当前位置：明兵范文网>合同协议>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2022-01-29 18:35:23 施工合同我要投稿

施工合同模板汇总九篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的施工合同9篇，希望能够帮助到大家。

施工合同模板汇总九篇

施工合同篇1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑市场管理条例》、《经济合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　三、乙方承包范围： 1括：塔吊等设备的操作工；施工现场所有的临时设施；购买、租赁设备材料的拉、送、装卸、校正；施工现场的各项安全防护措施；文明施工，现场零工等产生的人工费；水、电、暖、消防分项土建方面的补缺用工；植筋、套筒人工费等费用；

　　2、乙方土建施工所用的中小型机械工具及耗材，各种小型材料（包括：括搅拌机、振动棒、磨光机、铁丝、扎丝、各种园丁、胶带、大桶、灰斗、铝合金杆子，二级配电箱以下的电缆，电线，电箱）。四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　5、乙方的职工住房由乙方自行解决。

　　6、乙方劳务费发票。四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　五、甲方提供的材料及设备：木方、模版、钢管、扣件、安全网、吊、

　　五、工期：

　　1、按甲方工地项目部制定的施工进度，计划施工。

　　2、因停电、停水、停工待料及不可抗拒等外来原因，影响工期、工期顺延。

　　六、结算方式：

　　按实际完成建筑面积计算，以下单价为固定单价，不做任何调整，不执行任何调整文件：

　　1、高层标准层住宅按330元／㎡，

　　2、多层及二层市场部分按300元／㎡。

　　3、地下室及商场部分按270元／㎡。

　　七、付款方式：

　　按工程进度付生活费，春节前付乙方完成工程量的75%，交工验

　　收合格后付到95%，余额为保修费，保修期满后无质量事故付清余额。

　　八、甲方责任：

　　（1）负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制

　　年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检验和验

　　收。

　　（2）负责技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案的收集整理及交工验收。

　　（3）按合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。

　　（4）负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　九、乙方责任：

　　（1）对劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，配合甲方编制施工组织设计及进度计划，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包方自配施工员多名，全权负责工程的施工放线。若因施工放线导致工程定位偏差，砼振捣不均匀，砼墙、板出现裂缝等质量问题对建设单位所造成的一切损失由劳务分包方承担。

　　（2）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、材料浪费、工期拖延、安全隐患、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　（3）自觉接受建设方、工程承包人、监理及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查及其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的.有效证件、持证上岗情况；无条件接受承包方指令与

　　现场其它劳务作业单位协调配合，照顾全局。

　　（4）按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，工程交工前负责施工范围内已完成的成品保护，并清理好现场。

　　（5）在合同规定的保修期内，对属于自身劳务作业原因的工程质量问题进行无偿修理，不属于自身工程质量问题进行有偿修理。

　　（6）甲方提供给乙方的机械设备，均应爱护使用，妥善保管、保养及维修。劳务作业方所领用甲方提供的使用品，若发生丢失，按实赔偿，费用从结算值中扣减。

　　（7）施工过程中如因乙方施工质量问题、工程进度缓慢、安全生产、文明施工等存在重大问题，甲方有权责令乙方停工整顿，必要时可终止合同，另选劳务队伍并由乙方承担劳务费用。

　　十、因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商解决不成，依法向博乐市人民法院起诉。

　　十一、本合同一式，自双方签字盖章之日起生效。保修期满并付清保修款后本合同终止。

　　发包方（签章）：承包方（签章）：

　　日期：年月日

施工合同篇2

　　甲方姓名（发包方）：___________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　乙方姓名（承包方）：____________

　　身份证号码：____________________

　　地址：__________________________

　　联络方式：______________________

　　一、概况

　　1.甲方装饰住房系合法居住。

　　2.装饰施工地点：__________________

　　3.施工范围：三卧室一客厅一餐厅一厨房二卫生间二阳台，套内面积__________平方米。

　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、部分家具打造等其他双方约定工程。

　　5.承包方式为乙方清包工。

　　6.总价款：￥__________元，大写（人民币）：____________元整。

　　其中：

　　材料费：无。人工费：__________元整。

　　管理费：无。设计费：无。

　　垃圾清运费：无。税金：无。

　　其他费用：无。

　　此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。

　　7.工期：自______ 年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、关于材料供应的约定

　　全部工程用材料均由甲方提供。

　　甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。乙方同时必须提供大致精确（+/- 5-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担。

　　乙方工人必须帮助甲方进行材料的搬运工作。

　　三、关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由甲方提供设计施工方案。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用和材料损失由乙方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，经双方协商后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

　　6.工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，双方应提前商定验收日期，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

　　7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。

　　另：乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　四、关于工程价款及结算的约定

　　1.工程款付款方式如下：

　　本合同签订后甲方支付乙方定金__________元。

　　乙方完成木工、瓷砖铺贴等工程，并由甲方验收通过后3天内支付乙方工程款__________元。

　　乙方完成其余所有工程（包括清洁），并由甲方验收通过后3天内支付乙方工程款__________元。

　　最后_________元在甲方入住__________周，并确保装修质量可靠后支付。但支付的`最后期限不超过实际竣工后__________天。

　　2.本工程保修期为三年。保修期从竣工验收完毕，甲方结清所有款项之日起算。在保修期内乙方不得以任何理由推塘、拖延甲方的维修项目。

　　3.保修期外的维修费用，可以由双方协商决定。

　　4.双方款项往来，均应出具收据。

　　五、其它事项

　　1. 甲方工作：

　　（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2.乙方工作：

　　（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　（2）指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　六、违约责任和纠纷解决

　　1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方50元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的3%支付违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的3%向甲方支付违约金。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

　　5.因工程质量双方发生争议时，协作双方应本着合作的精神协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　八、合同附件与本合同同样有法律效力。

　　甲方（签章）：____________

　　身份证：__________________

　　联系方法：________________

　　日期：____________________

　　乙方（签章）：____________

　　身份证：__________________

　　联系方法：________________

　　日期：____________________

施工合同篇3

　　（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

　　2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）补遗书；

　　（4）投标函及投标函附录；

　　（5）项目专用合同条款；

　　（6）公路工程专用合同条款；

　　（7）通用合同条款；

　　（8）技术规范；

　　（9）图纸；

　　（10）已标价工程量清单；

　　（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

　　（12）其他合同文件。

　　3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

　　5、承包人项目经理：。承包人项目总工：。

　　6、工程质量符合标准。

　　7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8、发包人承诺按合同约定的.条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

　　10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

　　11、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　年月日年月日

施工合同篇4

　　发包方：（甲方）

　　承包方：（乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：___________________

　　2、工程地点：___________________

　　3、工程造价：平整土地______亩、单价______元/亩，合同金额：______元

　　4、开完工日期：_____年____月____日至_____年____月____日

　　二、权利和义务

　　（一）甲方的权利和义务

　　1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。

　　2、监督乙方进行测量放线

　　3、甲方有权力对工程建设中的工程质量，随时监督和检查。

　　（二）乙方的权利和义务

　　1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的.监督，确保工程质量，争创优良的工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。

　　2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　三、工程质量验收

　　1、工程竣工后由甲方组织验收。

　　2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面平整、符合要求。

　　四、结算方式：

　　在乙方机械到现场进行施工后____天，支付乙方____的燃油费。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方________工程款，____个月后，如果未发现质量问题，将剩余____的工程款全部付给乙方。如有一方违约，按照总工程款的5%的违约金支付给对方。

　　五、附则

　　1、本合同一式两份。

　　2、本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇5

　　发包人(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中海国际大厦负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致，订立本合同。

　　第一条总则

　　1、工程名称：中海国际大厦负二层地下停车场防水堵漏工程。

　　2、工程地点：兰州市城关区静宁路298号

　　3、分包内容及分包范围:负二层停车场南侧(即纵轴911之间，横轴GC之间)防水堵漏。

　　4、防水工程施工的主要项目及要求：

　　根据乙方所报的防水堵漏方案，具体详见《中海国际大厦负二层防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的快凝、膨胀型浆液(即注浆堵漏)，达到不渗不漏的效果。

　　第二条分包方式

　　乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。

　　第三条分包工期

　　施工期：计划从年月日至年月日止。

　　第四条工程质量管理要求及工程质量验收

　　1、乙方积极配合甲方监督检查，若乙方违反甲方有关工程质量要求的.有关规定，及时按甲方要求予以返工、返维修。

　　2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及兰州市有关质量验收标准。

　　3、本工程完工后，由乙方以书面形式提请甲方验收，甲方在接到验收报告后一周之内组织验收，超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。

　　第五条甲方义务

　　1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督，组织有关部门进行竣工验收。

　　2、按本合同约定，及时支付工程款项。

　　第六条乙方义务

　　1、乙方由马冬松同志为现场负责人，全面负责合同要求的各项工作。

　　2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定，否则，甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚，如情节严重或屡犯不该的，甲方有权终止合同。

　　3、凡乙方采购的材料必须为国家及兰州市相关规范、规定允许使用的材料。

　　4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。

　　5、乙方在施工自己范围内的工作时，必须保证其他公共设施及他人劳动成果，如造成破坏，应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。

　　6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责，甲方不承担任何责任，发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失，乙方负责赔偿。

　　7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。

　　8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。

　　第七条工程价款计价标准及计价依据

　　工程总造价：34925.00元(大写：叁万肆仟玖佰贰拾伍元整)

　　第八条结算及付款

　　1、工程完工后，经甲方验收确定合格后，乙方将按照合同编制工程结算，上报甲方审核，根据本合同签订价格结算，完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%，工程验收合格一年后若无渗漏，再支付合同总造价的45%，剩余5%留作质保金，自工程验收之日起五年之后付清余款。

　　2、乙方委托马冬松与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作，每次付款时，乙方须向甲方提供相应金额的兰州市建筑工程发票。

　　第九条违约责任

　　1、合同双方必须严格履行合同义务，如一方违约，承担违约责任，并赔偿守约方一切损失。

　　2、乙方不按相关规范标准施工，或出现重大质量事故，甲方有权停止乙方施工，由此造成的经济损失由乙方承担。

　　3、乙方施工进度达不到合同要求，每拖延一天，承担总结算价的3%的违约金。

　　4、乙方如有转包或分包工程行为，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。

　　第十条其它

　　1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

　　2、合同履行中如发生争议，双方协商解决，无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。

　　3、本合同双方签字(盖章)后生效。

　　4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇6

　　 一、地坪表面的处理

　　1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。

　　2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。

　　3、彻底清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。

　　4、清除积水，并使潮处彻底干燥。

　　5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。

　　6、平整的表面允许空隙为2～2、5mm，含水量在6%以下，PH值6～8。

　　7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。

　　8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

　　二、涂饰强渗封闭涂料

　　1、在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。

　　2、环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

　　3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的'底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

　　三、批刮批刮料

　　在实干（25℃，约4小时）以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。

　　1、用70～140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。

　　2、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。

　　3、用200～700目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第2道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。

　　4、用砂袋式无尘滚动磨机打磨第3道腻子，并吸尘清洁。

　　5、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。

　　6、石英砂使用的目数由现场工程师根据地面具体情况而确定。

　　四、涂饰地坪中间层

　　在打磨、清洁后的腻子表面上（20℃，24小时）涂饰中间层。

　　1、涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，大面积施工以高压无空气喷涂为最佳。（喷涂压力为20～25Mpa）。

　　2、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便面层施工找平。

　　3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

　　五、涂饰地坪面层

　　1、在中间层实干（20℃，7天）后，进行环氧地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。

　　2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。

　　3、如甲方在中间层实干后，先进行了设备的安装调试，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平、打磨，并吸尘、清洁。

　　4、面层喷涂后，如存在气泡现象应用消泡滚筒，在地坪上来回滚动，最后让其自行流平即可。

　　六、施工注意事项

　　1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。

　　2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。

　　3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

　　七、安全技术要求

　　1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。

　　2、施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。

　　3、使用高压无气喷涂泵应结妥地线。

　　4、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。

　　5、工作时注意做好个人防护。

　　6、电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。

　　八、使用和保养

　　1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。

　　2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

　　3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。

　　4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软件材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

　　5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。

　　6、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

　　7、车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂（甲苯、香蕉水等）一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

　　8、冬季施工，环境温度低于5℃，可采用冬用型无溶剂环氧工业地坪涂料。

施工合同篇7

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的'（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　3、未尽事宜，双方另行协商。

　　4、附则：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　年月日年月日

施工合同篇8

　　单选：

　　1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）

　　A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担

　　2、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )

　　A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

　　B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

　　C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

　　D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

　　3、下列说法错误的是（D ）

　　A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人

　　B、监理人有权检查施工承包人的试验室

　　C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议

　　D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权

　　4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位

　　5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位

　　6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。

　　A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

　　C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

　　7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。

　　A、经工程师批准 B、经发包人批准

　　C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人

　　8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。

　　A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准

　　C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人

　　9、设计合同生效的.时间是指(C )之日。

　　A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章

　　C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作

　　10.监理合同有效期是指（ D ）

　　A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日

　　C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日

　　11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中

　　A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书

　　12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交

　　货)时限，（ D）。

　　A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任

　　13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。

　　A．只在授权范围发布变更指令

　　B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令

　　C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令

　　D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。

　　14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。

　　A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员

　　15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。

　　A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作

　　16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）

　　A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担

　　C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担

　　17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。

　　A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理

　　18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。

　　A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期

　　C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期

　　19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。

　　A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位

　　20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。

　　A．合同协议书、工程量清单、中标通知书

　　B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

　　C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

　　D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

　　21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。

　　A.原设计人对变更的设计不承担责任

　　B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

　　C.原设计人对该部分设计质量承担连带

　　D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

　　多选

　　1、下列说法错误的有（ ABDE）

　　A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议

　　B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等

　　C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告

　　D.监理人享有对承包人的确定权

　　E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利

　　2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）

　　A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权

　　C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权

　　3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)

　　A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月

　　C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

　　D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期

　　E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限

　　4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）

　　A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底

　　C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量

　　E．支付定金

　　5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。

　　A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

　　B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用

　　C.安装工程一切险

　　D.建筑工程一切险

　　E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险

　　6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。

　　A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点

　　B.乙方不参加验收、不负责保管

　　C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用

　　D.甲方应按协议条款约定提供材料设备

　　7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。

　　A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

　　B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

　　C．施工图设计的修改需经原设计单位同意

　　D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

　　E．委托人可独立进行设计变更事宜

　　8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。

　　A．施工前设计交底B．设计变更

　　C．修改预算D．参加竣工验收

　　E．施工管理

　　分析题：

　　某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果

　　表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，

　　问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？

　　2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？

　　由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。

　　有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。

施工合同篇9

　　甲方：身份证号码：

　　乙方：身份证号码：

　　本着公平、公正、公开的原则，经甲方双方商定，由乙方给甲方承建危房改造工程，此工程双方达成协议：

　　一、工程面积及地点：工程地点：，户主(甲方)：。工程面积：米米，共平方米，

　　二、工程内容：新建，外墙37公分，当地黑沙砌成，南北两面抹水泥沙灰，里面抹水泥沙灰，室内砌筑烟筒1个(不包括：棚、地面、间墙、炕、锅台、电路等)，前面塑钢窗1个，铁制单扇门一个(四周无散水波)，上下圈梁(20)，4根钢筋直径10，房顶为红色彩钢复合板，房顶结构为，苯板厚度为7.5公分，上板厚度为0.35，底板厚度为0.18。铁20制46檩条8根(刷灰色底漆)，55角钢架1个(刷灰色底漆)。

　　三、承包方式及造价：承包方式为大包(包工包料)甲方负责税金。

　　工程造价：共XX(：元)。(由于运距较长，增加元，加大、加宽的具体标准为30平方米0元的`平均值。增加的费用和加大、宽部分由甲方另付款。)

　　付款方式：验收合格后，乙方从甲方的金牛卡中扣除贰万圆，剩余的(加面积)款乙方施工前甲方以现金形式兑付元(： )。

　　四、责任与义务

　　五、甲方责任与义务：甲方为乙方提供宿舍，为乙方水、电、路三通，为乙方提供地面平整，负责拉黑沙子和白沙子，工程款按期按时发放，因工程款不到位而误工期甲方负全部责任，甲方有权监督乙方工程质量。

　　乙方责任与义务：首先乙方保证工程质量合格，不偷工减料，乙方接受甲方监督，如出现质量问题及时告知乙方，按图、按质、按期施工，保障工程顺利进行。

　　六、金牛卡交给嘎查负责人。

　　七、工程质量及期限：乙方________年____月____日前完成施工。工程质量按照旗危房改造实施方案的要求，有关上级部门验收合格为准。

　　八、此协议书一式两份，甲乙双方各一份，签字日期起生效

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________