供电工程施工合同

供电工程施工合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的供电工程施工合同，希望能够帮助到大家。

供电工程施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：

　　一、工程项目名称：

　　鼎--

　　二、工程地点：

　　大庆市---。

　　三、工程内容：

　　地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。

　　四、工程价款及承包方式

　　1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。

　　(1)该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。

　　(2)此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。

　　(3)最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。

　　(4)乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。

　　2、承包方式

　　(1)乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

　　(2)乙方自行负责工程所用水、电费用。

　　(3)甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。

　　3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。

　　五、付款方式

　　1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款;以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。

　　2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使用一年后全部付清。

　　六、工程期限

　　合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天(有效工作日)如施工现场不具备施工条件，工期顺延。

　　七、质量要求

　　1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。

　　2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最后一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。

　　八、责任及义务

　　甲方责任及义务：

　　甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工提供一切工作条件。

　　乙方责任及义务：

　　1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩

　　基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方承担费用。

　　2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。

　　3、工程开工前五日内，向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批，乙方必须按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检查、监督。

　　4、乙方在施工过程中如果发生由于土质(如粉质淤泥层等)情况，导致施工不能正常进行，乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方承担，由而引起的工期顺延。

　　5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工;桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求;试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的.承载力(实际使用价值)达不到设计要求，乙方按照本工程造价的30%承担违约责任。

　　6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。

　　7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐蔽或继续施工。

　　8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。

　　9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合，服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。

　　10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。

　　11、试验桩必须加早强剂，其费用由乙方承担。

　　12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并承担试验检验费用。

　　13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。

　　14、安全生产：乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划，做好安全技术交底工作，保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部责任及费用。

　　甲方责任及义务

　　1、做好施工现场的“三通一平”工作。

　　2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。

　　3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方承担。

　　4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。

　　九、其他事项

　　本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法人代表签字： 法定代表签字：

　　地址： 地址：

　　联系电话： 联系电话：

供电工程施工合同2

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的`具体情况，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层

　　1.2工程地点：徐庄新村东3排2号

　　1.3工程内容：加层砖混结构

　　第二条 工期

　　计划开工时间： 20xx年6月6日 ;

　　计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日

　　第三条 工程质量要求期。

　　本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。

　　第四条 承包方式及合同价款

　　5.1承包方式：包工包料。

　　5.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整

　　第五条 甲方项目负责人及甲方义务

　　甲方义务：

　　甲方向乙方提供水、电接入

　　第六条 乙方义务

　　7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。

　　第柒条 材料和设备

　　工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。

　　第八条 安全施工

　　乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　第九条 工程分包

　　本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。

　　第十条 合同的生效与终止

　　本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

　　第十一条 合同份数

　　本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

供电工程施工合同3

　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　签定时间：_ 年_月 _日

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。

　　一、工程范围

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包项目和内容：

　　二、工程造价

　　4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币_元 。

　　三、建设工期

　　5、 根据有关工期定额和使用需要，_天。

　　6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;

　　(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。

　　(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

　　(4)未按合同规定拨付款而影响施工。

　　(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(6)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。

　　四、工程质量、验收与安全管理

　　7、 本工程的质量为优良。

　　8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范。

　　9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。

　　10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。

　　11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的.，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担返工责任。

　　12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。

　　五、工程造价的拨款和结算

　　13、本工程总造价为_ 元人民币。

　　14、本工程合同签订后 _日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币_ 万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款 。

　　六、其他事项

　　15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造 价款后终止。

　　17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

　　甲 方：委托代理人(签字)： 单位地址： 开户银行： 帐 号： 电 话：

　　乙 方： 委托代理人(签字)： 单位地址： 开户银行： 帐 号: 电 话：

供电工程施工合同4

　　发包人(甲方)：(全称)

　　承包人(乙方)：(全称)

　　依照《合同法》、《招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

　　1工程概况

　　1.1工程名称：。

　　1.2工程地点：。

　　1.3工程内容：。

　　1.4承包范围：。

　　1.5承包方式：

　　□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)

　　□乙方只包工

　　1.6工程结构：。

　　1.7装饰装修施工面积：。

　　2工程质量

　　2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

　　2.2国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20__)

　　2.3约定标准：

　　3工期

　　3.1总工期：_日(为日历工期，并包括法定节假日

　　3.2开工日期：_年_月_日。

　　3.3竣工日期：_年_月_日。

　　3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

　　3.5暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的`，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

　　3.6工期顺延

　　3.6.1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：

　　(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。

　　(2)工程量增加、设计变更的。

　　(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。

　　(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

　　(5)7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

　　(6)甲方未按时支付工程款的。

　　(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

　　(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

　　3.7工期提前

　　3.7.1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

　　3.7.2提前竣工协议应包含以下内容：

　　(1)提前的时间。

　　(2)乙方采取的技术措施。

　　(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。

　　(4)实行新技术措施增加的费用。

　　4设计

　　4.1设计图纸及技术文件的提供方式

　　□由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

　　□由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。

　　□由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

　　4.2设计变更

　　4.2.1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

　　4.2.2由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。

　　4.2.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。

　　4.2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

　　4.2.5涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。

供电工程施工合同5

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　工程名称： 库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机

　　场10KV线路安装工程

　　工程地点： 阿克苏地区库车县境内

　　第二条：承包范围和内容

　　承包范围：新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计(玉

　　其吾斯塘分)施工图纸内容中，库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。

　　第三条 承包方式

　　承包方式:本合同承包方式为包工包料。

　　第四条 工期条款

　　1. 本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。

　　2. 乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。

　　3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进，或乙方无 能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。

　　4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。

　　第五条 合同价格及结算方式

　　合同价款：本工程合同价款：为510000.00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。

　　第六条 质量要求

　　1.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

　　2.乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。

　　3.若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。

　　第七条 工程师：

　　1. 监理单位委派的工程师，姓名;范庭梅，职务：总监理工

　　2. 甲方单位委派的工程师，姓名：姬晓宁;职务;工程师;

　　3. 乙方项目经理，姓名;齐军;职务;项目经理。

　　第八条 甲方责任：

　　1. 乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;

　　2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。

　　第九条 乙方职责：

　　1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报

　　2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。

　　3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。

　　4、应接受甲方的'监督和检查，并提供必要的协助。

　　5、负责施工人员安全、生产技术的培训。

　　6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。

　　7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。

　　8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。

　　第十条 安全文明约定

　　1.人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度;

　　2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作;

　　3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;

　　5.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;

　　6.由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。

　　第十一条 工程设计变更

　　1.设计变更

　　⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;

　　⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　2.其他变更

　　合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　第十二条 保修事项：

　　1.本工程保修期为 2 年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;

　　2.保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围;

　　3.保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。

　　第十一条 付款方式

　　1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为2年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。

　　2.支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。

　　第十三条 附则

　　1.本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。

　　2.因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。

　　3.合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。

　　4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购.

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　_年_月_日

供电工程施工合同6

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1.1工程地点：_________

　　1.2工程内容：房屋间数____室______厅;总建筑面积_____平方米。

　　1.3承包范围：_________

　　1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　(3)承包人包工、发包人包料。

　　1.5开工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;总日历工期(包括法定节假日)：____日。

　　第2条合同价款与支付

　　2.1合同价款：金额(人民币大写)：____，￥：_____.

　　2.2合同价款采用方式：

　　双方商定本合同价款采用第_____种方式确定。

　　(1)采用固定价格：固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括______.

　　(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　(3)成本加酬金：_________

　　2.3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_____%即人民币(大写)_____，预付款扣回的时间、比例：_____.

　　2.4工程款(进度款)支付

　　(1)工程款支付方式：_________

　　(2)工程款支付金额和时间：________

　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

　　(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

　　第4条发包人工作

　　4.1指派_____为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条承包人工作

　　5.1指派_____为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第6条材料供应

　　6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第7条安全生产和防火

　　7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条工程质量及验收

　　8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定______标准(可选择优良或合格)。

　　8.2优良工程等级增加的经济支出______.

　　8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的'，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第9条工程变更

　　9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　第10条竣工结算

　　10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

　　10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

　　第11条工程保修

　　11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　第12条违约责任

　　12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_____元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_____支付滞纳金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_____元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的____%.

　　12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　12.8双方约定其它违约责任：________.

　　第13条争议的解决方式

　　13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可申请仲裁或者向法院提起诉讼。

　　发包人：____________ 承包人：____________

　　________年____月____日________年____月____日

供电工程施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、施工内容及范围：

　　图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。

　　三、合同价款：

　　本合同工程总造价为元（大写： 元）（包含本工程施工所需的全部费用）。

　　四、承包方式：

　　以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。

　　五、施工工期：

　　必须在年月日前竣工通电且电业局手续完备。

　　六、使用材料、规格：

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；

　　7.2所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保

　　证3日内通上电能够使用；

　　7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。

　　八、质量要求：

　　本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期：该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。

　　十、双方权利和责任

　　甲方：及时支付工程款。

　　乙方：

　　1、负责协调供电相关部门的内、外部关系；在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施 工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;

　　2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要 求；

　　3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的.一切损失由乙方 承担；

　　4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；

　　5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳；如果出

　　现不文明施工现象，或者造成 的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。

　　十一、事故处理及安全防护：

　　乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

　　十二、成品保护及维护：

　　工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区

　　物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责；保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。

　　十三、工程移交：

　　工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。

　　十五、、违约责任：乙方违反本合同第五条工期约定和7.2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。

　　十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由 仲裁委员会裁决。

　　十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（章）： 乙方（章）：

　　法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

　　或委托代理人： 或委托代理人：

　　签订日期： 签订日期：

供电工程施工合同8

　　甲方：______________身份证号码

　　乙方：______________身份证号码

　　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

　　1 工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。(具体位置双方现场指定)

　　2.质量等级

　　乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。

　　3.合同价款：

　　3.1 合同造价定为

　　3.2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

　　4.工程结算：

　　4.1顶管长度以顶管的.入土点到出土点的直线距离长度计算，出土点入土点的位置由双方共同商定。

　　4.2每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用，工程结束时顶管费用全部结清。

　　5.进度计划：乙方于开始施工，中间不得间断停工，随时接受甲方检查、监督。

　　6.质量与检验：乙方所顶的管道，必须保证管道畅通，无变形，乙方负责穿过12#铁丝，否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何费用及责任。

　　7.(1) 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

　　7.(2) 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

供电工程施工合同9

　　发包方：(以下简称“甲方”)

　　承包方：(以下简称“乙方”)

　　根据《合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：.

　　1.2工程地点：.

　　1.3工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。

　　1.4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);

　　(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。

　　1.5工程期限_____历天，开工日期______年月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。

　　1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。

　　第二条施工图纸

　　双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);

　　(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第三条甲方义务

　　3.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。

　　3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用

　　3.3负责提供施工所需的水源、电源;

　　3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;

　　3.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;

　　3.7参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。

　　3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。

　　第四条乙方义务

　　4.1指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。

　　4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录;

　　4.4保护好原场所室内的.家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

　　4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第五条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

　　第六条材料的提供

　　6.1由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。

　　6.2由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

　　第七条工期延误

　　7.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第八条工程款支付方式

　　8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。

　　第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。

　　第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。

　　第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%，即元。

　　8.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。

　　8.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。

　　8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月

　　第九条双方责任和工期延误处理

　　9.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：

　　(1)不能提供水、电;

　　(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);

　　(3)不能按期提供自购材料、设备;

　　(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;

　　(5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;

　　(6)同意工期顺延的其他情况。

　　(7)逾期验收或无故怠于验收;

　　(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　9.2对以下原因造成工期延误，工期不顺延：

　　(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;

　　(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责;

　　(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;

　　(5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。

　　(6)乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

　　9.3合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

　　9.5因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　9.6甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。

　　9.5由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。

　　第十条关于设计和施工及验收的约定

　　10.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。

　　10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。

　　10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。

　　10.4隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。

　　10.5工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

　　第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　第十二条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条附则

　　13.1本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　13.2本合同签订后工程不得转包。

　　13.3本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

　　13.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

供电工程施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程具体情况，甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方平等协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守...

　　一、工程名称：华盛达西湖花园住宅小区

　　二、施工内容及范围：

　　由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，单元配电箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之，乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。

　　三、合同价款：

　　本合同工程总造价为4680000.00元(大写：肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用，此价款不含税，但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格，不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。

　　四、承包方式：

　　以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌，乙方按实际工程量购买，购货发票交甲方，货款从总价款中扣除)，固定价包干，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。

　　五、施工工期：

　　一期工程必须在年月

　　六、使用材料、规格：

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　7.1合同签字生效后，乙方进场之日起七日内，甲方支付乙方合同价款的20%;

　　7.2所有工程完工，乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的50%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的25%

　　7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后，剩余5%一次性无息支付。

　　八、质量要求：

　　本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。

　　十、双方权利和责任

　　甲方：

　　1、按合同及时支付工程款。

　　2、协助乙方协调施工环境。

　　3、甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工，双方协商解决后才能进行下一步的施工。

　　乙方：

　　1、负责协调供电相关部门的内、外部关系，在施工中如有村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决;

　　2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求;

　　3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。

　　4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调;

　　5、乙方必须保证文明安全施工、用工，主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。

　　6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。

　　7、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收x小区供电设备和线路的.合法证明文件，并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。

　　十一、事故处理及安全防护：

　　乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

　　十二、成品保护及维护：

　　工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。

　　十三、工程移交：

　　工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责，由乙方负责与协调，协调不成由乙方承担全部责任。

　　十五、违约责任：乙方违反工期约定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理，甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。

　　十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。

　　十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　十八、其他：本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　法人代表(签字)：

　　或委托代理人：

　　签订日期：

　　法人代表(签字)：或委托代理人：签订日期：

供电工程施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商，七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包，为了明确双方的责权利，保证工程按期保质保量竣工交付使用，现就有关事项协议如下：

　　一、室外供电工程施工安装承包范围：

　　根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等，自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程;

　　1)安装每栋分支电缆线路，防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责，强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆;

　　2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;

　　3)预埋穿越水泥道路电缆管;

　　二、工程决算执行标准：

　　1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表);

　　2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;

　　3、材料价格按施工当期的市场价执行;

　　4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算;

　　三、甲方责任

　　1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件;

　　2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。

　　3、对乙方的'安装工作进行监督和检查。

　　四、乙方责任

　　1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。

　　2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先使用甲方库存材料。

　　3、紧密配合甲方其它室外工程施工，及时做好电气预埋工作。

　　4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。

　　5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要及时整改。

　　6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程，确保人员、材料、设备的安全，并对全过程的安全负全责。

　　7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。

　　8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图;

　　五、违约责任

　　1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。

　　3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济损失由乙方承担。

　　六、工程造价及付款方式

　　1、工程造价：

　　工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价： 522288.09元 编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价：94364.62元 编制时间20xx年12月12日。总预算造价为： 616652.71元，经双方协商：双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写：伍拾万元整)。

　　2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后，甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。

　　七、合同工期以及工程质量保证的承诺

　　1、开工时间：20xx年12月20日;

　　2、竣工时间：20xx年03月30日;

　　3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。

　　八、其它约定

　　1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。

　　2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表，造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。

　　3、在承包期内，乙方未做好施工安全工作，造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。

　　4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知24小时内返修，否则，甲方可委托他人返修，返修费在5%质量保证金中支付。

　　5、签订合同时，乙方应提供电气安装人员<<身份证>>、<<电工操作证>>复印件。

　　6、本合同一式肆份，双方签字盖章生效;

　　7、本合同解释权归甲方，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：七二0安置房项目部 (盖章)

　　代表：

　　电话：

　　乙方： (盖章)

　　代表：

　　开户行：

　　账 号：

　　电话：

　　__年__月_日：

供电工程施工合同12

　　发 包 人（全称）

　　承 包 人（全称）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程内容：

　　㈠10kV 高压供电线路。

　　㈡2台630kVA 变压器安装。

　　㈢400伏低压供电线路。

　　4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包

　　二、合同工期

　　开 工 日 期： 20xx年 12 月18 日

　　竣 工 日 期： 20xx年1月17日

　　合同工期总日历天数 30 天。

　　三、工程质量标准

　　达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计

　　四、合同价款

　　本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为： 万元，大写： （含主体工程费、设计费等内容）。

　　五 工程款的拨付与结算

　　1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

　　六 、工程验收

　　工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的.，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。

　　八、工程质量保修

　　1、本工程整体保修期为 1 年（按国家有关保修条款执行），自竣工验收合格之日起计算。

　　2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

　　3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

　　4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　九、 双方责任

　　（一）甲方违约责任

　　（1）甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

　　（2）甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。

　　（3）甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。

　　（二）乙方违约责任

　　1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

　　3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。

　　4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

　　十、合同争议解决

　　1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。

　　2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。

　　4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　发包人：（公章） 承包人：（公章） 住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 项目经理：电 话：传 真：邮政编码：开户银行：帐 号：合同订立时间：电 话： 传 真： 邮政编码： 开户银行： 帐 号： 年 月 日 鉴（公）证意见： 经 办 人： 鉴（公）证机关（盖章） 年 月 日

供电工程施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工 期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。

　　第二条 甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人： 姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条 各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的'保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条 工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条 验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。

　　第七条 工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　签订日期：

供电工程施工合同14

　　发包人： (以下简称甲方)。

　　承包人： (以下简称乙方)。

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理承包合同条款协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：。

　　2、工程地址：。

　　3、工程量： 工图和实际完成工程量为准。

　　4、承包方式：包工

　　5、工程合同价：灰土挤密桩：。

　　6、合同价：不含水费、电费、税费、施工用土及材料费用。

　　第二条：工程期限

　　1、本工程合同总工期为 _天，试桩不包括在内。

　　2、如遇到下列情况，经甲方现场监理工程师或现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　(1)甲方在合同规定开工日期前3天，未能提供图纸及施工场地“三通一平“的施工条件，影响设备、人员进场施工;

　　(2)重大设计变更;

　　(3)在施工中因停电、停水连续影响施工在4小时以上者;

　　(4)因甲方城建手续不全及非乙方原因而现场监理工程师或现场代表签证不及时而影响施工;

　　(5)未能按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度;

　　(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度;

　　(7)经甲方和监理工程师同意工期顺延的其他情况。

　　第三条：工程合同总价

　　1、本合同总价为人民币暂定_ 万元，按实际施工量计算。

　　2、如遇到下列情况，合同总价作相应调整;

　　(1)设计发生变更造成工作量的增减。

　　(2)施工中增加的工程项目，以现场签证为准。

　　第四条：双方负责事项

　　1、甲 方：

　　(1)在开工前作好红线以外的“三通”和红线以内的场地平整。

　　(2)施工用土，按审定的施工设计或施工方案。

　　(3)提供现场有关隐蔽障碍资料。

　　(4)确定地基处理工程控制坐标位置。

　　(5)根据施工地区用水、用电的情况，采取必要措施满足施工用水、用电的要求，所发生费用由甲方承担。

　　(6)合同签定后，尽快组织甲、乙双方和有关单位参加的施工图纸设计交底。

　　(7)按乙方工程进度，经甲方和监理方核实的工程量，及时向乙方支付工程进度款，以满足工程进度的需要。

　　(8)派驻施工现场代表或监理工程师，对地基处理施工进度、工程质量、合同执行情况进行监督检查，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证，工程中材料抽检、工程进度拨款签证和其他必须的签证。

　　2、乙 方

　　(1)本工程以包工，甲方提供水、电、灰土有甲方筛好运至工地，乙方负责成孔、夯填。

　　(2)在甲方确定的加固工程坐标点位置、标高和基础轴线的范围为进行准确的桩位布点。

　　(3)严格按照地基加固设计图和文字说明的要求及国家有关地基处理现行规范相应的条文进行施工，确保工程质量，在合同规定的时间内按期竣工。

　　(4)按双方商定的`承包方式、分工范围，作好材料和设备的采购、使用和管理工作。

　　(5)施工中随时接受甲方委派的现场代表或监理工程师和有关部门的检查检验，为检查检验提供方便。

　　(6)在施工期间按规定采取严格的安全保护措施，承担自身安全措施不力造成的事故责任。

　　(7)工程完工后乙方向甲方提供原始记录一份。

　　(8)密切同甲方配合，协商解决施工中遇到疑难问题，遵纪守法，文明施工。

　　第五条：工程款的支付与结算

　　1、乙方设备进场甲方付万元进场费，本工程施工60%时再付乙方 _万元工程款。完工后甲方付乙方工程款总造价80%，桩其验收后一个月后付清余款。

　　2、本工程按合同单价和实际完成的工程量加施工现场签证单进行结算。

　　第六条：工程质量验收标准

　　按设计要求验收合格：

　　第七条：争议的解决方式

　　甲乙双方在执行合同过程中如发生争议，双方应及时进行协商解。

　　第八条：其他条款

　　(1)本合同条款如特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定协商议定补充条款。

　　(2)本合同经双方签字后生效。本合同一式2份，甲、乙双方各执1份。

　　甲方(发包方)： 乙方(承包方)：

　　电话： 电话：

供电工程施工合同15

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程承包事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：板桥镇新社区排污工程。

　　2、工程地点：板桥镇新社区。

　　3、工程内容：管沟及深井土方开挖，HDPE中空壁缠绕管安装，1000×800深井砌筑及井盖安装，该排污工程最后接入社区主排水管网。

　　4、工程量预计：HDPE中空壁缠绕管2500米，联体沉井120座，单体沉井60座。

　　二、工程承包方式和承包范围：

　　1、承包方式：合同价款为捌拾万元整(800,000.00)，乙方包人工、包材料、包机械、包质量，按图纸及相关说明完成施工。

　　2、工程承包范围：板桥镇新社区内排污工程

　　三、付款方式：工程全部竣工经甲方、监理验收合格，竣工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的 60%，余40 %为质保金，质保金在1年内一次性支付。

　　四、竣工结算及签证：

　　1、结算方式：结算价=合同价款+有效变更签证+其它经甲方认可的有效签证价款。

　　2、有效变更签证部分按下列所述执行：

　　2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(含漏项部分)，计取方法为：

　　2.2其它经甲方认可的有效签证价款

　　3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证：

　　(1)在7日内书面提出;

　　(2)经乙方项目经理签字及盖章;

　　(3)经甲方项目监理签字及盖章。

　　4、乙方必须在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方。

　　五、工期要求及施工进度：

　　1、工期：合同签订生效后，自甲方书面通知之日起_ 个日历天完工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准。

　　2、进度：本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。

　　3、除非经过双方的确认和有效签证，工期不予顺延，但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外。

　　六、工程验收标准：

　　1、工程材料符合国家有关方面规定的质量标准，规格型号符合图纸及相关说明。

　　2、工程具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后 _天内组织验收，并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。

　　3、乙方提供竣工验收资料并确保该工程通过验收，甲方应办理好有关备案手续。

　　3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸，应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工;如需变更必须按照有效签证的程序提出申请，经甲方、监理签字认可后才能变更。

　　4、在本合同工程未交付给甲方使用前，乙方应负责已完工程和材料的保护、保管，因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。

　　八、违约责任：

　　1、因甲方原因不能按照合同约定的时间支付工程款的.，逾期每天按应付款额的3﹪向乙方支付违约金。

　　2、因乙方原因不能按合同要求完成工作内容、质量存在问题则乙方按应付款额的3﹪向甲方支付违约金。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后

　　4、工程竣工验收通过，经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。工程仍应继续履行合同。按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面 意见的日期。

　　七、双方责任：

　　1、甲方提供施工用水、电源，施工中用水、电费由乙方自理。

　　2、 乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排，应严格遵守该项目《施工现场管理制度》按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议，并完成会上双方确认的工作内容。

　　九、合同的解除和变更：

　　1、合同的中途解除：

　　1.1因不可抗力致使合同无法履行。

　　1.2因一方违约致使合同无法履行。

　　2、合同的终止：工程完工并结清工程款后合同自行终止。

　　3、合同的变更：本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。

　　十、因本合同发生的争议双方协商解决，协商不成的由法院判决。

　　十一、未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十二、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　十三、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

供电工程施工合同16

　　发包人(甲方)：

　　发包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，依照招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，甲方将停车场的清理、划线、标牌设施安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：乙方负责按甲方现场情况进行停车场的清洗、除尘、烘干，停车场的车位、车道、地面标志的划线，负责交通标牌等设施的制作、购买、安装、保护、维护等，且保证所有工作及材料须符合相关国家标准及有关规定。

　　四、工程造价：工程总额约元，大写：。结算工作量按实际施工计算。具体工程量和单价见报价表。

　　五、工程工期：乙方在与甲方签订正式协议后20个日历天内完成所有施工安装。

　　六、质量要求：

　　路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》(JT/T280—1995)的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》(GB5768—1999)及《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311—1996)标准的`规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。

　　七、承包方式

　　乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。

　　八、付款方式

　　1、施工完毕后，甲方支付合同价的70%。

　　2、工程竣工验收合格后，甲方支付工程款至本合同价款的95%。

　　3、工程质量保修期为年，剩余5%的工程价款作为质保金。

　　九、双方责任：

　　1、甲方为乙方提供现场保管室间，以及工程所需水、电源。并协商相关关系费用乙方自理。

　　2、甲方负责现场指导及监督，并进行工序验收，按合同支付进度款。

　　3、乙方应遵守现场各项规章制度，保证质量按时完成工程项目。

　　4、乙方应做好安全管理工作，防止安全事故发生，乙方的施工作业为高空作业，乙方应为其操作人员按规定购买保险，所有安全责任乙方自理。

　　十、保修：

　　1、乙方工程完成并经甲方验收合格后，保修期一年。

　　2、保修期内，当接甲方通知，乙方应在48小时内委派技术人员免费维修，否则甲方有权委托第三方进行维修，费用从质保金中直接扣除，质保金不够抵扣的，乙方负责全额补偿。

　　十一、本合同一式两份，若有违反，先协商，后按合同法执行。

　　承包方(乙方)：

　　代表(签字)：

　　发包方(甲方)：

　　签约地点：

供电工程施工合同17

　　工程承包合同书

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。

　　第二条：施工方案

　　1、护坡

　　(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

　　(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

　　(3)、完工后做围墙10米左右。

　　(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

　　第三条：合同工期

　　1、经双方协商确定，工程期为 _日，暂定于自 _年_ 月_ 日起至 _年 _月_ 日止，具体开工时光由甲方下达开工令后方可开始施工。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第四条：价格及付款方式

　　1、工程总承包价为 _元。

　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作资料，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、付款方式：竣工验收后付 _元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 _付，质保金一年满后付清(时光按验收合格之日起计算)。

　　第五条：甲方义务

　　1、按合同向乙方拨付工程款。

　　2、帮忙协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

　　第六条：乙方义务

　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的'安全稳定。

　　2、承包人务必自行完全本合同工程，不得转包他人。

　　第七条：施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的职责和因此发生的费用，均由乙方承担。

　　第八条：验收

　　工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

　　第九条：违约职责

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程资料，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

　　第十条：其它

　　本合同于 _年_ 月_ 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式_ 份，上方各执一份，上交_ 份。

　　发包单位(甲方)(盖章)

　　授权代理人(签字或盖章) ： 联系电话：

　　承包人(签字或盖章)： 联系电话：

　　_年 _月 _日

供电工程施工合同18

　　委托方：(以下简称甲方)

　　受托方：(以下简称乙方)

　　委托方委托受托方实施 项目。在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成条款如下：

　　一、受托事项：

　　委托受托方实施 项目。

　　二、委托方责任：

　　1.提供受托方完成项目所必要的条件和环境。

　　2.提供项目进行中所必须的资料和信息。

　　3.按本合同约定的价款给受托方付款。

　　4.未经双方协商一致，不得无故变更合同价款。

　　5. 不得委托受托方从事违法的`委托事项。

　　6. 其他受托方应履行的义务。

　　三、受托方责任：

　　1.在委托方统一管理下，负责委托项目的具体实施。

　　2.严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。

　　3.应按照合同约定方式和标准，交付项目实验成果。

　　4.合同履行期间，不得违反合同约定，遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。

　　5.承担合同价款取得的相关税费。

　　6. 承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。

　　7.其他应由受托方承担的义务。

　　四、相关费用及付款方式：

　　双方约定本项目服务费用为 __万元，项目完成经委托方验收合格后一次性付清。

　　五、违约责任：

　　1.委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息，由于委托方原因不能完成，委托方负责其后果。

　　2.如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题，受托方应承担其后果，并赔偿委托方相应的经济损失。

　　3.受托方应按照进度安排执行项目实施计划，如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果，并赔偿委托方经济损失。

　　4.如果委托方不按合同约定方式付款，受托方有权解除合同。

　　5.如对项目完成质量发生争议，应由双方共同认可的第三方评判。

　　六、合同纠纷的解决方式：

　　合同执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，由乌鲁木齐沙依巴克区人民法院以诉讼方式解决。

　　七、其它：

　　1.本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。

　　2.如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

　　本合同壹式 _份甲方执 __份，乙方执_ 份，从正式签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【供电工程施工合同】相关文章：

供电协议书04-11

工程施工合同10-13

工程施工合同08-23

【荐】工程施工合同06-10

工程施工标准合同06-22

景观工程施工合同08-08

建造工程施工合同08-10

打井工程施工合同 07-18

工程施工合同(荐)07-31

道路工程施工合同12-28