施工合同

【推荐】施工合同锦集6篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的施工合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方把翊居花园小区工程楼梯间大理石踏步及踢脚线，小区室外地坪、网点外墙的干挂大理石墙面工程分包给乙方施工，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：小区

　　2、工程地点：江北

　　3、工程内容：楼内大理石踏步、踢脚线及小区的室外地坪、网点外墙干挂理石

　　4、工期：20xx.10.25--20xx.6.30

　　二、工程承包范围：本工程属全部包工包料给乙方。

　　三、承包价格：楼内大理石踏步、踢脚线及小区的室外地坪125元/㎡，网点外墙干挂理石：310元/㎡。合同价款：捌拾万零贰仟元整(￥8020xx.00元，以实际完工减尺数量为准)。

　　四、付款方式：双方签订合同后，甲方付乙方：拾万元整，每栋楼根据工程量，甲方有关人员验收合格后，按期工程款的80%支付，待乙方完成全部工程，经甲方验收合格后15日内一次性付清工程款。

　　四、施工质量要求：

　　1、质量等级为合格;

　　2、石板规格：按甲方指定石材制作安装。

　　3、乙方施工时注意安全，做好防护工作，工完场清、文明施工的'原则，该项的垃圾要及时清除。

　　五、施工工期

　　按照甲方工期，制定施工计划，确保按期完工。

　　六、双方责任

　　1、乙方必须听从指挥，服从安排管理，由甲方提供施工图纸，以便乙方施工。

　　2、乙方必须安排有技术、有经验的工人施工，并按操作规范进行施工，一旦出现质量、安全事故，均由乙方负责。

　　3、作业人员进入施工现场应遵守各项安全文明制度，若违章视情节轻重给予当事人批评教育，若累教不改可清出场。

　　4、乙方进入工地施工期间，甲方要为乙方施工提供一切便利条件。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，履行完毕后自然失效，如有未尽事宜，经双方协商补充协议，作为本合同的附件与主合同同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将石坝小学操场西面60米X5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执行。

　　一、工程情况

　　工程名称：60米X5米直跑道

　　施工地点：石坝小学操场西

　　二、工程范围及内容

　　按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：

　　60米X5米直跑道的施工。

　　三、合同工期：

　　1、本工程工期从收到甲方通知后起计，5个工作日完成。

　　2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：

　　a.甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;

　　b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;

　　c.因甲方原因造成的工期延误;

　　d.风雨潮湿天，不宜施工的。

　　四、工程质量要求：合格。

　　五、合同价款

　　1、施工过程中，甲方根据材料款及用工数进行付款。

　　2、工程费用：

　　路基石160块 X 13.5元=2160元 石子4车 X800元=3200元 水泥8包X20元=160元 沙子一车250元 石粉2车X550元=1100元 人工：大工5 X250元=1250元 小工5 X150元=750元

　　总计大写：捌仟捌佰七十元整 小写：8870元

　　六、付款方式与工程结算

　　工程结束后转账

　　七、工程验收

　　1、材料进场，乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。

　　2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

　　3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。

　　4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。

　　八、竣工交付后服务

　　乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的`问题不属于乙方保用范围。

　　九、甲方责任

　　1、甲方负责免费提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。

　　2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。

　　十、乙方责任

　　1、委派 为现场管理代表，按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。

　　2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。

　　3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

　　4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。

　　十一、争议的解决

　　1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。

　　2、在执行本合同中如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交重庆市仲裁委员会提请诉讼。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同双方签署后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

　　发包方：****建材集团

　　承包方：****建筑安装工程有限责任公司

　　根据相关法律法规，经双方友好协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

　　第一条 工程名称：****粉磨机基础工程。

　　第二条 工程地点：****厂区内。

　　第三条 工程内容：以发包方提供的施工图纸及现场确认单为准。

　　第四条 工程造价：按实际工程计算。

　　第五条 承包方式：包工包料。

　　第六条 工期：本工程设备基础主体工程须于20xx年4月1日前完成。

　　第七条 工程质量：本工程质量等级为合格。

　　第八条 结算方式：以实际工程量为结算依据，按月进度支付工程款。

　　第九条 发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。

　　第十条 承包方权利：

　　1、按发包方提供的'图纸及具体要求组织施工；

　　2、确保工程质量和工期，不偷工减料；

　　3、施工中注意安全，如因自身原因引发安全事故造成损失的，均自行承担。

　　第十一条 竣工验收与结算：

　　1、工程竣工后，由发包方组织人员对工程进行质量评定和验收；

　　2、竣工验收后十日完成工程结算。

　　第十二条 付款方式：自工程开工之日起每月按实际工程量的70%支付工程款，工程竣工完成结算后三日内付至95%。剩余5%作质量保证金，于工程完工后一年后在未出现质量的情况下，予以支付。

　　第十三条 保修：本工程保修期为一年，自发包方在竣工验收单签字之日算起。

　　第十四条 附则：

　　一、 本合同一式四份，双方各执两份；

　　二、 合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

　　发包方： 承包方：

　　法人代表或代理人：法人代表或代理人： 电话：电话：

　　签订日期： 年 月 日

施工合同 篇4

　　建设方： （以下简称甲方）

　　总包方： （以下简称乙方）

　　分包方： （以下简称丙方）

　　为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

　　二、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

　　三、合同工期：

　　根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至 年 月 日竣工验收。

　　四、工程质量：

　　1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

　　2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

　　3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　五、合同价款：

　　合同定价（大写）：暂定人民币 元整

　　（小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。

　　六、决算依据：

　　本工程套用《XX省市政工程预算定额》（20xx版）、《XX省建设工程施工取费定额》（20xx版）；材料价格执行 年 月《XX建设工程造价信息》（XX栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

　　七、合同价款调整：

　　设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

　　八、工程款支付：

　　待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

　　九、建设方责任

　　1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

　　十、总包方的工作

　　1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的'工程负责保管。

　　2、负责现场临时水电的统一管理。

　　3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

　　4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

　　十一、分包方的工作

　　1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

　　2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

　　3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

　　4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

　　5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

　　6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

　　7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

　　8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

　　9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

　　十二、违约责任

　　1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

　　2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

　　3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

　　十三、组成合同的文件：

　　1、本工程合同书；

　　2、施工图纸；

　　3、工程预算书；

　　4、规范、标准及其它技术文件；

　　5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：

　　丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。

　　未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

　　兹证明双方签订如下：

　　建设方（签章） ：

　　法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日

　　总包方（签章） ：

　　法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日

　　分包方（签章） ：

　　法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日

　　签订地点：

　　签订日期：年 月 日

施工合同 篇5

　　甲方：*************有限公司

　　乙方：有限公司

　　经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条：工程名称及承包方式

　　1、工程名称：####项目。

　　2、工程地址：

　　3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。

　　4、工程规模及特征：

　　（1）基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。

　　（2）基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。

　　第二条：工程期限

　　本工程工期为 日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。

　　第三条、款项及付款方式

　　1、基坑支护工程价款、支付及结算

　　（1）基坑支护###元/㎡。

　　（2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%，基坑支护全部完成付已完工程造价的75%，回填完成付至结算总金额的95%，余5%质保金一年内付清。

　　（3）承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。

　　2、降水井使用时间及费用结算

　　（1）成井费85元/m，运行费100元/天/眼，封井费825元/眼，四周排水600mmPVC管60元/m，以上均包含电费，电费每度按 0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。

　　（2）付款方式：成井完成付已完工程造价的50%，运行费用按月支付已完工程造价的80%，封井后一月内付清。

　　（3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所

　　有与本降水工程相关的费用。

　　3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。

　　4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的.原件；甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。甲方的此项处理并不表明甲方已认可、追认乙方的非法分包、转包。

　　第四条：工程质量

　　乙方应严格按照经专家评审论证合格备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)、设计要求及现行的施工规范进行施工，确保本工程达到合格标准，确保基坑支护和其它工程的施工安全。

　　第五条：双方职责

　　1、甲方职责：

　　（1）负责三通一平，并承担费用。

　　（2）协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜，保证施工不受外界干扰。

　　（3）负责施工资料的归纳整理（有关检测费乙方承担）。

　　2、乙方职责：

　　（1）负责施工组织，并做好方案。

　　（2）严格按方案施工，按期完成施工。

　　（3）因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及

　　安全事故一切责任损失由乙方承担。施工中若因乙方原因（乙方施工操作或施工质量等）发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害，由乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任，如甲方垫付的，乙方应及时偿还给甲方，甲方也有权直接从总承包价款中扣除。

　　（4）服从甲方管理，对施工人员作好安全教育工作，作到文明施工，造成安全事故责任由乙方自负，甲方概不承担任何责任。

　　（5）支护工程完工，甲方负责组织双方验收，乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结算手续。

　　（6）施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装，水电费也由乙方承担。

　　（7）乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。施工中的每道施工程序，需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序施工，乙方应严格执行报验制度并提供资料，配合甲方向政府相关部门提供申报备案及一切相关手续资料，参加基坑支护方案专家评审，并承担相关责任及所有相关费用。

　　（8）乙方进入施工现场后，必须服从甲方管理和监理单位的监督，及时签收甲方和监理单位下发的书面通知，否则对乙方按500元/次标准进行处罚。

　　（9）乙方依据相关的基坑支护规范设计支护方案，基坑支护设计施工方案必须达到郑州市建委主管部门要求。乙方应编制详细的施工组织设计，经监理和甲方确认审批后进行施工。乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责；施工方案的变更须征得监理和甲方同意，如果乙方单方面优化设计图纸造成质量安全问题，乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任；

　　（10）本工程施工所需的所有设备、材料、工具全部由乙方负责，并负责施工设备的安装、调试及维修，费用由乙方承担。

　　（11）乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料：如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告，水泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。

　　（12）乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。

　　（13）乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。

　　（14）按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。

　　第六条：施工、变更与签证

　　1、施工图纸、说明和有关技术资料，均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况，可以组织设计交底或者图纸会审。

　　2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方，应及时向甲方提出书面意见。

　　3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证：

施工合同 篇6

　　甲方姓名 （发包方）：___________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　乙方姓名（承包方）：____________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　一、概况

　　1.甲方装饰住房系合法居住。

　　2.装饰施工地点：__________________

　　3.施工范围：三卧室一客厅一餐厅一厨房二卫生间二阳台，套内面积__________平方米。

　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、部分家具打造等其他双方约定工程。

　　5.承包方式为乙方清包工。

　　6.总价款：￥__________元，大写（人民币）：____________元整。

　　其中：

　　材料费： 无。 人工费：__________元整。

　　管理费： 无。 设计费：无。

　　垃圾清运费：无。 税金：无。

　　其他费用： 无。

　　此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。

　　7.工期：自______ 年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、关于材料供应的约定

　　全部工程用材料均由甲方提供。

　　甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。乙方同时必须提供大致精确（+/- 5-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担。

　　乙方工人必须帮助甲方进行材料的搬运工作。

　　三、关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由甲方提供设计施工方案。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用和材料损失由乙方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，经双方协商后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

　　6.工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，双方应提前商定验收日期，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

　　7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。

　　另：乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　四、关于工程价款及结算的约定

　　1.工程款付款方式如下：

　　本合同签订后甲方支付乙方定金__________元。

　　乙方完成木工、瓷砖铺贴等工程，并由甲方验收通过后3天内支付乙方工程款__________元。

　　乙方完成其余所有工程（包括清洁），并由甲方验收通过后3天内支付乙方工程款__________元。

　　最后_________元在甲方入住__________周，并确保装修质量可靠后支付。但支付的最后期限不超过实际竣工后__________天。

　　2.本工程保修期为三年。保修期从竣工验收完毕，甲方结清所有款项之日起算。在保修期内乙方不得以任何理由推塘、拖延甲方的维修项目。

　　3.保修期外的`维修费用，可以由双方协商决定。

　　4.双方款项往来，均应出具收据。

　　五、其它事项

　　1. 甲方工作：

　　（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2.乙方工作：

　　（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　（2）指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　六、违约责任和纠纷解决

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方50元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的3%支付违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的3%向甲方支付违约金。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

　　5.因工程质量双方发生争议时，协作双方应本着合作的精神协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　八、合同附件与本合同同样有法律效力。

　　甲方（签章）：____________

　　身份证：__________________

　　联系方法：________________

　　日期：____________________

　　乙方（签章）：____________

　　身份证：__________________

　　联系方法：________________

　　日期：____________________

【施工合同】相关文章：

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

施工总承包和施工合同02-07

施工合同08-24

施工的合同08-17

施工合同12-31

施工的合同11-17

劳务合同施工合同01-07

水利施工合同03-19

农村施工合同03-19