施工合同

时间:2022-01-24 13:30:37 施工合同 我要投稿

【必备】施工合同范文合集六篇

  随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编整理的施工合同6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【必备】施工合同范文合集六篇

施工合同 篇1

  一、我国施工合同管理的现状

  第一,我国施工行业发展市场相对不完善,还存在许多不规范和不完整现象,尤其是施工合同管理中,更是问题重重。目前,市场上签订项目所使用的合同,形式简单,很多地方不符合合同标准要求,很多都是口头委托或者以政府命令方式,在施工的过程中,完全不能作为施工依据,施工过程中完全不按照合同的约定进行,利用不规范合同文本回避应尽义务,转嫁工程风险,导致施工合同管理现状混乱。第二,当前市场上专业的合同管理人员较少,一人多岗现象严重,造成合同内容不规范,经常出现随意更改现象,合同履行情况一团糟。当合同纠纷发生时,不及时采取相应法律手段解决出现的问题,而是采用一些不光彩手段,寻找逃避责任空隙,延误纠纷处理,最终造成不可挽回的损失。施工企业对施工合同管理重视程度不足,管理方法相对落后,合同不归档、不总结,管理手段跟不上时代发展要求,信息化采用不足,人员管理占据重要部位,合同整体处于分散管理和粗放式的状态,不能起到良好的监督作用。目前,我国施工合同管理,还处于落后状态,严重制约我国施工管理水平的提高,对工程造价控制没有起到积极作用。

  二、强化施工合同管理,达到控制工程造价的目的

  1.严审工程预结算

  审定工程预结算时,需要注意的问题很多,诸如:工程量、定额、费用及不合理技术措施等,针对这些问题,需要在预结算中减掉增加费用,删除冗余内容,真正体现工程实际造价,以便达到控制造价的目标。

  2.严把工程材料和设备价格

  工程造价中建筑工程材料费用占据比例庞大,因此,严格把控工程材料和设备的价格,对于控制整个工程造价具有至关重要的意义。建设单位详细了解市场,掌握最新材料的价格信息,以便控制施工单位的材料价格,要求其做到物美价廉。

  3.严控工程变更问题

  工程变更是施工过程中常见的问题,具有决策时间短,决策科学性差,监督薄弱的特点。从以往工程造价控制经验不难得出,压缩工程实施过程中的工程变量,控制工程造价是工程造价控制的一个难点。实际发生工程变更主要由项目设计变更引起,施工进度随着发生改变,从而工程量发生改变,造价得到控制。因此,项目工程师要严格控制处理工程变更及价款。一旦发生工程变更,工程师需要及时处理并确认变更的'合理性,根据施工单价和工期的科学合理性,确定施工条件变化,引发合同变更,最终确定变更价款。

  4.严管索赔问题

  索赔是施工过程中经常出现的一个现象,具体指根据合同权利,承包商向业主提出补偿的要求。承包商向业主索赔,业主便积极进行反索赔,会尽量化解施工中的索赔问题,将其扼杀在摇篮里,最终控制工程造价。出现索赔问题的原因有以下几种:

  (1)业主选择合同模式不得当;

  (2)合同文件和合同管理质量水平达不到要求;

  (3)合同执行的前提不完善,存在很多不确定情况。随着国际项目逐渐扩增,索赔管理已经走向国际化的道路,一旦索赔管理不良,后期索赔问题就会接踵而至,最终致使工程造价增大。针对这些问题,进行合理的合同管理势在必行,避免索赔条件成立,如果出现,要及时处理,尽全力协商解决,因为一旦到了仲裁或者诉讼阶段,就会浪费大量时间和资金,增加工程造价。

  三、结束语

  企业施工合同管理对企业来说具有重要意义,强化施工合同管理是企业管理的重点,必须作为长期目标发展,控制施工过程中的工程造价,提升企业自身水平。加大对施工合同管理的研究力度,不断提高管理方法和手段,确保企业经济效益最大化。

施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。

  第一条 工程内容和承包范围

  1、 工程名称:

  2、 承包内容: (包工,包料,包安全)

  3、 承包方式:工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合,以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

  4、承包价款:人民币 ¥ .00

  一、甲方责任:

  1、对施工现场进行监督。

  2、组织各相关方进行验收

  3、按合同规定的期限办理工程结算

  二、乙方责任

  1、施工范围内保修壹年,按施工安全规范和采取预防事故的措施,确保施工安全,由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故,均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。

  2、工程完工后清理现场,包括施工过程中产生的.垃圾及其他堆积物,生产的临时设施拆除,做到工完场清。

  3、乙方应对自己的安全负责,乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为,其后果由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中,给甲方或第三方造成人身或财产损失的,有乙方承担全部的赔偿责任。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

  出租方:(以下简称甲方)

  承租方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条:租赁机械的名称、型号、机号、数量、附件。

  第二条:租赁机械的期限:

  租赁期从报停日收回。

  第三条:租金机械的期限交纳方式、期限:

  租金的计算:

  租金的支付方式:

  春节期间扣除15天租金(每月均按30天计算)以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。

  第四条:租赁期间机械的维修、保养和各类事故的处理:

  1、维修:出租方负责,其费用由出租方承担。

  2、保养:出租方负责,其费用由出租方承担。

  3、机械故障:出租方负责,其费用由出租方承担。

  4、安全事故;责任方承担,其费用由责任方承担。

  第五条:出租方与承租方的变更

  1、租赁机械的所有权属出租方、在租赁期间,出租方若将所有权移交

  第三方,出租方应在所有权移交日的15天前书面通知承租方,承租方与出租方的合同关系自然过渡至

  第三方。

  2、在租赁期间,承租方若将使用权移交

  第三方,承租方必须在使用权移交日的'15天前向出租方提出书面要求,在付清租金款的同时,取得出租方的签证认可方可移交,承租方租出租方的合同关系过渡至

  第三方。

  第六条:违约责任

  1、未经双方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,违约方按《合同法》的有关条款处理。

  2、承租方不按规定支付租金,出租方有权要求承租方及时支付租金。

  3、因出租方原因造成租赁机械不能按期交付,出租方应承担每延误一天向承租人支付1000元的违约金。

  4、出租方必须确保每台电梯双笼15小时运行,15小时外保证单笼24小时可以运行。

  5、机械如发生故障若4小时不能及时修复,承租方有权扣除当日租金。

  6、出租方派出的操作工应持证上岗,服从承租方工作安排。

  第七条:其它约定事项:施工升降机楼层呼叫装置分机,如正常损坏由乙方承担,如人为损坏或丢失由甲方承担(发射头每个90元,分机每个110元)。

  第八条:争议的解决方式:如发生争议,由双方协商解决。

  第九条:在本合同规定的租赁期届满前15天内,如承租方要延长租赁期限,应与出租方协商,并办理重新签订合同的手续。

  本合同一式五份,甲方三份,乙方贰份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

施工合同 篇4

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  为完成有线电视系统工程,统一规范,加强管理,经双方友好协商,由甲方委托乙方承担有线电视系统安装工程,为了明确双方职责,特签订如下合同。

  一、 工程名称:XX地块有线电视系统工程

  二、 工程地点:

  三、 工程价款:

  1、根据有关文件规定(锡价服(20xx)132号),按建筑面积每平方米19元计算合同金额。建筑面积暂按《建设工程规划许可证》(副本)核定的面积计算,即 42624m×19元/m= 809856 元,共计(大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币)。

  2、本工程的最终价款按《建设工程规划许可证》(正本)核定的建筑面积计算确定。在未取得《建设工程规划许可证》(正本)之前,按本合同预收配套建设费。信号开通前,开发商需提供《建设工程规划许可证》(正本),按文件确定的收费面积签订正式协议。

  四、 工程方式:包工包料。

  五、 工程期限:与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付使用。

  六、 技术要求:本系统为乙方所属网络系统的一部分,乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装,区内不送有线模拟电视信号。

  七、 双方责任:

  1、 乙方负责工程范围内的系统设计;负责室外管道、井、缆线的施工,落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通(住宅及底商部分,乙方负责穿线至用户室内多媒体盒,做好接头,用户室内其余部分由甲方负责)。

  2、 乙方负责本系统室外管道的设计,甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡,在满足甲方规划设计的同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。

  3、 甲方负责按照乙方的`设计要求埋设室内管线(范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等),管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动,应事先征得乙方书面同意。系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。

  4、 进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通,并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应及时盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。

  5、 开工前甲方应提供乙方施工材料堆放间;施工中甲方应派专人协助,提供施工方便。

  6、 甲方应尽早依据《建设工程规划许可证》(正本)与乙方签订正式合同,乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。

  7、 工程竣工交付使用后,乙方需要检修、更换器材和扩容,甲方有责任提供必要的场所和设施配合解决。

  八、 付款方式:在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付 409241元(50%),余款在工程竣工调试完成并验收后,按正式合同确定的金额一次性付清。

  九、 相关事项:

  1、 乙方按本行业要求进行验收,验收合格后由乙方负责维修、管理。但因甲方或用户自身原因造成系统损坏或发生故障等,乙方不承担维修责任。

  2、 该小区所有室内外有线数字电视管道资产所有权归乙方所有。

  3、 甲方在房屋交付用户使用时,应配合乙方做好宣传工作,督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。

  4、 乙方在施工时应文明施工,服从甲方协调管理。

  十、 违约责任:

  1、未经甲、乙双方协商,若有一方违约,则违约方将承担相关违约责任,负责赔偿因违约给对方造成的损失。

  2、如因甲方未按照乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身原因造成工程存在问题的,责任由甲方自行承担。如需乙方维修,应另行支付费用。

  十一、争议:本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的,双方另行协商解决,协商不成的,则提交乙方所在地法院诉讼解决。

  十二、其它:

  1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。

  2、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执二份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表(签字): 代表(签字):

施工合同 篇5

  甲方:(身份证号:)

  乙方:

  乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议:

  一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式

  1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。

  2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。

  3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔X设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。

  4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)

  5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。

  二、合同期限

  1、合同期限从________年____月____日起至________年____月____日止。

  2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。

  (1)业主认可的工期延误;

  (2)乙方原因造成的工期延误。

  3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的`施工计划,并按计划进行施工。

  三、甲乙双方责任

  (一)甲方的主要职责

  1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。

  2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。

  3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。

  (二)乙方的主要职责

  1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。

  2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。

  3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令

  甲方限期整改直到满足要求为止。

  四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。

  五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

施工合同 篇6

  发包方:

  承包方:

  甲方(发包方): (以下简称甲方) 乙方(承包方):(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责

  任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点:工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

  二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币元,即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。

  三、承包方式:

  由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、

  包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的`

  所有绿化工程(详见施工图)。

  四、工期

  本工程工期为: 20xx 年月日至年月 日

  绿化工程养护期为:年月日至年月日。

  五、工程价款的支付与结算

  1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

  2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;

  3、本工程价款不含税金。

  六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  Xxxxxxx xxxxxx

  (公章) (公章)

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  年 月 日年 月 日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

施工总承包和施工合同02-07

施工的合同11-17

施工合同08-24

施工的合同08-17

施工合同12-31

劳务合同施工合同01-07

最新施工合同04-16

校园施工合同04-13