【实用】买卖合同锦集7篇
随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的买卖合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
买卖合同 篇1
甲方：＿＿＿＿
乙方：＿＿＿＿
签约时间：＿＿＿＿＿＿
签约地址：＿＿＿＿＿＿
第一条 经甲乙双方协商，必需履行本合同条目。具体品类（种），需签定要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需填补的条目可另外商谈，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有齐截效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部门，具有合同的效力。
第二条 合同签定后，不得私自变换内容。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商赞成后，可予变换或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变换通知单”寄给对方，打点变换或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格出产的商品，在放置出产后，双方都需严酷执行合同。如需变换，由此而发生的损失踪，乙方承担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失踪，甲方承担。
第三条 成交单中的商品价钱，由双方当事人商经由议定定，或以国家定价抉择。在签定合同时，确定价钱有变化，可以暂定价钱成交，上下幅度双方商定。
第四条 运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商抉择。
第五条 各类商品质量尺度，甲方严格执行合同划定的质量尺度，保证商品质量。
第六条 商品包装，必需平稳，甲方应保障商品在运输途中的平安。乙方对商品包装有非凡要求，双方应具体合同中注明，增添的包装费用，由乙方承担。
第七条 商品调拨，应做到平衡、实时。对合同期内的商品可考虑按3 ∶3 ∶4 的比例分批发货；季节性商品按承运部门所划定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数目较少的品种，可一次发货。
第八条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、达到站（港）委宛承运单元发运，力争装足容量或吨位，以节约费用。
如一方需要变换运输路线、工具、达到站时，应实时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再打点发运，由此而影响合同日期，不以违约处置。
第九条 商品年夜达到承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失踪、贫窭、残损等责任事情，由乙方负责向承运部门交涉抵偿，需要甲方协助时，甲方应积极供给有关资料。乙方在领受商品时发现问题，应实时向承运部门索取划定的记实和证实并当即具体搜检，实时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同业，货到后，乙方可先向承运部门具结领受，同时当即通知甲方，甲方在接到通知后5 日内回覆；属于多发、错运商品，乙方应做好具体记实，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自步履用，是以而发生的一切费用由甲方承担。
第十一条 商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（珍贵商品在7 天内），责任确属甲方的，乙方可向甲方提出发货。发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方配合研究，明晰责任，损失踪由责任方承担。领受进口商品和概况库存转内销的商品，因关系到概况发货，发货期为乙方收货后的60天，过时甲方不再受理。乙标的目的甲方提出发货时，应填写“发货单”，一货一单，不要混列。发货单的'内容应包括品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数目、残损水平、合同号码、出产厂名、调拨单号等资料，并保留什物；甲方接到“发货单”后，10日内作出回复，要在30天内处置完毕。
第十二条 付款方式：每季订货额的30%支付保证金，以后发货现款现货，保证金可冲抵货款。首批进货不得少于万元。
第十三条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支出违约金。因违约使对方蒙受损失踪的，如违约金不足以抵补损失踪时，还应支出抵偿金以抵偿其差额。如违约金过度高于或者低于造成的损失踪的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以恰当削减或者增添。
1.甲、乙两方所签定的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支出违约合同货款总值＿＿＿％的违约金。但遇双方协商打点变换或解除合同手续的，不按违约措置。
2.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内现实支出的费用，应由甲方承担，乙方过时付款的，应按照人平易近银行有关过时付款的划定，向甲方偿付过时付款违约金。
3.对应偿付的违约金，抵偿金，保管、调养费用和各类经济损失踪，应在明晰责任后，10天内自动汇给对方，否则，按过时付款处置。
第十四条 甲、乙两方履行合同，发生纠缠时，应实时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲乘隙构申请仲裁或向人民法院起诉。（两者选一）
第十五条 本合统一式2 份，甲、乙两方各执1 份，
第十六条 本合同（和谈）双方签章，依法生效，有用期为 年，期满双方如无异议，合同自动延迟。凡涉及日期的，按收件人签收日期为准。
身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲方签章：＿＿＿＿＿ 乙方签章：＿＿＿
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
买卖合同 篇2
买方：(下称甲方)
卖方：(下称乙方)
甲乙双方就乙方为甲方天乐园工程提供配电箱有关事宜经协商一致达成以下条款，签定本合同，以资共同信守。
第一条 合同标的：天乐园工程所有低压配电箱
第二条 型号及单价：各种配电箱共87台，具体单价以乙方报价下浮14%为准，详见报价单。
第三条 质量要求：乙方应保证以上货品按国家规范生产制作，按图纸功能要求，元器件采用德力西牌，具体型号以乙方报价清单为准。
第四条 送货期限：合同签定后10日内。
第五条 合同价款及支付方式：
5.1本合同预计总价款为人民币捌万贰仟捌佰玖拾参元(￥82893.00)，结算总价款以甲方实际收货数量乘以相应单价为准。
5.2乙方按甲方要求将全部货物送到指定地点后，经初验甲方支付乙方实际送货总价款的.70%;甲方工程竣工验收合格后,付至合同结算总价款的90%;余款作为质保金,自工程竣工验收合格之日起满一年,经甲方确认无任何质量问题后一次性无息付清.
第六条 质量保证:乙方保证所供货物质量符合国家有关要求,如因乙方所供货物存在质量问题而导致甲方工程发生质量问题的,由乙方向甲方支付本合同总价款20%违约金,并赔偿甲方由此所受的全部损失。
第七条 本合同未尽事宜或其他争议由双方另行协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，于双方签字盖章之日生效。
第九条 本合同于20xx年10月28日于山东聊城。
买方：
签字代表：
卖方：
签字代表：
年月日：
买卖合同 篇3
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定，双方在遵循自愿、平等原则的基础上，经协商一致同意，订立本合同，以供双方信守：
第一条：工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地址：
3、 承包范围：
4、 承包方式：
5、 工期：
1)工程施工工期为
2)工期必须在保证工程质量前提下按约定的工期完成，竣工工期每延期一天按1000元处罚。如遇不可抗力，乙方须及时报告甲方现场代表，经甲方现场代表书面认可后，方能顺延工期。工期予以顺延后，工程价款不予增加。
3)工程完工后，甲方审批竣工验收报告并组织有关部门进行竣工验收。如一次验收即通过质监验收，以甲方认可的申报竣工验收日为本工程竣工日期。如一次验收未通过，则以最终质监部门验收日为竣工日。
第二条：产品及材料要求
1、 满足GB1765652007
2、 材料：1)防盗门的规格、型号应符合要求，五金配件齐全，并具有生产
许可证、产品合格证和性能检测报告。 2)防腐材料、填缝材料、密封材
料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 3)防盗门码放前，要将存放处清理平整，垫好支撑物。如果门有编号，要根据编号码放好;码放时面板叠放高度不得超过1.2m;门框重叠平放高度不得超过
1.5m;要有防晒、防风及防雨措施
3、 金属厚度：门框：内门板：镀锌板
4、 内填充物：高级航空铝箔
5、 防盗筋：按国家要求标准
6、 锁具：符合国家防盗要求
7、 配件：配件必须齐全
8、 铰链：可调铰链、每单扇门必须配四片铰链承重，安全可靠、调整方便
9、 质量必须经甲方检验合格，才能安装。乙方必须出具产品合格证、质量保证书、资质证、营业执照、检测报告书等质量合格证书，并提供维修卡，以便备查。前述证件作为本合同的附件。
三、工程量、单价及总价款
1、单价包括运输保管费、上下车劳务费、维修费、安装费、调试费、技术服务及厂家对用户的承诺、售前售后保修等费用。
2、工程量以具体实际安装的工程量为准。
四、工程款支付方式
工程款按以下方式支付：合同签订后，两日内，甲方支付乙方工程款壹万元(￥100,00.00)作为定金;当所有安装材料到达甲方施工地后，定金自动转为货款，甲方付到总工程款70%;安装完毕，验收合格后，3日内甲方一次性结清剩余工程款。
五、安装质量及质量保证期要求
1、安装质量要求：
1)主控项目 ①防盗门的质量和性能应符合设计要求。 ②防盗门规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 ③防盗门安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 ④防盗门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固。
2)一般项目 ①安装必须牢固，开关灵活，关闭严密，无倒翘框与墙体连接所用膨胀螺栓与留孔相符。 ②门框与墙体间缝隙应嵌填饱满，并采用密封胶密封，密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。 ③门表面应洁净、平整、光滑色泽一致，无锈蚀，大面应无划痕、无碰伤，漆膜或保护层应连续。
注：安装完毕，乙方及时通知甲方进行验收，所有安装工程经甲、乙、监理三方共同验收，验收合格后由三方代表签字确认(以此作为工程的.最终依据)。乙方当场将所有钥匙交付给甲方。
2、质量保证期、保修：乙方对所订购的各类门保修期一年，保修期从甲方验收合格并签字之日起计算，若乙方不能及时维修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由乙方负责。
六、双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
(1)甲方有权随时检查、监督乙方提供的产品质量，安装质量。
(2)有权要求乙方按照工程项目进度进行安装。
(3)有权接受乙方交付的所有防盗门钥匙并自行保管。
(4)提供堆放场地和协调施工现场工作。
(5)按合同约定及时支付乙方的工程款。
2、乙方权利与义务
(1)乙方必须在材料到达工地之日，按照本合同第二条第9项的约定提供相关证件作为合同的附件。
(2)按照国家建筑施工规定进行施工，积极做好安全施工工作，从进场安装至安装完毕，因安装施工发生的一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。
(3)配合甲方工程项目建设需要进行安装施工，服从甲方的施工安排。
(4)承担安装所发生的运输、上下车劳务费等相费用。
(5)因安装质量不符合国家、行业以及本合同约定的要求，产生的一切返工费用由乙方承担。
(6)按照工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制，经甲方、监理方确认后并入土建方工程资料。
(7)保证提供的防盗门质量，实行三包政策。
(8)在质保期内，在接到甲方维修通知后 48 小时内赶到现场，并做好维修工作。
七、违约责任
本合同是双方协商一致，应积极遵守并履行，如一方违约将赔偿另一方 合同总价款项 。
八、争议解决办法
甲、乙双方因履行本合同发生的争议，双方应互谅互助尽量协商解决，如协商不成，双方一致同意可向当地人民法院起诉。
九、其他
1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，未尽事宜双方可以另行协商，如有需要可以签定补充协议。本合同及本合同附件、补充协议具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件
附件一(防盗门尺寸明细)
甲方(签字)：
法定代表人：
年 月 日
乙方(盖章)： 法定代表人： 年 月 日
买卖合同 篇4
买受方： （以下简称甲方）
出卖方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 砂石料概况
1.1 砂石料名称 ：（应填写砂石料全称）
1.2 砂石料规格 ：（应填写详细的规格，不可简化）
1.3 砂石料产地 ：（应填写详细的产地，不可简化）
第二条 砂石料数量
2.1本合同标的物数量及交货时间按照（2.2或2.3）款的规定执行。
2.2甲方定量购买乙方的砂石料，具体数量及交货时间见下表：
2.3 乙方同意按甲方的计划向甲方销售砂石料，乙方保证在甲方向其提交购买计划的 日内交货。
2.4双方结算时如实际数量与2.2款规定的数量或甲方提交的计划的数量不一致时，按实际的数量结算。
第三条 合同价款
砂石料单价：（根据不同规格写单价，写明是综合单价还是单一单价，如果是综合单价，就应包括砂石料费、砂石料的装、卸、运以及所有不可预见的费用，并应说明在合同履行期间不再因国家政策及市场价格变化而调整；如果是单一费用，就指砂石料费。涉及体积和重量的换算，请参见国际换算表）
第四条 付款
4.1甲乙双方在每月的日前核对砂石料的数量、计算出当期的价款，并加盖
有效印鉴或签字确认。
4.2付款方式双方约定如下：。
4.3付款时间约定如下： 。
4.4 在甲方支付价款时乙方应同时提供有效发票并自行完税，否则甲方有权在其结算款中扣除比对应税率高2%的货款，用于购买税票。
4.5乙方应委托一人专门办理结算手续，结算时应提供盖有乙方公章的授权委托书、身份证复印件及开户名称与乙方名称相同的银行账号。
第五条 砂石料质量（技术）标准
5.1 质量标准为： （详细填写质量标准和技术要求，不可省略或简化，包括块石和毛石的质量和技术要求） 。
5.2 主要技术指标为：（包括块石和毛石的技术指标、粒径大小等）
第六条 砂石料交付和运输
5.1本合同标的物的交付按（5.2或5.3）款的规定执行。
5.2本合同由乙方负责送货时，交货地点为 （一般为甲方的工地，须写明具体地名）。 货物运抵甲方指定的交货地点后，乙方的运送人员应听从甲方合理的安排和指挥，甲方也应及时验收。
货物在运至指定的交货地点之前，货物的所有权不发生转移，货物在途毁损、灭失的风险由乙方承担。
运输工具及有关人员在运输途中（包括返程）的一切风险均由乙方承担。
运输费用由乙方承担，甲方不再另行支付。
5.3本合同的标的物由甲方自提时，交货地点为：（一般为乙方的仓库，须写明具体地名）。
乙方应在约定的交货日期准备好货物，并安排好装车（船）的设备和人员。
第七条 砂石料验收
7.1在乙方将货物运抵约定的交货地点或在甲方提货时，甲方应对货物进行验收，包括对货物数量和质量两个方面的验收。甲方指定的验收人员为 。
7.2 对质量的验收方式为：（选择全部或抽样验收的方法） 。
7.3在对货物的质量进行验收时，对货物凭目测不能发现的`质量问题，甲方应在日内书面提出，乙方对此有异议的，可申请（如某质量监督机构）检测，如经检测货物不存在质量问题，检测费用由甲方承担，反之，由乙方承担。
7.4对货物数量的验收采用以下方法进行：（建议现场单车收方，并一车一单开具收据）。
第八条 双方义务
8.1 甲方的义务
8.1.1 按合同约定付款时间支付砂石料价款。
8.1.2 按合同约定时间、地点接收砂石料，并及时进行验收。
8.1.3 安排专门人员接收、验收砂石料。接收时，该专门人员负责安排运输车辆进场和卸料；进行验收后，按照一车一单制给运料司机开具相应签收证明或收据，不得不开和延开。
8.1.4 其它：（如无内容，在空白处划上线） 。
8.2 乙方的义务
8.2.1 按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料。
8.2.2 按双方约定的时间（期间）交付（供应）砂石料。
8.2.3 按合同约定运输方式将砂石料运至交付地点并承担运输费用。
8.2.4 确保足够的供料能力，每天砂石料供应量不得低于 ，每月 号之前提供上月供应砂石料的发票。
8.2.5 在运输过程中，可自行确定运输路线和批次，但必须保证甲方的施工需要，不得因供料不及时造成甲方施工工期的延误。
8.2.6 在甲方提出质量异议之日起 日内按甲方要求承担砂石料的更换或退货义务。
8.2.7若因业主计量支付原因造成货款不能及时支付，乙方予以理解。
8.2.8 其它：（如无内容，在空白处划上线） 。
第九条 违约责任
9.1 甲方的违约责任
9.1.1不能按合同约定及时接收、验收，应提前24小时通知乙方，否则赔偿因此给乙方造成的损失。
9.1.2不能及时提供场内通道、现场空地，应提前24小时通知乙方，否则应赔偿因此给乙方造成的误工费。
9.2 乙方的违约责任
9.2.1 未按合同约定的数量提供标的物，应按（建议按x元/吨）标准向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，还需赔偿甲方损失。
支付违约金及赔偿损失不能免除乙方继续履行的义务，甲方有权选择是否需要乙方
继续履行。
9.2.2未按质量或技术标准交付标的物，赔偿因此给甲方造成的损失；若在甲方要求的期限内仍不能达到合同约定的标准，甲方有权解除本合同。
9.2.3未按合同约定时间交货，每延期一天，承担延期交货部分货款总值的 %违约金，最高不超过合同总价的 %；在甲方催告后日内，仍不能按期供应，甲方有权解除合同。乙方若提前交货，甲方有权拒收。
9.2.4 未按合同约定将标的物运至指定地点，视为未交付，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。
第十条 合同变更
10.1 甲方变更所需砂石料的品种、质量、数量、规格、运输方式、交付地点等事项时，应提前 日以书面形式通知乙方，否则，乙方仍可按照原约定供货。
10.2甲方如因实际需要发生变化（如工程设计发生变更等），甲方可解除合同，但应在规定的交货日期前 天以书面形式通知乙方。
10.3在合同履行过程中，乙方不能按合同约定向甲方交付砂石料时，应在情况发生之日起 日内书面通知甲方，除因甲方的原因外，乙方应承担由此给甲方造成的损失，甲方有权解除本合同。
10.4双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。
第十一条 不可抗力
11.1 不可抗力的范围包括：（写明不可抗力的具体事件） 。
11.2 一方如因不可抗力无法履行合同时，应及时通知对方并采取有效措施将损失减少到最低限度。
11.3 一方迟延履行合同后发生不可抗力的，当不可抗力因素消除后，另一方认为合同没有履行必要的有权解除本合同，但不能免除迟延方的违约责任。
第十二条 争议的解决方式
12.1 因履行本合同及与本合同有关的任何争议，双方应协商解决；
12.2 协商不成，依法向甲方公司注册地法院提起诉讼或仲裁委员会提起仲裁。
第十三条 本合同的签订地点为：
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条 本合同一式 份，双方各执 份。
第十六条 本合同未尽事宜，双方另行协商。
出卖方（甲方）: （公章） 买受方（乙方）:（公章）
法定代表人或授权委托人: 法定代表人授权委托人: 地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
开户银行：
帐 号:
年月
日开户银行：帐 号: 年月 日
买卖合同 篇5
甲方（需方）：
乙方（供方）：
按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足客户需要，需从乙方购买一定量的物品，乙方承诺保证甲方的正常销售，兹订立合同条款如下：
一、采购酒品的种类、数量及金额（人民币）
二、交货日期及地点
2.1 交货日期：
2.2 交货地点：
三、合同价款（人民币）：
3.1合同总价： 668160元 。总价中包括人工费、运输等费用。
四、付款条件及方式
4.1 产品预定后先支付该批货物货款的50%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的50%。
五、包装和储放
5.1采购酒产品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成产品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。
5.2酒品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切货物储放和保管事宜均由甲方负责。
六、交货方式
由乙方送货到甲方指定地点，相关费用（包括运费、装卸费等）由乙方承担，乙方负责免费卸货。乙方承担货物运抵交货地点前的.风险、费用及责任。
八、违约和索赔
9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的3‰，延误超过
10天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的5%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款30%的违约金。
9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外，还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。
十、争议与仲裁
10.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。 十一、文本和生效
10.1本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。
甲 方（签章）：
乙 方（签章）：
开户行：
开户行：
帐 号：
帐 号：
签定日期：
年月日
买卖合同 篇6
甲方：
乙方：
甲、乙双方于 年 月 日签订了编号为NO： 的《北京市外销商品房预售契约》/《北京市商品房买卖合同》(下称“该契约”)。现双方经友好协商，达成如下一致意见：
1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜，依该契约的约定，甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币元，除尚未归还之银行贷款外，甲方需向乙方实际支付人民币元。银行贷款部分款项共计元由甲方年 月 日直接返还予贷款银行，并向乙方提供银行的收据，做为乙方与银行解除借款合同的依据。
2.双方同意甲方按照下列期限，分期将除银行贷款部分外的购房款直接支付给乙方：
(1) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(2) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(3) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(4) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(5) 年 月 日之前，甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(6) 年 月 日之前，甲方向乙方支付款项计 元，以及交付返还全部银行贷款后银行所提供的`收据。
3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付部分房价款的，自本协议签署之日起至该契约正式注销之日，每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”)，由甲方支付，乙方给予必要的配合，且乙方无须再向甲方归还。
4.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后，双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后，乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前，如果乙方不再要求退房、解约的，可与甲方另行协商。
5.甲方向乙方支付全款计元之后，并且双方签订解除该契约的文件生效后，乙方应授权甲方至北京市国土资源与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。
6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。
7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计元到达乙方账户开始生效，壹式陆份，甲乙双方各持叁份。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日
买卖合同 篇7
答辩人：××市××厂，住所地：××市××镇××沙角头工业区，负责人：王××，电话：××××
因原告钟××诉答辩人一案，答辩人现根据事实和法律，提出答辩如下：
答辩人认为，原告所提供的送货单是伪造的，答辩人对其真实性不予认可，贵院应当依法驳回其全部诉讼请求：
一、多天送货出现在一张送货单上，不符合一般的交易习惯 按照一般的交易方式来看，卖方向买方送货，应该是每天一张或者多张送货单，买方收到货后，再在送货单上对货物进行签收确认，不可能会出现多天送货出现在一张送货单上的情况。而原告提供的所有送货单，都是多天送货情况出现在一张单上面，而且答辩人方的收货人确认收货，签名都是一签到底，而不是按天数签收的，这不符合一般的交易习惯，显然是伪造的。
二、收货人签名是伪造的，答辩人公司并没有名字中带有“渝”字的员工
所有的送货单上“收签人签章”处的签名都是一个“渝”字，而答辩人公司从来都没有过名字中带有一个“渝”字的员工。而且，收货人的所有签名都是一签到底，笔锋和字迹都是连贯的，显然是在同
一时间写的，而这显然不符和一般的交易习惯。可见，收货人签名是伪造的。
三、送货单上没有具体的送货日期
所有的送货单上都没有具体的'送货日期，这再次证明送货单是伪造的。此外，由于无法确定准确的送货日期，原告应当举证证明其诉讼请求没有超出诉讼时效，否则，法院应当判决驳回其诉讼请求。
四、送货单上没有标明大写的货款金额
每一张送货单上都没有大写的合计货款金额，只有小写的货款金额，这显然不符合常理。依照常理，原告如果真向答辩人送货，一定要在送货单上写上大写的货款金额，以防止双方对货款数额发生争议，而且，原告以往给答辩人送货的送货单上都标注有货款的大写金额，这完全可以证明送货单是伪造出来的。
五、原告提交的送货单与以往原被告双方交易的送货单完全不同 原告与答辩人曾经有过交易，原告将送货内容写在收据上，写清楚货款金额，标明大写货款金额，再经答辩人公司曾守源签名确认，然后拿着收据向答辩人要求支付货款。此次原告提交的送货单与真实的送货单完全不同，而且漏洞百出，可见，原告提交的送货单是不真实的。
六、原告妻子刘××一直在答辩人公司担任出纳和会计并掌管公司公章，原告具有伪造送货单的便利条件
原告妻子刘××在答辩人公司工作多年，担任会计和出纳职务，
并掌管公司的公章，这使得原告完全具备伪造送货单的便利条件。而且，刘××在原告向法院起诉前即向答辩人公司辞职，答辩人多次打电话给她，要她过来办理财务移交手续，她也一直不敢过来办理，由此可见她虚怯的心理。
综上所述，答辩人认为，原告钟××提交的送货单完全是其伙同妻子刘××伪造的，是不真实的送货单，请求法院查明事实，依法判决驳回其所有诉讼请求，还答辩人以公道。
【买卖合同】相关文章：
买卖合同买卖合同05-15
买卖合同06-04
买卖合同05-03
车库买卖合同07-12
买卖合同模板07-14
实用买卖合同07-15
地域买卖合同07-09
煤炭买卖合同07-24
卫浴买卖合同07-27
个人买卖合同07-01