的一年内,因基础原因造成跑道起鼓、脱层损坏的非质量问题与乙方无关;若属使用过程中的人为损坏,需乙方上门维修,乙方收取材料及相关管理施工费用。

  六、付款方式

  1、合同签订后,材料到场付总金额的。¥:(大写:叁佰捌拾元整 ),施工开始后按进度每2个有效工作日付款一次。

  2、工程竣工后,按实际施工面积付至总金额的 % 写: 壹拾玖万肆仟叁佰柒拾元整 );

  3、剩余 ,工程竣工后 1年 内付清。

  七、工程款项的支付和结算

  八、其他

  本合同及其附件用中文书写,本合同壹式贰份双方各执壹份,经双方签字盖

  章后即产生法律效力。未尽事宜,协商解决;协商无法解决的,可提交工程建设方当地法院仲裁。本合同自质保期满后,甲方所有工程款结清后自动解除。

  甲方: 乙方:

  签约代表: 签约代表:

  签章: 签章:

  电话:电话:

  日期: 年月 日 日期: 年月 日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

施工总承包和施工合同02-07

施工的合同11-17

施工合同08-24

施工的合同08-17

施工合同12-31

劳务合同施工合同01-07

最新施工合同04-16

校园施工合同04-13