【精华】买卖合同范文集锦五篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同起到的作用越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的买卖合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
买卖合同 篇1
出卖人：______________（以下简称甲方）
买受人：______________（以下简称乙方）
保证人：______________（以下简称丙方）
上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下：
第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下：
（1）总金额人民币___________元整。
（2）付款方式：___________________________
①于本合同成立时，即付预付款_______________元。
②余款____________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊寸。
⑧分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月二十日之前截止。
④为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。
第三条交货的时间与方法规定如下：
（1）交货时间_________月__________日前。
（2）交货地点：约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。
（3）交货方法：于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第（2）项第④款的.约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。
第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。
第五条机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任归由乙方负担。
第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对本合同必须负担的一切债务（除货款债务外，包括毁损、赔偿债务）并负完全支付的责任。
第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务毋需通知催告，即自动消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。
（1）乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款时。
（2）乙方或丙方因滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。
（3）就机器发生被依法扣押或先予执行等情形的。
（4）机器因乙的故意或重大过失，以致毁损、灭失的。
（5）乙方从未支付第二条的分期付款时。
买卖合同 篇2
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 品种和数量
l、品种： 。
2、数量： 。 (必须明确规定标的物的计量单位和计量方法。)
第二条 等级、质量和检疫方法
l、等级和质量： 。 (国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定的等级和质量;国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。)
2、检疫办法： 。 (国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的.，由双方当事人协商检疫办法。)
第三条 价格、货款结算与奖励办法
1、价格： 。
2、货款结算方式： 。
3、奖励办法： 。
第四条 交货期限、地点和方式
期限： ，地点： ， ，方式： 。
第五条 买方的违约责任
l、买方未按合同收购或在合同履行期内退货的，应按未收或退货部分货款总值的 %(由买卖双方约定)，向卖方偿付违约金。
2、买方如需提前交货，并取得卖方同意变更合同的，买方应给卖方提前交货货款总值的 %的补偿，买方因特殊原因逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定。
买卖合同 篇3
卖方：（以下简称甲方）
买方：（以下简称乙方）
保证人：（以下简称丙方）
今甲方（卖方兼所有人）与乙方（买方兼使用者）就产品分期买卖事宜，订立合约如下：
第一条本合约的标的物x x 产品分期付款总额定为人民币x x 元整。乙方得依照下列规定支付款项予甲方。
（１）前款元
（２）余款元
（３）月息元。
第二条乙方预付元予甲方，余款自年月日至年月日止，每月日前各支付元。
第三条乙方与其保证人得就上述提供担保，于本合约成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票x张交付甲方。
上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。
第四条甲方于本合约订立的同时，将x x产品交与乙方，以交换乙方的支票，并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的`各项费用，须自支付日始以日息x分支付甲方作为延迟损失金。
第六条乙方须以正当的方式使用x x产品，若有违反，甲方可立即解除本合约。
第七条乙方若违反第二条的规定，即失去对x x产品的使用权，并应立即将该产品归还甲方。
卖方（甲方）：
地址：
买方（乙方）：
地址：
保证人（丙方）：
地址：
年月日
买卖合同 篇4
一、注意审查合同项下标的物：应当有品名、规格、型号、数量、单价
二、交货条款：交货时间、地点。
三、付款方式：应注意审查付款条件。
四、验收：应注意验收与付款的衔接问题。
五、运输条款：应注意审查运输费用的承担、运输和交货条款的`衔接。
六、包装：注意审查是否有特殊的包装要求。
七、检验条款：到货时的检验，对此应掌握《合同法》第157条、158条的规定。
八、安装、调试、初验、试运行和终验条款。应注意各个环节的衔接环节的处理和对下一环节的影响。
九、培训条款：注意培训费用、培训内容的约定。
十、保修：注意保修期限的起始点和保修期内故障的处理。
十一、索赔和违约责任：对于违约责任部分，可以列一个帽子条款，将各种违约情形笼统的约定在一个条款中，如：任何乙方违反本合同中的承诺、保证及本合同约定的义务，应向守约方支付违约金并赔偿守约方因此而遭受的损失。
十二、争议解决方式：注意审查管辖及仲裁条款的效力问题。
十三、不可抗力条款：应注意对不可抗力的界定是否和法律规定的一致。
买卖合同 篇5
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
经甲乙双方协商，现就甲方将小区号单元室合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:大写元整，小写;付款方式：
(1)乙方于年月日付购房诚意金整给甲方;
(2)双方约定于年月日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整(并将诚意金冲抵房款);
(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项)
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份;双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议:甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日
【买卖合同】相关文章：
买卖合同买卖合同09-12
建房买卖合同_买卖合同05-02
买卖合同11-17
树木买卖合同09-22
市区买卖合同11-05
山林买卖合同05-20
机械买卖合同05-27
民房买卖合同04-22
私人买卖合同05-29
锅炉买卖合同06-08