【精品】买卖合同模板锦集六篇
随着时间的推移，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编整理的买卖合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
买卖合同 篇1
订立销售买卖合同双方：
购货单位：_________，以下简称甲方；
供货单位：_________，以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本销售买卖合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：_________.（应注明产品的牌号或商标）
2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：
（1）按国家标准执行；
（2）按部颁标准执行；
（3）由甲乙双方商定技术要求执行。
（在销售买卖合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，销售买卖合同中要明确规定附件的质量要求；对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，销售买卖合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间；实行抽样检验质量的产品，销售买卖合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。）
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：_______.
2.计量单位、计量方法：______.
（国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行；国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在销售买卖合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。）
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：________.
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_______.
（产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）
1.产品的交货单位：________.
2.交货方法，按下列第（ ）项执行：
（1）乙方送货；
（2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）；
（3）甲方自提自运。
3.运输方式：_______.
4.到货地点和接货单位（或接货人）________.
（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在销售买卖合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在销售买卖合同明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。）
第五条 产品的交（提）货期限
（规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；销售买卖合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按销售买卖合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于销售买卖合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，按下列第（ ）项执行：
（1）按甲乙双方的商定价格；
（2）按照订立销售买卖合同时履行地的市场价格；
（3）按照国家定价履行。
（执行国家定价的，在销售买卖合同规定的交货或提货期内，遇国家调整价格时，按交货时的价格执行。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按销售买卖合同规定的价格执行。）
2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
（用托收承付方式结算的，销售买卖合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在销售买卖合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）
第七条 验收方法________.
（销售买卖合同应明确规定：1.验收时间；2.验收手段；3.验收标准；4.由谁负责验收和试验；5.在验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等）
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合销售买卖合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的'物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
（甲方提出的书面异议中，应说明销售买卖合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）
第九条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因产品包装不符合销售买卖合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交销售买卖合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按销售买卖合同规定的交货时间付款；销售买卖合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除销售买卖合同手续。逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
（违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加）
2.甲方未按销售买卖合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按供方通知的日期或销售买卖合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5.甲方违反销售买卖合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行销售买卖合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行销售买卖合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其它_______.
按本销售买卖合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本销售买卖合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本销售买卖合同自____年__月__日起生效，销售买卖合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除销售买卖合同。销售买卖合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与销售买卖合同具有同等效力。本销售买卖合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；销售买卖合同副本一式__份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或签证，应送公证或签证机关）……等单位各留存一份。
购货单位（甲方）____（公章） 供货单位（乙方）___（公章）
法定代表人：_______（公章） 法定代表人：______（盖章）
签约日期：__________ 签约日期：_________
买卖合同 篇2
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方在 平等互利、协商一致的基础上，签订本合同，以及共同遵守。
一、产品名称、品牌、规格型号、材质、颜色、生产厂家、数量、质量标准、价款：乙方负责向甲方提供上述内容所包含的全部办公家具， 产品总价款人民币：贰万柒仟玖佰捌拾元整(27980.00元) 付定金 。 上述产品总价包括本合同规定的全部产品的`价款、运输费、税费、安装等费用。
二、交货时间：本合同生效之日起15日内，并由乙方负责安装完毕。
三、交付方式、起点：由乙方负责将全部办公家具送到甲方办公室所在地 并由乙方负责安装完毕。
四、付款方式及期限：本合同产品全部安装完经甲方验收合格后，一次性全部付清给乙方。
五、乙方提供的家具在不是人为损坏下可以保修一年。
六、如因执行本协议而发生争议时，双方当事人可通过协商的方式解决。协商不成时，可向人民法院提出诉讼。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同 篇3
出卖人：___________签订地点：
买受人：___________签订日期：年月日
一、汽车型号及金额：
┃汽车品牌│型│发动│合格证号│车架号│海关单号│商检单号│颜色│价格│备注号┃机号
二、交车地点、方式：
交车地点：____________交车时间：____________
付款方式：____________付款时间：____________
三、质量、维修：
１．出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
２．出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。
３．出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
４．出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：（１）销售发票；（２）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单：（３）保修卡或保修手册；（４）说明书；（５）随车工具及备胎。（以下３、４、５项如没有，售前应说明）
５．买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
６．买受人在购车时应对所购车辆的`功能及外观进行认真检查、确认。
７．汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题可由出卖人协助买受人与生产厂家的维护站联系、解决。
８．如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
９．如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任田（双方协商）：________________________________________________________
五、合同争议的解决方式：
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
１．提交___________仲裁委员会仲裁；
２．依法向人民法院起诉。
六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份（市畅留存期一年）。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买卖合同 篇4
买 方：_______________
地 址：_______________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：_________
职务：_______________
国籍：_______________
卖 方：_______________
地 址：_______________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：________
职务：_______________
国籍：_______________
经买卖双方在平等、互利原则上协商一致，达成本协议各条款，共同履行：
第一条 货物名称：____________________。
第二条 产地：____________________。
第三条 数量：____________________。
第四条 商标：____________________。
第五条 价格：____________________________________。
第六条 包装：____________________。
第七条 付款条件：签订合同后买方于__个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。
第八条 装船：从卖方收到买方信用证日期算起，__天内予以装船，若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额____%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。
第九条 保证金：卖方收到买方信用证的__个银行日内，向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同，其保证金买方予以没收。
第十条 应附的单据：卖方向买方提供：
1.全套清洁提货单；
2.一式四份经签字的商业发票；
3.原产地证明书；
4.装箱单；
5.为出口________ 所需的其他主要单据。
第十一条 装船通知：卖方在规定的装货时间至少____天前用电报方式将装船条件告知买方，买方或其代理人将装货船估计到达装货港的'时间告知卖方。
第十二条 其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行，若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。
第十三条 装船时间：
第十四条 装货效率：每一个晴天工作日，除星期日、节假日外，每舱口进货为________ 立方（吨）。
第十五条 延期费/慢装卸罚款：对于________载重吨船来说，每天________。
第十六条 不可抗力：签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。
第十七条 合同争议的解决：
第十八条 本合同于____年__月__日在________市用________文签署，正本一式两份，买卖双方各执一份，买卖双方签字生效。
甲方（签章）：_______________乙方（签章）：_________________
法定代表人： ________________ 法定代表人： __________________
代理人：（签字）______________代理人：（签字）______________
_______年____月____日 _______年____月____日
买卖合同 篇5
甲方（买受人）：
姓名或名称：_____________________
法定代表人：_____________________
身份证号：_______________________
住所地：_________________________
联系电话：_______________________
电子邮件：_______________________
乙方（出卖人）：
姓名或名称：_____________________
法定代表人：_____________________
身份证号：_______________________
住所地：_________________________
联系电话：_______________________
电子邮件：_______________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，订立本合同，条款如下：
第一条 标的
品名：_____________________；
规格：_____________________；
数量：_____________________；
地点：_____________________；
产地：_____________________；
性质：_____________________；
用途：_____________________。
【随身法务提示：请根据实际情况填写相关信息】
第二条 价款及付款
1、货物单价为人民币__________元（大写：____________），总价款为人民币_____________元（大写：________________）。
【随身法务提示：价款涉及税费的，应明确该报价为税前还是税后】
2、价款支付采用以下第______种方式：
（1）甲方于________年_____月_____日一次性支付；
（2）价款共分_______支付，甲方于________年_____月_____日支付_________元；________年_____月_____日支付_________元；________年_____月_____日支付_________元。
【随身法务提示：实际买卖合同的履行中，付款的时间与交货时间密切相关。双方可以根据实际交易需要，设置相应的付款阶段。】
3、支付方式为：______________（现金支付、银行转账）
乙方银行账号信息如下：
开户银行：__________________________________
开户人姓名：________________________________
银行账号：__________________________________
4、发票
应甲方要求，乙方应提供合同约定金额的有效发票。
第三条 交付
交货时间：________年______月______日；
交货地点：__________________________；
交货方式：__________________________；
运输费用：原则上运送费、包装费由_______负担；超过_________公里，超
过部分，每公里加收运费____________元（大写：_____________）。
【随身法务提示：13种交货方式：1、工厂交货；2、货交承运人；3、船边交货；4、船上交货；5、成本加运费；6、成本、保费加运费；7、运费付至；8、运费及保险费付至；9、边境交货；10、目的港交货；11、目的港码头交货；12、未完税交货；13、完税后交货。
如交易简单的，可以只填写交货地点、时间、运输费用】
第四条 技术指标和质量要求
1、乙方交付的货物应当达到的质量要求为：________________
（1）中国国家相关标准；
（2）______国家相关标准
（3）______（省、市）相关标准
（4）其他____________
2、甲方对乙方交付货物的技术要求如下：
_____________________________________________________。
【随身法务提示：如货物需要特殊的技术要求或技术要求较高，双方可以签订技术协议，并将其作为附件，作为合同的组成部分。】
第五条 验收
甲方应于收货当时验收标的物，若发现标的物有瑕疵的，应拒绝签收，并通知乙方要求更换；
甲方签收标的物后，乙方不再对标的物的瑕疵承担保证责任。
第六条 质量保证
1、质量保证期自甲方验收合格之日起________日。
2、质量保证期内，货物发生质量问题，乙方负责_____________________（调换、维修等）。
第七条 违约责任
（1）标的物经验收不符合质量标准的，甲方有权要求退货，相关费用由乙方承担，并要求乙方支付赔偿金____________元（大写：_______________）。
（2）乙方延迟交货的，每日应向甲方支付延迟部分价款___________%的滞纳金；乙方延期______日交付的，甲方有权解除合同。
（3）甲方延迟支付价款的，每日应向乙方支付延迟部分价款_________%的滞纳金；甲方延迟_______日支付价款的，乙方有权推迟交货。
（4）双方保证从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密；未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的'全部或部分内容；但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外；保密期限为________年。
第八条 声明及保证
（一）甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙
方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第九条 不可抗力
（1）本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等；
（2）如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_______天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：
（1）提交___________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向______________人民法院起诉。
第十一条 其他约定事项
________________________________；
________________________________；
买卖合同 篇6
买房可以说的上是个技术活，从看房到签合同每个环节都不能有一丝的大意及疏忽。在签合同之前，首先你要货比N家、综合考虑楼盘品质、户型、配套等各方面的因素。而在经过这一番“战斗”后，当你决定买房时，签合同又是不能忽略的重要环节。那么签合同注意事项有哪些呢?签合同时哪些是事情是不能忽略的呢?
签合同注意事项一：开发商五证
买房签合同首先看开发商是否具备“五证”，“五证”即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证。
签合同注意事项二：是否使用规范的合同文本
许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》，交一笔订金。这种行为并非购房的必经程序，往往会使购房者陷入订金纠纷。
签合同注意事项三：查验开发商预售证及有关证明文件
买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。
签合同注意事项四：买期房要注意建筑面积的约定
在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。
签合同注意事项五：买期房要约定条件和时限
所谓交房有两层含义：一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户。
签合同注意事项六：签约时要注意房屋质量问题
购房者在签约时，应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的.附件。
签合同注意事项七：签约时明确物业管理事项
合同中要确定前期物业管理公司，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。
签合同注意事项八：注意合同文本中补充协议的内容
购房者应谨防有些开发商，将示范合同文本中保护交易公平的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。
签合同注意事项九：注意约定违约责任
这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。
签合同时哪些是事情是不能忽略的呢?
1、签合同时.预售合同上的房号楼栋一定要是预售范围内的;
2、明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。依据国家规定的质量问题判断标准，确定是否出现质量问题，并约定维修期限、条件等。
【买卖合同】相关文章：
买卖合同买卖合同09-12
建房买卖合同_买卖合同05-02
买卖合同11-17
树木买卖合同09-22
市区买卖合同11-05
山林买卖合同05-20
机械买卖合同05-27
民房买卖合同04-22
私人买卖合同05-29
锅炉买卖合同06-08