施工合同

【精华】施工合同模板集锦8篇

　　随着法律知识的普及，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的施工合同8篇，欢迎大家分享。

施工合同 篇1

　　甲方： (以下称甲方) 乙方： (身份证 ) (以下称乙方)

　　为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的`工作承包给乙方，并达成以下协议：

　　一、 合作项目工程名称

　　二、 工程技术承包范围

　　2.1 场地平整及硬化施工设计。

　　2.2 场平土石方量的计算。

　　2.3 边坡防护施工设计。

　　2.4 浆砌挡土墙施工设计。

　　2.5 场内管网施工设计。

　　2.6 上述项目的工程量及概(预)算编制。

　　三、 合同工期

　　3.1 从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。

　　3.2 双方拟定施工合作时间为 8 天，即从 20x年 6月 1日到 20x年 6月8 日。

　　3.3 以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。

　　3.4 如工期超出 1 天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。

　　四、工程技术承包费用

　　4.1 施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整 计费。

　　4.2 工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。

　　五、双方的一般责任

　　5.1 甲方责任

　　5.1.1 甲方管理单位全称： 被授权对本工程履行甲方义务和权利。

　　5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。

　　5.2 乙方责任

　　5.2.1 乙方住址全称： 宜昌市夷陵区罗河路33号 。

　　5.2.2 乙方全权代表姓名： (身份证号码 )。乙方中断换人，乙方应提前 2 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　5.2.3 乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。

　　5.2.4 在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。

　　5.2.5 乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。

　　六、承包费用的支付方式

　　6.1 乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。

　　6.2 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

　　6.4 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　甲方委托乙方承担_ 工程施工，根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，及相关法律、法规结合本工程具体情况，经双方协调一致签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地址：

　　1.3建筑面积：

　　第二条 工程范围及承包方式

　　2.1承包范围：施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表)，按双方认可方案及数据、尺寸施工。

　　2.2承包方式：乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同，不再调整。

　　第三条 工程价款

　　3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后，任何一方不得擅自改变。

　　3.2 本工程双方协议人民币元整。

　　3.3本工程若发生变更，以现场签证单为准。

　　第四条 工程质量及开、竣工时间

　　4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。

　　4.2工期：具备安装条件后日至 月 日。(特殊原因适当延长工期)

　　第五条 甲方工作

　　5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地，开工前向乙方提供所需 水、电源。

　　5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。

　　5.4按合同约定及时支付工程款。

　　5.5对乙方的施工质量，工程进度进行监督。

　　第六条 乙方工作

　　6.1乙方在施工中，按照图纸及施工经验工作，必须严格遵守甲方对现场各项管理制度，并服从甲方对现场的统一管理。

　　6.2编制施工方案和进度计划，交监理及甲方审定，竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后，缴纳甲方施工单位统一保管。

　　6.3负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的一切事宜。

　　6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程，防火防盗。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业，应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作，施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。

　　6.5凡由乙方负责采购的主要材料、成品，需经甲方确认。

　　6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的`建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。

　　6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前，负责成品和半成品的保护工作，保护期发生损坏，由乙方自行负责。如第三方造成损坏的，通过甲方协调，由第三方负责修复，或由乙方修复，第三方承担费用。保修期满后，只收成本费。

　　6.9乙方驻工地代表： 电话：

　　第七条、工程付款方式

　　7.1合同签定后甲方付给乙方总工程款的 60 %，即 元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的 30 %即 元。剩余10 %的总工程款即 元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。

　　第八条、竣工验收

　　8.1甲乙双方按设计方案现场进行验收。

　　第九条、质量保证

　　9.1 设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。

　　9.2质量保证期：验收合格之日起，对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修，甲方通知维修时，乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。

　　9.3质保期满，甲方需要乙方维护维修时，双方另签订维保协议。

　　第十条 争议解决方式

　　10.1本合同履行期间，双方发生争议时，在9 不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解，达不成一致意见时，可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。

　　第十一条、违约

　　11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　11.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。

　　第十二条、合同生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效，工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

　　发包方： 《简称甲方》

　　承包方： 《简称乙方》

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构类型：框泥，地下一层，地上六层

　　二、乙方承包范围及方式：

　　1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括xxxxxxxxxxxxx的外脚手架工程施工，所有外架材料和安全立网、平面挂网。

　　2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的安全网立面、平面挂网、挂设，楼层标志挂设。

　　3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。

　　4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。

　　5、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。

　　6、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。

　　7、乙方承包甲方外脚手架施工包括：楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用竹子搭设。

　　8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：外脚手架地坪乙方负责垫平。

　　9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎平县安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。（即包安装、包验收、包合格的三包要求）。

　　三、乙方承包价格：

　　甲方按乙方承包范围完成1～9项条款及工序：外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每平方米捌元计算给乙方。

　　四、工程款支付及结算办法：

　　按工程进度的80%预付工程款

　　工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。

　　五、质量要求：

　　1。 乙方搭设的`内外立杆距离不能0。8m，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不0。7m，（立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设，其使用的竹子材质符合安全要求）。

　　2。 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能60cm，网格成型。

　　3。 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0。30cm设一道，沿建筑物四周搭设。

　　4。 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45~60剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。

　　5。 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设（即一步距一层密排）。

　　6。 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。

　　六、其他事项：

　　1。 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。

　　2。 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。

　　3。 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。

　　4。 施工作业中，由于塔吊起重工由甲方配备。

　　5。 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。

　　6。 乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的，甲方则按总造价罚处1%总工资。

　　8。 施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。

　　9。 乙方施工中，如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的，甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同 篇4

　　合同编号：

　　发包人：________ 承包人：________

　　住所：_______________营业地址：_____________

　　委托代理人：_________营业执照号：___________

　　电话：_______________法定代表人：___________电话：_________

　　委托代理人：___________电话：_________

　　本工程设计人：_________电话：_________

　　施工队负责人：_________电话：_________

　　依照<<中华人民共和国合同法>>及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：___________________________________________

　　1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：______________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第三条 发包人义务

　　3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　3.2 提供施工期间的水源、电源;

　　3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条 承包人义务

　　4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　4.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。

　　第六条 材料的提供

　　6.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　6.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条 工期延误

　　7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的`，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第八条 工程款支付方式

　　8.1 双方约定按以下第__种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人

　　支付工程款：

　　支付方式 支付时间 支付金额

　　第一次 ________________________________________

　　第二次 ________________________________________

　　第三次 开工前三日

　　工程进度过半双方验收合格，支付___元。

　　工程进度过半指：___________________________________________________________

　　(2)其他支付方式：__________________________________________________________

　　8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

　　8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月(详见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。

　　第九条违约责任

　　9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____________元。

　　第十条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条 附则

　　11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　11.2 本合同签订后工程不得转包。

　　11.3 本合同一式_______份，双方各执________份，_________部门___________份。

　　11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附表1.1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)

　　附表1.2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)

　　附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

　　附表3：家庭居室装饰装修工程报价单

　　附表4：发包人提供装饰装修材料明细表

　　附表5：承包人提供装饰装修材料明细表

　　附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸

　　附表7：家庭居室装饰装修工程变更单

　　附表8：家庭居室装饰装修工程验收单

　　附表9：家庭居室装饰装修工程结算单

　　附表10：家庭居室装饰装修工程保修单

　　发包人：____________(签字) 承包人：_______________(签章)

　　法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________

　　________年_____月_____日 _________年_____月_____

施工合同 篇5

　　建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，《房屋建筑工程质量保修办法》就规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：

　　（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理使用年限。

　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。

　　（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

　　（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”

　　首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：

　　（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

　　（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

　　其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。

　　工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必须由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：

　　第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。

　　第二，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。

　　第三，工程质保金如何直接扣减维修费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的一定时间内书面通知施工企业前来维修处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行委托第三方处理，相关费用就可以直接扣除。因此，作为开发商来讲，一定要注意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。

　　第四，工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说，工程质保金不计利息。

　　在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的`概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　（一）建设工程质保期。国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：

　　1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

　　3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

　　5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

　　（二）建设工程质量保证金。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定：本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。

　　第九条、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

　　第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

施工合同 篇6

　　合同编号：

　　发包人（全称）：_无锡市滨湖区蓝天养老院__

　　承包人（全称）：_江苏中轩建设有限公司_

　　第一条 工程概况

　　工程名称： ______________ 工程地点： ________________ 工程内容：__________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： _______________________

　　资金来源： ________________________________

　　第二条 工程承包范围

　　承包范围：__施工图所含的全部工程项目

　　第三条 合同工期

　　开工日期：___（以进场通知为准）

　　竣工日期：__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准：________合格

　　第五条 合同价款

　　金额（大写）： ______________________________元（人民币）

　　￥：_____________________元。

　　第六条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　１、本合同协议书

　　２、中标通知书３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　８、工程量清单

　　９、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第十条 合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。

施工合同 篇7

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

　　一、 工程概况：

　　工程名称： 三项整治 工程地点： 罗村街道两旁 工程内容： 喷涂、油漆 资金来源：

　　二、 工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、 合同工期：

　　开工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期总天数 40 天

　　四、 质量标准：

　　五、 合同价款：

　　喷涂每平米用料10元、人工费4元

　　六、甲方的权利与责任：

　　1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

　　2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

　　3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

　　4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

　　5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　六、 乙方的权利与责任：

　　1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

　　2、 施工中要严格按照甲方的.要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

　　3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

　　4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

　　5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

　　七、 付款方式：

　　工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。

　　八、 工程保修：

　　工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

　　合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

　　以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同 篇8

　　委托方(以下简称甲方)：

　　施工方(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：

　　1. 工程地址：____________________________________

　　2. 工程内容：详见合同附件一。

　　3. 委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

　　4. 工程工期：

　　5. 开工日期： 年 月 日，(以乙方实际工人开工算起)。

　　6. 竣工日期： 年 月 日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

　　第二条、工程总造价： 元。

　　第三条、甲方的权利和义务：

　　1、甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协定店铺采购。

　　2、甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　3、甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。

　　4、施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　5、甲方应配合乙方施工人员的工作。

　　第四条、乙方的权利和义务：

　　1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

　　2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　3、按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　4、乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

　　第五条、基层检查：

　　乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的`基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过

　　涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

　　第六条、工程施工及验收标准：(见附件二)

　　第七条、付款方式：

　　1、甲方每月统计乙方完成施工工程量，每月预支人工工资，工程验收合格后按实际完成施工工程量进行结算，支付总价款75%，余款在年终付清(除留5%质量保修金满2年后结清)。

　　2、乙方必须按上报甲方施工人员名单，如数支付人工工资

　　第八条、饰后保修承诺：

　　1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

　　2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

　　3、保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

　　4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

　　5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构沉降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

　　第九条、违约责任：

　　1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的 1‰支付给乙方。

　　4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由湖州市人民法院公诉裁决。

　　十一、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方： 身份证号码： 联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 签订日期：

【施工合同】相关文章：

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

施工总承包和施工合同02-07

施工的合同08-17

施工合同08-24

施工的合同11-17

施工合同12-31

劳务合同施工合同01-07

私人施工合同01-24

混凝土施工合同02-15