销售合同

有关销售合同模板集锦九篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的销售合同9篇，希望对大家有所帮助。

销售合同 篇1

　　甲方（卖方）：

　　地址：

　　电话：

　　乙方（买方）：

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律，订立本合同。

　　一、合同标的

　　1、品名：

　　2、规格：

　　3、数量：

　　4、单价：

　　5、金额：

　　二、包装及运输

　　包装，符合精细产品包装要求，由甲方负责送货到乙方的公司或乙方指定的._______市内任意地点，如礼品需发往_______市以外的地区，甲方可代办运输事项，运费及相关费用由乙方支付。

　　三、货款结算方式、期限及货物交付

　　1、乙方于_______年_______月_______日向甲方交纳合同总金额的_______%作为定金。

　　2、甲方于_______年_______月_______日将货物送到乙方指定地点。

　　3、乙方见货并验收后，于年月日前付清全部货款，然后双方办理交货手续，否则，乙方有权将货物返回。

　　四、本次交货地点为_____________________。

　　五、质量及保修

　　1、产品质量符合原厂各项技术标准，符合原厂配置，并随货物附加质量检验证明和相关合格证明。

　　2、如无法律规定及双方约定的情形，售出货物不得退换，也不得拒收货物，否则，视为严重违约行为。

　　六、违约责任

　　1、甲乙双方应严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付因违约方违约所造成的经济损失。

　　2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日_______分之_______计算，违约金不超过合同总额的_______%。

　　3、乙方逾期付款的，应按合同总金额的每日_______分之_______向甲方偿付逾期付款违约金。

　　七、争议解决方式

　　凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好协商解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院起诉。

　　八、合同的变更或解除

　　甲乙双方均应严格信守本合同，不得随意变更或解除合同（双方协商一致并签署书面文件的除外）。

　　九、合同未尽事宜

　　须经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。

　　十、免责条款

　　合同双方的任何一方由于客观原因不能完全履行合同时，应及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机关的书面证明后，允许延期履行或部分履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，但逾期付款除外。

　　十一、生效及其他

　　本合同自甲乙双方签字或盖章之时生效，共一式_______份，甲乙双方各执_______份，各份具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

销售合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据中华人民共和国《经济合同法》，经甲乙双方协商，同意就BK_23SM 型非接触式IM卡微机淋浴管理系统按以下条款签订本合同，以致共同遵守。

　　一、乙方向甲方提供并安装BK-23SD型非接触式IC卡微机淋浴管理系统壹套。

　　二、系统安装调试施工期间，甲方应向乙方提供方便、密切配合，以保证施工质量与进展。甲方的淋浴室改造及机房装修由甲方负责。

　　三、质量保证及售后服务

　　1、乙方提供全套系统的安装、调试、检验、维修等技术服务。并向甲方提供详尽的.操作使用资料。

　　2、乙方应保证系统质量可靠，系统设备保修壹年，保修期内若出现故障，乙方应免费及时为用户排除；保修期以后系统发生故障，乙方应及时提供维修服务，酌情收取基本维修费用。当产品质量出现故障时，乙方应在接到通知起48小时内派售后人员进行维修。

　　3、乙方免费为甲方培训系统维护操作人员1-2名，直至能独立操作为止。

　　四、交货日期及付款方式

　　1、本合同签章生效后，甲方支付工程预付款10%，须提前 3 天通知乙方安装时间，乙方应在甲方要求的时间内完成系统的安装、调试工作。

　　2、付款方式： 乙方工程完成后，甲方对产品验收合格，当天付乙方全款95%，另5%余款作为质保金三个月后付清。

　　五、违约

　　1、本合同一旦签定，双方均应受本合同之约束。若任何一方中止本合同，须赔偿他方之经济损失。

　　2、更改交货日期：

　　双方因各自的原因要求变更交货日期时，应提前与对方进行协商，在取得对方同意时均不作为违约；

　　3、乙方按本合同规定交货，经验收合格后，甲方应按本合同之要求付款，若甲方未能按期付款时，应按全额0、5%/日罚款赔偿乙方之经济损失。遇到节假日，甲乙双方进行协商解决，不作违约。

　　六、合同生效及其它

　　1、合同应在双方法人代表或委托人签字并加盖公章后生效；

　　2、合同用中文书写，一式肆份，双方各执贰份；

　　甲方： 乙方：

　　法人代表或委托人（签字） 法人代表或委托人（签字）

　　（盖公章） （盖公章）

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　年 月 日

销售合同 篇3

　　供方(以下简称甲方)：

　　购方(以下简称乙方)：

　　经甲乙双方协商，就乙方 木方、模板材料由甲方所供应，达成以下协议，特定立本合同，以资信信守。

　　一、货物内容

　　二、运输：

　　由甲方负责运输(或托运)，运费、均由甲方承担。

　　三、货款结算方式及期限：

　　四、交货地点：

　　五、违约责任：

　　1、甲乙双方严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付违约所造成的经济损失。

　　2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日百分之三计算，违约金不超过货物总额的20%。

　　3、乙方逾期付款时，应按供货物总额的每日百分之三向甲方偿付逾期违约金，违约金不超过货物总额的20%。

　　六、争议解决方式

　　凡因本合同的.效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院起诉。

　　七、合同的变更解除：

　　甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同(双方协商一致并签署书面文件的除外)。

　　八、合同未尽事宜：

　　需经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。

　　九、免责条款：

　　合同双方的任何一方由于客观原因不能完成履行合同时，应及时通知对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关书面证明后，允许延期履行或部分履行合同，并要根据情况可部分或全部免于承担违约责任，单逾期付款除外。

　　十、生效及其它

　　本合同自甲乙双方签字盖章之时生效，共一式份，乙方 份，各份具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售合同 篇4

　　购苗方：(以下简称甲方)

　　供苗方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买苗木事项协商一致，特签订本合同，以资信守。

　　第一条标的、数量、交货

　　1.1标的名称、品种、型号规格、单价、金额见合同附件“货物清单”，乙方交付的货物必须与合同附件“货物清单”的内容要求相一致。

　　1.2供货数量：本合同“货物清单”的供货数量是预计数，实际供货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。

　　1.3交货时间和地点：以“货物清单”记载的时间和地点为准，且应至少提前个工作日(可视路程另行约定调整)通知乙方。若临时变更时间和地点的应提前三个日历天通知乙方，并给予乙方充足的交货时间。

　　1.4除技术规格另有规定外，计量单位使用公制。

　　第二条价格

　　2.1合同金额暂定为人民币(大写)元整(￥：元)。详见合同附件“货物清单”。

　　2.2本合同总价格为预计数，实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准，本合同实际结算金额超合同暂定总额时，甲、乙双方签订补充协议。

　　2.3单价：按合同规定的单价，在合同执行期间合同货物清单上的单价固定不变。

　　2.4货物的单价详见合同附件“货物清单”。

　　第三条结算方式和付款方式

　　供苗结束后，乙方凭甲方确认的“苗木验收单”及采购合同与甲方当日结算。本合同以人民币为货币单位，采用现金支付。

　　第四条苗木质量要求

　　由甲方到乙方苗圃选苗并做好标记,乙方应按甲方选苗并做好标记的苗木进行供货，确保苗木质量。

　　其他要求：。

　　第五条双方责任及义务

　　5.1甲方责任：

　　⑴核实进场苗木的品种、规格、数量是否与“货物清单”相符，如不一致时，督促乙方及时调换。

　　⑵按本合同条款规定支付苗木款;

　　⑶负责合同履行，对货物质量进行验收等事宜;

　　⑷如甲方提货，在苗木运输过程中发生的一切费用和风险均由甲方承担。

　　5.2乙方责任：

　　⑴保证苗木的质量达到甲方要求。

　　⑵按甲方的书面通知要求组织供货。

　　⑶如乙方送货，在苗木运输过程中发生的一切费用和风险均由乙方承担。

　　第六条验收方式

　　苗木进场后，由甲方工地负责人与乙方共同验收，验收标准按本合同约定内容进行。苗木验收合格后，由甲方工地负责人开据“苗木验收单”作为乙方结算凭据。若乙方未按甲方做好标记的苗木送货，甲方可以退货，乙方必须迅速将缺少部分的苗木补齐。

　　第七条违约责任

　　若甲方无故拒绝收货或不按合同约定支付货款的`，视为甲方违约，乙方有权单方面解除合同，并可要求甲方承担乙方一切经济损失和违约责任。

　　第八条合同终止

　　8.1因解除而终止

　　8.1.1、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补乙方损失的，乙方可继续向甲方追偿。

　　8.1.2、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

　　8.1.3、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

　　8.2有下列情形之一的，合同权利义务终止：

　　8.2.1、本合同已按约定履行完毕;

　　8.2.2、本合同经各方协商一致而终止;

　　8.2.3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;

　　8.2.4、法律法规规定终止的其他情形。

　　第九条保密条款

　　9.1、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。

　　9.2、任何一方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

　　9.3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

　　第十条免责条款

　　由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

　　遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

　　第十一条法律适用

　　对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

　　第十二条争议的解决

　　因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商;协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由乙方所在地的人民法院管辖。

　　第十三条其它

　　13.1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　13.2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　13.3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　13.4、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。

　　13.5、本合同条款中的货币形式均为人民币。

　　13.6、其他约定：

　　甲方：乙方：

　　法定代表人法定代表人

　　年月日年月

销售合同 篇5

　　1、订货方按供货方提供的图书目录进行选订，并加盖单位公章或负责人签字交送供货方，做为供货方给订货方的发货依据。

　　2、供货方接到订货单后，及时按所订图书品种及数量发货到指定地点。

　　3、订货方收到货后应及时对照供货方随包发货清单进行清点核对，如有错发、少发、破损等问题，请于10日内回告供货方，并将差错清单寄给供货方，才能做为结算依据。超过10日以后视为发货无差错，应按发货清单予以结算。

　　4、供货方自发货日期起 3个月后，以发货清单为依据，与订货方进行书款结算，订货方在接到供货方结算发票后应予以配合，不得无故拒付或拖欠。

　　5、从发货之日起，订货方有责任将滞销的图书及时办理调退货，超过一年以后办理退货所造成的损失由订货方负责承担。

　　6、办理退货注意事项：（1）退货前应与供货方取得联系，共同协商退货品种、数量及退货方式。（2）单一品种图书只剩一、两本的不予退货。（3）破损、脏污的.图书不予退货。（4）在退货的同时将退货清单及提货单及时寄给供货方，以便能够及时收取退货，以避免不必要的损失。

　　7、订货方订货一般不得少于一个标准铁路件，并允许供货方为运输方便在数量上做适当调整（特殊情况除外）

　　发货折扣为 % 运输方式：（1）铁慢 （2）汽运

　　8、未尽事宜双方协商解决。如遇合同纠纷双方协商无效时可通过法律解决。

销售合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于：

　　1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

　　2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

　　为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：

　　第一条 乙方认购的商品房概况

　　1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号44012520xx10130101）。

　　2、乙方认购的房屋位于 栋 房，建筑面积为 平方米，套内面积为 平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。

　　第二条 乙方认购的条件

　　1、乙方需为华南师范大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。

　　2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米 1600元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分。

　　第三条 本次团购的商品房的价格

　　乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币 元，乙方认购的 栋 房（暂以建筑面积 平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币 元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

　　第四条 本次团购的流程

　　1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

　　2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

　　3、甲方应在20xx年3月31日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。

　　4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的 5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购

　　5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。

　　6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的.差额部分；如乙方在解除《装修合同》后 5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。

　　第五条 工期及工程进度

　　开发商新发公司应于20xx年 12月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。

　　第六条 本次团购商品房的装修及验收

　　为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。

　　第七条 争议的解决

　　鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

　　凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第八条、其他事项

　　1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。

　　2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签约时间： 地点：

销售合同 篇7

　　甲方（订制方）：________

　　地址：________

　　联系电话：________

　　乙方：（承接方）：________

　　地址：________

　　联系电话：________

　　现经甲乙双方共同协商，本着平等互利，共同发展的原则，并且按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，在明确双方权利和义务的基础上，现制定本合同，条款如下：

　　一、乙方为甲方制作服装数量、价格

　　二、量身及交货期限

　　1、乙方按甲方量身通知日之内到甲方指定地点进行量身。

　　2、乙方在收到甲方的'订金、确定样衣、量身完毕后________日内交货，约________月________日。

　　三、质量检验及验收方法

　　1、合同签订后，乙方提供样板衣须得到甲方认可后盖章封板，交付时以封板样衣为准。

　　2、乙方承诺所提供服装保证是一等品，否则甲方有权要求换货。

　　四、包装要求及运费负担

　　乙方负责包装并承担包装费，乙方将货运送到甲方指定地点（深圳市内），运输费用由乙方承担。

　　五、付款方式

　　1、甲方付款后乙方须提供普通发票。

　　2、于合同生效之时，甲方须支付合同总金额________%的定金即人民币________元；乙方全部交货后，甲方支付合同总金额________%货款即人民币________元；另预留合同总金额________%货款既人民币________元作为质量和维修保证金，天内服装没有质量问题，则付清余款。

　　3、为维护双方利益，以上款项（定金、余额）在签约后需汇入乙方指定的帐户，或由收款人出示本公司的收款委托书方能支取现金。

　　六、违约责任

　　1、在合同履行过程中，任何一方未履行本合同任何条款视为违约，由违约方支付违约造成的一切损失。

　　2、乙方须按时交货，甲方须按时付款，如因乙方原因延迟交货或因甲方原因延迟付款，逾期，则按日承担合同总金额的________‰违约金。

　　七、售后服务

　　1、服装保修期为________天，在保修期间乙方为甲方提供免费修改服务。

　　2、乙方随时为甲方增添或修改服装提供方便。

　　3、甲方日后补做服装，如整套补做按报价单的整套价格收取费用，如单件补做则按报价单中的单件价格收取费用。

　　八、合同纠纷解决

　　1、本合同产生的纠纷，应由双方通过友协商方式解决。

　　2、因本合同引起或本合同有关的任何争议，双方同意由深圳仲裁委员会进行仲裁。

　　3、任何变更解除，由双方同意并签署书面意见方为生效。

　　九、本合同如有修改和补充条款，须双方授权代表签署并视作合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

　　十、本合同一经签订，双方应严格遵守和履行，自双方签字盖章后即发生法律效力。

　　十一、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表（签名）：________ 乙方代表（签名）：________

　　签约日期：________________

销售合同 篇8

　　甲方：____________

　　乙方：_____________

　　第一、乙方所提供的产品及费用清单

　　第二、包装：由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。

　　第三、交货期：自本合同生效之日起至验收合格之日止_______天。

　　第四、交货地点和方式

　　1、交货地点：______________________________________________。

　　2、交货方式：乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地，包括保险和储存在内的.一切事项，有关费用已包括在合同总价中。

　　第五、付款方式

　　1、本合同生效后，甲方在___个工作日内向乙方支付本合同总价的____%作为预付款；

　　2、甲方对乙方所提供的产品验收合格后，乙方出具合同总价的全额销售发票，甲方在________个工作日内支付本合同全部余款。

　　第六、质量保证和售后服务

　　1、乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性，产品质量保证期为________天，自交付之日起计算。

　　2、在产品质量保证期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修或更换；如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。

　　第七、合同的修改

　　任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同（被修改部分除外）具有同等法律效力。

　　第八、违约责任

　　在合同履行期间，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/未支付本合同价款日的____%承担违约责任

　　第九、争端的解决

　　合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十、合同生效及其它

　　1、本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。

　　2、本合同正本一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。

　　3、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　甲方：____________

　　乙方：_____________

　　合同签订日期：______年_______月_______日

销售合同 篇9

　　供货方：（以下简称甲方） 需货方：（以下简称乙方）

　　签订日期： 签订地点： 合同编号：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商一致签订本合同，共同遵守如下条款：

　　双方遵守的条款如下：

　　第一条：供方与需方具体交易的药品名称、规格、数量、价格见附表。

　　第二条：需方及时向供方提出购进数量，付清货款，款到供方账户后发货。

　　第三条：由供方送货到需方仓库，运费由供方负责。

　　第四条：药品交易价格按双方商定的执行，但长期合作交易过程，如遇市场发生重大变化或原辅料大幅涨价，供方有权对交易价格同需方重新商定。

　　第五条：货到后由需方验收接货。如因货物品种、数量等有异议的'，必须在到货5日内提出。遇此种情况，由双方商量补救措施及解决办法。

　　第六条：因需方无正当理由拒接货物，或因需方仓储保管等原因，造成货物毁损的，供方不负责赔偿。

　　第七条：需方中途退货的，必须赔偿供方药品价值，运输费用等经济损失，并支付退货物总价值5%的违约金。

　　第八条：供方应及时提供相关经营资料给需方。

　　第九条：供方的药品必须符合有关技术标准和质量标准。药品的质量责任条件和期限，按《中华人民共和国药品管理法》执行，因质量问题造成损失的由供方承担。

　　第十条：其他约定事项。

　　第十一条：如有纠纷，由双方协商解决。协商不成的，可向供方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十二条：本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。未尽事宜可另行补充签订，希望双方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【销售合同】相关文章：

销售合同05-18

（精选）销售的合同08-06

销售合同08-19

销售的合同07-22

销售的合同12-06

销售合同购销合同09-26

最新独家销售合同 独家代理销售的合同06-29

销售合同模板12-02

标准的销售合同06-21

手机销售合同11-05