当前位置：明兵范文网>合同协议>买卖合同>买卖合同

买卖合同

时间：2022-01-15 13:30:25 买卖合同我要投稿

【精品】买卖合同集锦5篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的买卖合同5篇，希望对大家有所帮助。

【精品】买卖合同集锦5篇

买卖合同篇1

　　购货单位：以下简称甲方

　　供货单位：以下简称乙方

　　第一条其产品名称、规格、质量（技术指标）单价、总价等[略]

　　第二条产品包装规格及费用_________

　　第三条验收方法______________

　　第四条货款及费用等付款及结算办法___________

　　第五条交货规定

　　1.交货方式：______

　　2.交货地点：______

　　3.交货日期：______

　　4.运输费：_______

　　第六条经济责任

　　1.乙方应负的经济责任

　　（1）产品花色、品种、规格、质量不符合本销售买卖合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　（2）乙方未按本销售买卖合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。

　　（3）产品包装不符合本销售买卖合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符销售买卖合同规定包装价值__%的'罚金付给甲方。

　　（4）产品交货时间不符销售买卖合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。

　　（5）乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

　　2.甲方应负的经济责任

　　（1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值x%的罚金。

　　（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按销售买卖合同规定收货。

　　（3）甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

　　（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。

　　（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。

　　（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。

　　第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销销售买卖合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销销售买卖合同一方须向对方偿付注销销售买卖合同部分总额__%的补偿金。

　　第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

　　第十条本销售买卖合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本销售买卖合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改销售买卖合同一方赔偿一切损失。

　　第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本销售买卖合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行销售买卖合同的理由。在取得有关机构证明后，本销售买卖合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

　　第十二条本销售买卖合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。（两者选一）

　　第十三条本销售买卖合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本销售买卖合同规定将货款结算以后作废。

　　第十四条本销售买卖合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本销售买卖合同之内，所有附则在法律上均与本销售买卖合同有同等效力。

　　第十五条本销售买卖合同一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。

　　订立销售买卖合同人：

　　甲方：______（盖章）乙方：____（盖章）

　　负责人：_____（盖章）负责人：___（盖章）

　　日期：________ 日期：______

买卖合同篇2

　　合同编号：___________________

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，出卖人(甲方)与买受人(乙方)在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就茶叶买卖的有关事宜达成协议如下：

　　第一条标的

　　单位：元/

　　品名

　　等级

　　数量

　　产地

　　生产日期

　　条形号码

　　单价

　　总价

　　采摘时间

　　外形

　　碎末含量

　　水分含量

　　内质

　　备注

　　汤色

　　滋味

　　香气

　　叶底

　　合计人民币金额(大写)

　　￥：

　　第二条质量标准

　　甲方应当向乙方出示营业执照、卫生许可证、税务登记证、产品检验报告及相关证明。茶叶的卫生指标应符合国家标准(GB2762-20xx)和(GB2763-20xx)。凡明示为有机茶、无公害茶、绿色食品茶、原产地保护名茶的，均应提交认证证明。有机茶应符合(NY5196-20xx)标准，无公害茶符合(NY5244-20xx)标准，绿色食品茶叶符合(NY/T288-20xx)标准，原产地保护名茶应当符合相应的标准。

　　双方应当将样品封存保管，用于交货时对样验收。

　　第三条包装

　　茶叶包装采用___________方式，执行______________________标准，包装物由(甲方/乙方)提供，包装费由(甲方/乙方)承担。

　　第四条交货及运输

　　交货方式：(乙方提货/甲方送货/甲方代办托运);交货地点：______________________;交货期限：______年______月______日，或由乙方另行通知;委托____________运输公司运输，运输方式：____________，运费由(甲方/乙方)承担。

　　第五条销售及结算

　　乙方应当以(经销/代销/试销)方式对外销售茶叶，结算方式为：_______________________

　　第六条定金

　　乙方应当在_____年_____月_____日前向甲方支付定金__________元(不超过总价款20%)。合同履行完毕，定金应当(抵作价款/返还乙方)。定金交付后因乙方违约而解除合同的，定金不予退还;因甲方违约而解除合同的，甲方应当双倍返还定金。

　　第七条违约责任

　　1、甲方应当如约提供茶叶，茶叶如不符合质量要求、卫生标准或与样品不一致的，乙方有权要求换货、退货或降级、降价，但应当在收到货物后_____日内以书面形式通知甲方，否则甲方有权拒绝;因退换货发生的费用由甲方承担。

　　2、一方迟延交货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款_____%的标准支付违约金。

　　3、关于违约责任的其他约定：_______________________________________

　　第八条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的'，按下列第______种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

　　1、依法向_________人民法院起诉;

　　2、提交_______仲裁委员会仲裁。

　　第九条其他约定事项__________________

　　本合同一式________份，双方各执_______份，合同自双方签字盖章且甲方收到乙方定金后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(签章)：__________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：___________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：___________

　　住所：__________________ 住所：_________________

　　电话：_______传真：_____ 电话：_______传真：____

　　开户行：________________ 开户行：_______________

　　账号：__________________ 账号：_________________

　　税号：__________________ 税号：_________________

　　签订时间：______________ 签订时间：_____________

　　签订地点：______________ 签订地点：_____________

买卖合同篇3

　　卖方(以下称甲方)：

　　买方(以下称乙方)：

　　乙方在购买甲方的玉器，甲、乙双方达成如下协议。

　　1、乙方购买甲方如下的玉器：

　　玉器名称：玉器图像：正面：

　　反面：

　　玉器规格：长： mm 宽： mm 厚： mm 重：克

　　玉器检定证书号：(注：带检测证书的'填写)

　　购买金额（大写）：仟佰拾元角分

　　2、购买条款：

　　1）付款方式：合同签订之日起2日内，乙方向甲方支付总费用的%预付款，即人民币甲方玉器交货完成后经乙方签字确认，乙方向甲方支付总费用的 40 %的尾款，即人民币

　　2）发货时间：甲方按照乙方指定的地点发货。日期：年月日

　　3）发货方式：

　　3、甲方条款：

　　1）乙方发现玉器有质量问题, 甲方无条件全额退款。

　　2）乙方收货后因玉石质量问题，可15天内无条件调换（抛光不能还原或有损的玉器除外）。

　　3）乙方购买甲方的玉器，经检定为假玉（非A货），甲方赔偿乙方赔偿金（注：乙方购买甲方带检定证书的玉器甲方赔偿壹万元，其它玉器按购买金额的十倍赔偿）。

　　4、乙方条款：

　　1) 甲方出售的玉器为真玉（A货），乙方恶意制造甲方出售的玉器为假玉（非A货）并向甲方索取赔偿时，甲方有权提交有关仲裁机构（法院）仲裁，乙方败诉必须赔偿甲方各种损失。

　　本合同发生纠纷时，由双方协商解决或提交有关仲裁机构（法院）解决。

　　本合同经甲、乙双方签字，由财付通付款给甲方后生效，乙方更换玉器或甲方回收玉器后失效。

　　本合同只有一份，乙方购买甲方的玉器后由乙方持有。

　　甲方负责人（签字）：

　　签订日期：年月日

　　附：甲方负责人身份证

　　签订销售合同书时,附上甲方负责人身份证原件!

　　乙方（签字）：签订日期：年月日

买卖合同篇4

　　原告：XXXX，女，198X年X月12日出生，汉族，身份证号码：4304XXXXXXXX4，住东XXXXXX9号，买卖合同纠纷诉状。

　　被告：XXX，男，19X2年4月2X日出生，汉族，身份证号码：44XXXXXXXX330，住东莞市XXXXXXX房，联系电话：XXXXXX。

　　诉讼请求

　　1、依法判决被告返还定金人民币20000元；

　　2、依法判决被告赔偿维修基金、中介服务费损失9000元；

　　3、依法判决被告支付违约金人民币43700元；

　　4、依法判决被告承担本案全部诉讼用度。

　　事实与理由

　　20xx年10月27日东莞市XXXXXXX地产经纪有限公司作为居间人，促成原、被告签订《房屋买卖合同》（以下称合同）约定：被告将东莞市XXXXX作价人民币437000元出卖给原告；原告在签订合同后交付定金人民币XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向东莞市XXXXXXX地产经纪有限公司支付中介服务费XXX元，由于违约导致交易不能的违约方需向对方赔偿中介服务费，合同范本《买卖合同纠纷诉状》。

　　合同签订后，原告如约向被告交付了定金并将首期款存进指定银行账户，并支付了该房维修基金3000元和中介服务费6000元，但被告却迟迟未能按合同约定的时间交房。20xx年5月8日，被告表示该房屋不卖了，且拒不按合同约定承担违约责任。无奈之下，原告于20xx年5月12日向被告发出通知，解除合同。

　　东莞刑事律师

　　据上，由于被告的违约行为，严重侵害了原告的.正当权益。为保护自身的正当权益，原告特诉至贵院，请依法裁决。

　　此致

　　东莞市第XX人民法院

　　具状人：

　　编辑