- 相关推荐
高炮广告牌建设承包合同书
随着时间的推移，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家收集的高炮广告牌建设承包合同书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
甲方：___________
乙方：___________
经甲乙双方友好协商致同意，就乙方承包甲方高炮广告牌建设相关事宜，双方本着自愿、平等、公平、诚信的原则和根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，签订本合作协议，由双方共同遵守。
一、甲方将位于____________的工程建设及材料承包给乙方，不含基础。地面至高炮最顶的总高为______米，牌面尺寸为______米双面。
二、高炮广告牌承包价共计人民币壹拾万零捌仟元整，不含税。
三、付款方式：即签订合同后付______元，完工后一次性付清______元。乙方收到款后正常施工，______日内完工。
四、此高炮必须能抗十二级台风，其它自然灾害与乙方无关。
五、甲方责任
1、甲方提供施工场地、运输车辆的通行方便，保证电源的接用，调解工程期间一切的相关地方矛盾。
2、该高炮广告牌的建立，甲方必须经市容、路政等相关政府机关部门审批同意后方可建造，否则产生的一切费用由甲方自行承担。
3、甲方如因没有完整手续或其它矛盾造成工期延误或停工，应按实际造成的损失进行赔偿。
4、甲方每年需对该高炮广告牌进行一次防锈加焊刷漆等维护工作。如因甲方未正常维护而造成的后果乙方不承担责任和损失。
六、乙方责任
1、乙方所组织的施工人员，吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方负责施工建造所需要的所有机械和相关工具。
3、施工过程中，乙方必须严格按照操作规程施工，同时乙方应该严格要求现场施工人员注意施工安全，施工过程中所出现的安全事故均由乙方自负。
七、施工过程中，如遇下列情况应允许顺延工程：
1)因甲方提出变更、增加施工项目、改动线路及施工中改动安装等。
2)因天灾或人力不可抗拒的原因。
3)因甲方未按合同支付预付款及工程进度款所延误的工期。
八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作为合同附件，双方签字盖章后与本合同具同等法律效应。如双方协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
乙方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
【高炮广告牌建设承包合同书】相关文章：
建设施工承包协议01-17
建设承包合同02-14
承包劳动合同书05-29
工程承包施工合同书02-11
承包合同书11-02
[精选]承包合同书09-03
建设工程承包合同12-15
房屋建设承包合同11-06
建设工程承包合同03-08
