买卖合同

时间:2024-08-07 03:11:53 买卖合同 我要投稿

【精品】买卖合同模板锦集9篇

  随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,我们用到合同的地方越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编整理的买卖合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【精品】买卖合同模板锦集9篇

买卖合同 篇1

  买方:(以下简称甲方)

  卖方:(以下简称乙方)

  甲方拟向乙方购买机械设备,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,达成以下协议:

  第一条买卖标的

  机械设备(明细见附件一)。

  第二条买卖标的价款

  (一)机械设备价款:

  总价款:USD$,以签订合同当日美元兑人民币的汇率为准(总价款含税、运输费、保险费等一切费用)。

  (二)付款方法:

  机械设备交付验收后日内,甲方一次性付清总价款。

  第三条交付

  双方同意装船日期为年月日,乙方负责将机械设备运送至甲方指定装运港,甲方必须承担自货物在装运港越过船舷时起货物灭失或损坏的一切风险。

  第四条运送及包装

  乙方负责机械设备的安全包装与运输,甲方对机械设备的包装或运输有特殊要求的`,应于乙方计划运送前3日书面通知甲方,因此增加的费用全部由甲方承担。

  第五条验收

  (一)机械设备的验收以国家标准、规范、设计要求为依据。检验时,乙方需向甲方提供机械设备相关的文件和数据,包括但不限于:

  1.政府审批、许可的相关法律文件,报关、报税、各类单证及相关备案;

  2.出厂合格证书、使用说明书、年度检验报告、使用维修记录;

  3.甲方要求的其它相关数据。

  (二)验收过程中发现机械设备质量问题的,甲方有权要求乙方提出解决方案,或要求乙方降价验收。

  第六条保修责任

  (一)自验收通过之日起,除双方另有约定的,乙方应提供年整套设备免费保修服务。

  (二)如因乙方未履行或未及时履行保修义务所造成甲方的损失或第三人伤害或损失的,乙方应负责赔偿,甲方因此委托他人进行维修的费用由乙方负责。

  第七条违约责任

  合同履行过程中一方违约的,守约方有权要求违约方按日支付合同总价款%的违约金,违约金不足以补偿损失的应另行支付赔偿金补足差额;双方违约的,则由双方各自承担相应责任。

  第八条不可抗力

  如因天灾等非人为可控制之事由,导致任何一方无法如期履行本合同的,不能履行合同一方应于情况许可时立即通知对方,于受不可抗力影响范围内,免负违约责任。如不可抗力持续超过三个月以上,双方可协商终止本合同的全部或部分。

  第九条争议的解决

  因本合同所生之一切争议,均应通过友好协商加以解决,如协商不成,双方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

  第十条其它规定

  (一)本着协商一致原则,合同未尽事宜应以书面形式提出,经双方授权代表签订补充协议后生效。

  (二)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  签约代表:签约代表:

  地址:地址:

  电话:电话:

  年月日年月日

买卖合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  由于甲方生意繁忙,无时间照应挖掘机,故将自己xx年0月份出资壹佰陆拾万元整购买的日本小松(KOMATSU)牌RC-360T,机号为DC-40660的'八成新工作了4300小时的挖掘机卖给乙方使用,甲乙双方共同达成如下协议:

  一、甲方挖掘机的价为壹佰万元整。

  二、甲方必须在20xx年xx月xx日前用拖板车将该挖掘及托运送到乙方店塔镇碾房湾石料厂,甲方负责运输,乙方配合装卸,如运送中途出问题,由甲方自行承担,乙方概不负责。

  三、甲方必须配齐原车所有工具及配件,外带破碎锤一个,挖掘机铲牙0个,油桶2个。

  四、付款方式:甲乙双方在签订本合同时,乙方付给甲方车价(贰拾伍万元整¥:250000.00元)作为首付款,余款(捌拾万元整¥:800000.00元)剩余款项一个月后,一次性付清。

  五、本挖掘机在交易后,所产生的经济利益及车辆事故损失,均由乙方承担,甲方概不负责。

  六、违约责仸:如有一方违约,造成另一方的损失,一切后果均由违约方承担。

  七、甲乙双方如出现违约或争议,可由当地人民法院裁决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。

  甲方:

  开户行:

  账号:

  乙方:

  年月日

买卖合同 篇3

  根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《市国有土地使用权有偿转让实施细则》及有关法律、法规,双方就国有土地使用权转让与受让事宜,本着平等互利、协 商一致的原 则,特订立本合同,共同遵守。

  转让方(甲方):

  法定代表人:联系电话:

  地址:

  受让方(乙方):

  法定代表人:联系电话:

  地址:

  第一条

  甲方将位于 的地块国有土地使用权(土地证号为:国用字第号),总面积为平方米的土地使用权中的平方米转让给乙方(转让地块位置详见红线图或宗地图)。

  第二条

  转让地块的土地用途为,原 土地出让年限为年,建设年限为

  年月日至年月日。

  第三条

  甲方转让给乙方的地块,其地上建筑物及其他附着物所有权也随之转让给乙方(房屋转让契约另订),并向市房产交易中心办理过户登记手续。

  第四条

  乙方受让本合同项下的土地使用权年限为甲方出让合同规定的使用年限减去已使用年限的剩余年限。即

  年月日至年月日。

  第五条

  本合同项下地块土地使用权转让金每平方米为元(币种:)。总金额(大写)

  元(币种:)。

  第六条

  乙方受让本合同项下的'土地使用权时,愿意承担甲方原 出让合同(合同号:号)及其全部附件和登记文件中所载明的权利义务。

  第七条

  本合同自批准之日起天内,甲乙双方应按有关规定向市国土局和税务部门及财政部门缴纳有关税费,土地使用权交易服务费由甲乙双方各半承担。

  第八条

  本合同项下地块的土地使用权转让后,乙方须严格按照原 出让合同中所规定的土地使用规则进行开发利用,不得擅自改变土地用途和规划要求,如需改变须经 市国土局和市规划部门的批准。

  第九条

  甲乙双方须在本合同批准之日起天内向市国土局申请办理土地使用权变更登记手续,付清全部税费后,换领《国有土地使用证》。

  第十条

  任何一方违约,均应向另一方支付转让总额 %的违约金,并承担实际损失的赔偿金。

买卖合同 篇4

  合同编号:

  买方(甲方):卖方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就草莓买卖的有关事宜达成如下协议。

  第一条 基本情况

  保护价:交付草莓时市场价格低于保护价的,按照保护价成交;市场价格高于保护价时,双方可协商上调成交价格。

  固定价:价格一经确定,不得变更。

  市场价:双方不事先约定价格,以交付草莓时的市场价为基准,协商确定成交价。市场价确定方式为: 。

  第二条 质量要求 1.品质要求:

  草莓应当符合 □NY/T444草莓标准 □标准,标准编号为:,且不得存在检出国家禁用农药或农药残留物超标的`情形。

  2.外观要求:

  □果实新鲜洁净无异味 □果实着色度 %以上(不少于70%) □无霉变 □无汁液浸出 □形状、颜色及光泽符合品种特征□无明显碰压伤 □无腐烂□无病斑 □无尘埃泥物 □无外来水分 □带新鲜萼片 □无萎蔫变色 □。 3.等级标准和规格:同一等级果品应当形状、色泽均匀一致。

  □特级果:单果重不小于 g,每盒重量不低于g(含包装盒重量),每箱装 盒(kg)。 □一级果:单果重不小于 g,每盒重量不低于g(含包装盒重量),每箱装 盒(kg)。 □二级果:单果重不小于 g,每盒重量不低于g(含包装盒重量),每箱装 盒(kg)。 □三级果:单果重不小于 g,每盒重量不低于g(含包装盒重量),每箱装 盒(kg)。

  4.乙方应当提供的书面资料: 。 第三条 包装要求及费用

  1.草莓由 □甲方 □乙方 负责包装(如选择“甲方”,本条下面内容无需填写)。 2.外包装质量要求:□包装牢固 □适宜装卸运输。 (1)如外包装为纸箱,应当标注以下内容:

  □品名 □品种□净重□等级□产地 □种植户、合作社或销售公司地址电话□采摘日期□包装日期 □注册商标(无注册商标可不选此项)及注册商标名称 □ (2)外包装为 材质,应当符合。3.内包装容器为 ,规格: ,包装容器应当清洁、无毒、无异味,对草莓应当具有良好保护作用。

  本合同第一条“单价”中 □包含 □不包含 包装费用(如选择“包含”,以下内容无需填写)。 4.包装费用总计(人民币):大写: ¥: 。 包装费用由 □甲方承担 □乙方承担 □ 。 第四条 交付、运输及验收

  1.交付地点:。 2.运输方式:□甲方自提 □乙方运输至交付地点,草莓运输中应当轻装轻卸,防止碰撞和挤压,运输工具为,且应当保持整洁并配有防日晒、防冻和防雨淋措施。

  3.运输费用总计(人民币):大写: ¥: 。运输费用由 □甲方负担 □乙方负担 □ 。

  4.验收方式及时间:。 第五条 结算方式

  □定金:甲方应当于 年 月 日前向乙方支付定金元(不超过总价款20%),结算时抵作价款。

  □预付款:甲方应当于 年 月 日前向乙方支付预付款元,结算时抵作价款。

  选择定金或预付款方式的,剩余价款的结算时间和方式为:。 □货到付款:乙方根据合同约定将草莓交给甲方,甲方自验收合格后 日内分 次付清价款,付款时间分别为。

  第六条 违约责任

  1.甲方迟延支付价款或乙方迟延交付草莓的,应当每日按照迟延部分价款%的标准向对方支付违约金。

  2.乙方交付的草莓不符合约定质量要求或掺入其他品种的,甲方有权书面通知乙方拒收,或要求乙方采取退、换货或降价等补救措施,由此发生的费用或造成的损失由乙方承担。

  3.乙方不交付草莓或擅自将草莓出售给他人的,□按照 标准向甲方支付违约金 □双倍返还定金。

  4.甲方未按照约定收受符合要求的草莓的,□按照 标准向乙方支付违约金 □无权要求乙方返还定金。

  5. 。 第七条 不可抗力

  因发生自然灾害等不可抗力导致一方不能按照约定履行合同的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

  第八条 解除合同的条件: 。 第九条 争议解决方式

  本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按照下列第 种方式解决:

  1.依法向 人民法院提起诉讼; 2.向仲裁委员会申请仲裁。 第十条 合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限自 年 月 日至 年 月日止。

  未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份,甲方 份,乙方份,具有同等法律效力。

  第十一条 其他约定: 。

  买方(签章):卖方(签章): 营业执照号: 营业执照号: 住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:

  年 月日 年 月日

买卖合同 篇5

  甲方(卖方):______________ 合同编号:_____________

  签订地点:________________

  乙方(买方):______________ 签订时间:_____________

  甲乙双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规,经协商一致,签订本合同。

  第一条:乙方按下表所列要求购买甲方商品:

  商品名称 货号 规格 质地 颜色 单位 单价 数量 金额

  合计金额:___万___仟___佰___拾___元___角___分 (:_____________)

  备注:甲方预收乙方定金_________元,乙方尚欠甲方货款_________元。

  第二条 质量要求:甲方所出售的商品必须符合国家标准( )、行业标准( )、企业标准( )(由甲乙双方选择一种标准,在括号内打√)。

  第三条 验收方法:乙方足额付给甲方货款,甲方按第一条表格所列要求交付商品。

  第四条 违约责任:甲方不能按期交货,每逾期一天,按总货值的____%偿付乙方违约金。收付定金的`,甲方不能履行合同,双倍偿还乙方定金;若乙方不能履行合同,无权要求返还定金。

  第五条 争议解决:本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决,解决不成时,按以下第( )项处理。

  (1)申请青岛仲裁委员会仲裁;( )(2)依法向人民法院提起诉讼。( )

  第六条 其它约定事项:___________________________________

  第七条 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

  甲方(盖章):__________ 乙方(签名):_________

  经办人:________________ 身份证:_______________

  联系电话:______________ 联系电话:_____________

  ________年_____月_____日

买卖合同 篇6

  甲方(买方) :

  乙方(卖方) :

  鉴于乙方愿意承担甲方承建的位于 重庆市大渡口区八桥镇新华村润科锦润城安置房 工程的部分砂石供应,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方经充分协商一致,达成如下协议。

  第一条 材料交货地点、供货期限

  1、交货地址: 重庆市大渡口区八桥镇新华村润科

  2、开始供货时间:_20xx年 3_月_10 日起。

  第二条 供应要求及价格 锦润城安置房工地

  1、 订货方式:甲方应提前 日将所需砂、碎石计划(含品名、规格、数量、要求到货时间等)发给乙方,通知包括书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。乙方在收到甲方计划后3日内或按合同约定将材料送到甲方工地指定地点。规格、数量、要求到货时间应严格按照甲方计划供货。

  2、供应价格:砂单价(70元/吨);碎石单价(65元/吨)统价。该单价为包含材料费、运费、装卸费、利润、税金及其它相关费用的到工地价格(含发票)。上述单价根据市场价格的变动递增或递减,双方提前一周通知并签订补充协议。

  3、实际结算数量以甲方验收合格后专人签单认可的数量为准。砂每立方米按1.4吨,石子每立方米按1.55吨计算。

  4、在材料的供应过程中,双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,上述文件互为补充和解释,但如有歧义或互相矛盾之处,以上面所列顺序在后的为准。

  第三条 质量标准和验收

  1、乙方应对供应材料的质量及数量负责。

  2、材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。

  3、乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格

  的,甲方退回乙方,由此引起的损失由乙方自行承担;甲方初验合格,不意味着材料最终合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。

  4、合理损耗及计算方法:甲方与乙方的磅差在国家规定的范围内,以甲方实收数为准;超过国家规定范围外,以前所送的材料数量,都按此次的数量进行结算,乙方不得有任何借口不同意,也不得影响工地正常施工,否则甲方有权拒绝付款。

  第四条 甲方的责任和义务

  1、甲方应根据施工进度,提前3日向乙方提供货要求通知,通知包括书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

  2、乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。

  第五条 乙方的.责任和义务

  1、乙方在收到甲方计划后3日内或按合同约定将材料送到甲方工地指定地点。规格、数量、要求到货时间应严格按照甲方计划供货。乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。

  2、乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

  3、乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。

  第六条 甲乙双方其他约定条款

  1、材料使用后甲方若发现质量问题,乙方必须承担由此引起的全部责任。

  2、乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由乙方承担。

  3、双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

  4、乙方必须保证通讯工具联系正常,如果甲方需要材料,而无法联系到乙方,由此造成的损失由乙方承担,其金额甲方直接从乙方的材料款中扣除,乙方不得以任何借口拒绝。

  5、乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的5%的惩罚性违约金,并继续履行合同。乙方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的5%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。

  第八条 结算和资金支付条款

  1、乙方持甲方现场专人签认的收料单到甲方项目部核对数量,双方核对无误后甲方点收入财务挂账。如乙方按期不办理对帐结算手续或乙方未提供国家正式税务发票,甲方将不予办理付款事宜,因此而造成乙方损失由乙方自行承担。定于每月25日结算一次,次月十日付款。

  2、材料结算款在甲方收到业主当期计价款后一律通过开户银行转账支付,如因本工程业主计价滞后工程款不能及时到位时,付款时间相应顺延。乙方账户必须是合同约定帐户。如乙方随意改变帐户,甲方将拒付货款,由此引起的延期付款责任及相关的损失全由乙方承担。

  第九条 争议解决条款

  1、因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决。

  2、如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十条 合同生效及其他

  1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式甲乙双方各执 份,每份具有同等法律效力。

  2、本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。供方在运输途中无论发生任何意外,需方不承担任何连带责任。

  甲方(签章):________委托代理人:__________单位地址:____________电 话:开户账号:

  乙方(签章): 委托代理人:___________ 单位地址:__________ 电 话: 开户账号:

  年月日:

买卖合同 篇7

  立契约书人实业有限公司(以下简称甲方),陶瓷有限公司(以下简称乙方),双方兹就买卖茶具事宜,订立本件契约,条款如下。

  一、买卖标的:仿古茶具精品、次品各组。

  二、价金:精品每组人民币元整,次级品每组元整,合计元整。

  三、送货地点:甲方公司所在地或其所指定的`地点。

  四、送货日期:乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延,应依迟交部分的货款每日按计罚违约金,乙方不得有异议。

  五、清偿费用:原则上运送费、包装费由乙方负担。唯甲方所指定送货地点不在市县两界内,按实际里程数每公里元酌收运送费用。

  六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后,应即时验收。茶具如有瑕疵,应于受领后七天内以书面通知乙方更换,逾期乙方不负瑕疵担保责任。

  七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。

  八、本契约一式两份,甲乙双方各执一份为凭。

  买方(甲方)(盖章):

  公司地址:

  代表人(签字):

  住址:

  身份证统一号码:

  营业执照号码:

  年 月 日卖方(乙方)(盖章):

  公司地址:

  代表人(签字):

  住址:

  身份证统一号码:

  营业执照号码:

  年 月 日

买卖合同 篇8

  上诉人(原审原告):***

  住所:***

  法定代表人:***

  被上诉人(原审被告):***

  住所:***

  法定代表人:***

  被上诉人(原审被告):***

  上诉人因买卖合同纠纷一案,不服***人民法院[20xx]大民初字第305号民事判决书,现提起上诉。

  上诉请求:

  1、请求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼请求。

  2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。

  上诉理由:

  一、一审判决认定事实错误

  1、一审法院对***有限公司通过银行给***股份有限公司的60000元汇款的认定有错误。

  首先,上诉人与被上诉人并未在协议书中约定由第三人***有限公司代为偿还货款,也没有签订第三人代为偿还的补充协议,所以一审法院断定此60000元乃被上诉人给上诉人的部分货款毫无事实根据与法律依据。

  其次,根据《合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同”与第八十四条“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意”的规定,而被上诉人并没有已经履行清偿货款义务的证据,也没有上述义务已转移给第三人承担的相关证据,法官仅根据推论就认定60000元为被上诉人给上诉人的部分货款,明显违背了“以事实为根据”的法律基本原则。

  2、一审法院对货款59820元的性质认定有错误。

  首先,被上诉人所提供的四份对账单的另一方为***集团湖南分公司,与***股份有限公司是两个不

  同的公司,不符合证据的关联性标准。

  其次,被上诉人所提供的四份对账单均是复印件,来源不明,真实性值得考虑;而且,仅凭对账单并不能就此认定59820元为***集团湖南分公司擅自扣除的税金,事实上,这59820元应为被上诉人向***集团湖南分公司所支付的货款,属于货款的一部分,只不过分开写出来罢了。而被上诉人所在账单上的签字页恰恰证明了被上诉人对59820元为被上诉人所欠上诉人的货款的`一种认可。

  再次,被上诉人所提供的四份对账单,最晚日期为20xx年12月份,而被上诉人的一审答辩状日期则为20xx年6月29日,即使被上诉人所提供的四份对账单是真实的,那么以此来要求抵销双方在20xx年4月30日对欠款149581.2的对账确认函,也已经过了诉讼时效。

  二、一审判决适用法律错误

  1、一审法院根据《民法通则》第一百一十二条第二款和第一百三十四条第(八)项规定,认定上诉人要求被上诉人支付逾期付款利息于法无据属适用法律错误。

  根据特别法优于一般法的法律原则,如果《合同法》与《民法通则》就同一个问题都有规定的,应优先适用《合同法》。而本案属于典型的买卖合同纠纷,根据《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”与第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失”的规定,被上诉人应当支付上诉人货款112816.8的逾期利息。

  2、一审法院对证据的审核认定适用法律错误。

  首先,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条“在合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任”。被上诉人应当对合同的履行承担举证责任。在本案中,被上诉人并不能就已经清偿了上诉人的货款提供充分有效的证据证明,所以应该承担不能证明的后果。

  其次,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条“当事人向人民法院提供证据?应当提供原件或者原物。如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的?可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品”,第六十九条第四项“无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能单独作为认定案件事实的依据”,第七十三条“双方当事人对同一事实分别举出相反的证据但都没有足够的依据否定对方证据的人民法院应当结合案件情况,判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力,并对证明力较大的证据予以确认”。在本案一审质证中,被上诉人已对我方提供的证据4、证据5的真实性没有异议,而两证据足以证明被上诉人欠上诉人112816.8元货款事实的存在。而我方对对方所提供的证据3即四份对账单的真实性存在异议,而对方也没有足够证据证明其真实性,所以根据证据盖然性优势原则,应对我方证据进行确认并以此为依据进行判决。

  综上所述,一审判决认定事实错误,适用法律错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,请求贵院撤销***人民法院(20xx)大民初字第305号判决,并请求法院判决被上诉人支付上诉人货款112816.8元及预期利息以及承担本案一、二审全部诉讼费用。

  此致

  ***中级人民法院

  上诉人:***

买卖合同 篇9

  买方:(以下简称甲方)

  卖方:(以下简称乙方)

  经甲、乙双方充分友好协商,就购买东方红拖拉机事宜特订立本合同,以便共同遵守。

  一、 机械的名称、规格型号、单位、数量及价格

  二、 合同价格

  机械总价格为人民币(大写): 本合同总金额不准做任何变更与调整。

  三、 付款方式

  机械验收合格,调试、运转正常,甲方无疑问后,甲方向乙方支付合同总价100%货款。

  四、 交货与验收

  1、 交货地点:按甲方指定地点。

  2、 交货时间:合同生效后日内。

  3、 乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸及注意事项等,以书面形式通知甲方。

  4、 机械由乙方负责运输,在运输过程中有任何损伤或丢失,由乙方负责;

  5、 机械到达指定地点,甲乙双方均须在场并确认机械的完好性后,由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场,对机械进行清点验收,并签字确认。若发现机械有缺件,损坏,乙方负责补齐或收回。如乙方不按时到达,甲方有权进行检验,并对缺件、损坏做记录,乙方应认可并负责解决。

  6、 乙方负责机械调试,直至正常运行。最终验收在此之后进行。如机械不能通过验收,乙方应退货,退还甲方所有金额。

  7、 乙方应自带用以调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

  五、 机械质量保证与售后服务

  1、 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行检验,机械全部均为全新未用过的,以确保质量,机械须经技术检验,符合国家相关标准才能出厂。

  2、 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括:基本原理,操作使用和维修保养。

  3、 机械进行正常使用后,乙方应定期回访使用方。

  六、 违约责任

  1、 乙方不能按期交货,除不可抗拒因素外,乙方应向甲方支付延期违约金,每日按合同总价的0.03%金额计算。

  2、 甲方延期付款时(正当拒付除外),应向乙方支付延期违约金,每日按合同总价的0.03%金额计算。

  3、 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的.有关违约责任规定。

  七、 合同的变更

  本合同履行期间,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成的损失,由责任方承担。

  八、 合同纠纷的解决

  1、 甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

  2、 若双方不能通过协商达成协议,可根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定,向当地法院提起诉讼。

  3、 如果有附件,附件也是本合同不可缺少之组成部分,具有同等法律效力(甲乙双方签字后生效)。

  九、免责条款

  本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。

  十、其它约定事项

  本合同未尽事宜,可由甲乙双方商定,并签署书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  十一、 附则

  1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

  2、本合同一式 _____份,双方各执 _____份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【买卖合同】相关文章:

买卖合同买卖合同09-12

建房买卖合同_买卖合同05-02

买卖合同11-17

树木买卖合同09-22

市区买卖合同11-05

山林买卖合同05-20

机械买卖合同05-27

民房买卖合同04-22

私人买卖合同05-29

锅炉买卖合同06-08