施工合同

【精选】施工合同模板锦集七篇

　　随着法律观念的日渐普及，很多场合都离不了合同，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的施工合同7篇，欢迎阅读与收藏。

施工合同 篇1

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

　　一、 工程概况：

　　工程名称： 三项整治 工程地点： 罗村街道两旁 工程内容： 喷涂、油漆 资金来源：

　　二、 工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、 合同工期：

　　开工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期总天数 40 天

　　四、 质量标准：

　　五、 合同价款：

　　喷涂每平米用料10元、人工费4元

　　六、甲方的权利与责任：

　　1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的`检验。

　　2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

　　3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

　　4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

　　5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　六、 乙方的权利与责任：

　　1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

　　2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。

　　3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

　　4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

　　5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

　　七、 付款方式：

　　工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。

　　八、 工程保修：

　　工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

　　合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

　　以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同 篇2

　　甲方： 建筑装饰工程施工合同(范本)

　　合同编号：YF-(对方名称缩写)-001

　　签定地点：

　　乙方：

　　签定时间：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其它相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，甲方同意将本工程托付乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权力和义务，经双方协商，达成如下协议。

　　第一条工程概况装修网

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建筑结构：

　　第二条工程范围及承包方式

　　1、承包范围：

　　2、承包方式及内容：综合门户网站

　　第三条工程价款、结算以及支付方式

　　1、工程价款：工程采纳固定总价的方式计算工程价款，含税(不含税)总造价为人民币(包括二次设计费)万元，其中干挂石材幕墙部分约为㎡，单价：元/㎡，干挂异型部分约为㎡，单价：元/㎡，湿贴部分约为㎡，单价：元/㎡，以实际测算面积为准，工程价款的计算方式为以实际测算面积(竣工图纸面积)×相应合同单价，平面异型石材应按最大的边长计算，异型石材按延长米计算(或按展开面积计算)。装饰施工

　　2、预付工程款的数额、支付哨限及抵扣方式：甲方应当在双方签订合同后的一个月内(或开工前7天内)预付工程款30%(或20%)，甲方不按约定预付，乙方向甲方发出要求预付通知，甲方收到通知后仍不按要求预付，乙方可在发出通知14天后停止施工，甲方应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金，并按照合同约定承担违约责任，工程预付款在甲方拨付工程进度款过程中逐步抵扣，抵扣方式由双方协商确定。综合门户网站

　　3、工程进度款的支付方式、数额及期限：按月进度支付工程款，每个月10日前支付上月已完成工程量总造价的85%款项作为工程进度款，本工程竣工后的一个月内付至本工程总决算款的95%，剩余5%作为工程质量保证金待质保到期后一次性付清，甲方须按照双方的约定及时支付工程款，否则除应按照合同约定承担违约责任外，还应从约定应付之日起向乙方支付每天3‰的延付金，甲方支付工程款按照双方的约定逾期超过10日，乙方有权通知甲方停工，除本合同工期得以顺延外，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

　　4、工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式：(1)合同单价在合同签订以后，未经双方同意，任何一方不得改变。(2)施工中发生工程变更，乙方按照经甲方认可的变更设计文件进行变更施工，其中政府投资项目重大变更，需由甲方按基本建设顺序报批后方可施工。(3)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整垫片由乙方向甲方提出，经甲方审核同意后调整合同价款，合同中已有适用于变更工程的`价格，按合同已有的价格变更合同价款，合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经双方确认后执行，如双方不能达成一致垫片双方可提请工程所在地工程造价治理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决顺序绊豁。甲方收到变更工程价款报告，应当收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，甲方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认，确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。(4)甲方要求乙方完成合同以外的零星工程，乙方应当在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用资料和金额等向甲方提出施工签证，甲方签证后施工，零星工程所产生的工程款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。

　　5、工程竣工价款的结算与支付方式、数额及期限：工程竣工后，乙方应当在10日内向甲方提交竣工结算报告及工程决算资料，甲方收到结算报告及结算资料后28天内进行审核，并提出审核意见，双方意见达成一致后，绊豁工程结算手续，甲方向乙方支付协议约定的工程款。甲方收到乙方提交的竣工结算报告及工程决算资料后28天内未进行答复垫片该竣工结算文件视为甲方认可，并作为双方结算工程价款的依据。装饰施工

　　6、工期提前或延后的奖惩办法：

　　第四条工程工期

　　1、工程开工日期为年月日，竣工日期年月日，工期为天，因大风、雨雪天气、停电等不可抗具的情况不能施工时以甲、乙双方根据工地实际情况签定开工报告上的开工日期为准。

　　2、开工后，由于甲方土建和其他承包方原因，致使乙方不能正常施工，除工期顺延外，超过三天时，甲方应按每日元的标准向乙方支付停工损失，直至工程可以正常施工为止。

　　3、开工、竣工日期的函件及工作联系单、双方发文、变更签证等，作为合同附件具有同等法律效应。饰施工装

　　第五条工程质量等级

　　1、本工程要求质量等级为：合格

　　2、乙方应认真按照国家颁发现行的行业标准、工程设计图纸及甲方要求进行设计施工，并应接受甲方代表以及监理单位的检查、检验，乙方应为甲方代表以及监理单位检查提供便利条件，对不合格的部分按要求返工修告片并承担由自身原因导致返工修改的费用。

　　2、乙方根据工程实际需要和甲方的要求采购工程所需的资料(甲方供资料除外)，材质必须符合国家标准并附有材质证明及合格证，并必须通过甲方代表及监理单位的质量认可，资料运到施工现场后，由乙方自行保管。

　　3、乙方严格按照GB/T-20xx《天然花岗石建筑板材》的行业标准选供合格的石材。

　　4、石材、施工等必须符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx的验收标准。

　　5、工程质量奖惩办法：

　　第六条工程量计算

　　1、乙方应当按照合同约定的方法和时间，向甲方提交已完工程量的报告，甲方接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知乙方，乙方提供条件并派人参加核实，甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加核实，核实结果无效。

　　2、甲方收到乙方报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，乙方报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

施工合同 篇3

　　甲方（买方单位）： 吉林省欣琦住宅配套股份有限公司 乙方（出卖单位）：

　　依照《中华人民共和国合同法》和其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方的宽城万达广场所需墙纸样板房供货事宜，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额

　　二、合同价格的说明

　　1、合同单价为固定综合包干单位，包含材料费、运输费、排版损耗、机械费、施工费（人工费、施工损耗、胶粉等辅材费）、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用，售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。

　　2、合同单价在合同执行过程 中不作调整：因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同包干单价。

　　3、因合同为暂定量，供货过程 中乙方不得因为供货数量与合同不相符而提出任何异议，更不能以此为由调整单价。

　　三、墙纸质量要求

　　墙纸镶贴完毕，甲方以认可的样板和本合同要求及JGJ73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》标准进行验收。

　　1、乙方所必须严格按照合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工，提供的墙纸应为指定的优等品。

　　2、墙纸镶贴应对花对缝，完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。

　　3、所有墙纸和辅料应无异味，甲醛等有毒气体的含量（或挥发量）不超过国家相关标准和规范。

　　四、交货及施工工期

　　合同签订后 天内将合同数量墙纸备货于施工现场，场地具备安装条件后 天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间）。

　　五、交货地点及方式：

　　宽城万达广场样板房

　　六、供货方式

　　1、本合同的数量为根据现场实测的暂估数，乙方在备货时应多于该数量，保证现场施工面积变化时及时补充供应同批号、色号产品。

　　2、乙方应根据场地大小进行选板铺装，确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。

　　3、各个型号的墙纸视货源情况而决定各个型号使用量，可选用全部型号，也可选用其中某几款型号。

　　七、产品验收及提出异议期

　　严格按照“货物技术要求及规范”条款进行验收，对施工过程中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。

　　八、产品结算

　　1、墙纸镶贴工程完工，甲方验收合格后，双方按墙面面积进行收方，核定墙纸的'实际铺贴面积。

　　2、根据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额=墙纸的收方数量×合同单价。

　　九、付款方式

　　1、合同生效后五天内支付合同总金额 的 30%作预付款。

　　2、壁纸铺装钱付全款

　　十、甲乙双方职责

　　1、甲方职责

　　1.1 甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面准备工作(刮完腻脂和喷完封闭漆)，保证乙方到货后能正常施工。

　　1.2 协调乙方与在场相关单位的关系。

　　1.3 进行施工质量监督工作，进行墙纸验收和收方工作。

　　1.4 支付货款、办理工程结算。

　　2、乙方职责

　　2.1 保证所供墙纸的真实、可靠性，严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工，并确保施工镶贴质量。

　　2.2 墙纸基层其他施工队伍施工，乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格，乙方可拒绝施工，并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙，即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方承担。

　　2.3 镶贴过程中的材料自行保管。

　　2.4 自行作好验收前的成品保护，乙方产品损坏由乙方自行无偿返工；有损坏其它施工项目的成品应照价赔偿。

　　2.5 自行接装施工用的水电管线，并做好安全防范措施。

　　十一、工地现场管理：

　　1、 本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方负责。

　　2.安全施工：

　　乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全和防火教育，严格按安全规范组织施工，积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　3.文明施工：

　　3.1 乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证工地达到文明现场标准（乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便，违者将处以每人每次1000元的罚款，罚款直接在工程款中扣除；情节严重者直接驱逐出现场。）。

　　3.2 施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面，严禁从高空直接向下抛物；以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。

　　3.3 本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑，不作任何调整。

　　十二、售后服务

　　1、乙方对本合同产品按“两年免费维修，”的原则为甲方提供服务。

　　2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题，乙方免费修复或更换，若人为损坏乙方只收取材料费。

　　十三、违约责任

　　1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果，乙方无条件在5天内更换，更换后仍达不到标准或拒不更换，视为乙方违约。

　　2、在工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。

施工合同 篇4

　　承接方(乙方)：________

　　工程项目：________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：___________________________________

　　2、居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫

　　(1)______室，计______平方米;

　　(2)______厅，计______平方米;

　　(3)______厨房，计______平方米;

　　(4)______卫生间，计______平方米;

　　(5)______阳台，计______平方米;

　　(6)________过道，计______平方米;

　　3、其他(注明部位)____________，计________平方米。

　　总计：施工面积____________平方米。

　　4、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　5、委托方式：____________________________________________

　　6、工程开工日期：______年______月______日

　　7、工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)___________________元，详见《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元;

　　2、人工费__________元;

　　3、设计费__________元;

　　4、施工清运费__________元;

　　5、搬卸费__________元;

　　6、管理费__________元;

　　7、税金(3.41%)___________元;

　　8、其他费用(注明内容)______________元。

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4、质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　5、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　6、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)

　　付款百分比

　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　甲方付清工程价款，详见《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　4、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的.，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。

　　2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1、工程质量验收，详见《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项

　　1、甲方：

　　(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2、乙方：

　　(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　(2)指派(姓名)__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　(3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　(4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　(5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向--仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

　　甲方(业主)：(签章)________乙方：(签章)________

　　住所地址：________企业地址：________

　　邮政编码：________邮政编码：________

　　工作单位：________法人代表：________

　　委托代理人：________委托代理人：________

　　电话：________电话：________

　　签约地址：________签约日期：________

施工合同 篇5

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：ddd

　　1.2工程地点：金dd

　　1.3工程内容：小区全部配电工程

　　1、小区所有箱变的安装调试

　　2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

　　3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

　　4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

　　5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。

　　二、承包方式及合同价款

　　2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

　　2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。 金额（大写）：贰佰肆拾万元整元

　　该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施

　　工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

　　2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

　　1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

　　2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

　　5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

　　6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。

　　三、合同工期

　　3.1合同工期总日历天数 天，自开工至竣工。

　　3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。

　　四、配电工程要求

　　4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承

　　担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。

　　4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。

　　4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。

　　4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。

　　五、工程施工要求

　　5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。

　　5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。

　　5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。

　　5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。

　　5.3.2甲方现场代表在发现乙方的.施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。

　　5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。

　　5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。

　　5.5竣工资料

　　5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。

　　六、双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。

　　6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。

　　6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。

　　6.2乙方责任

　　6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。

　　6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。

　　6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。

　　6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。

　　6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：

　　_________ _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

　　合同编号：

　　发包人：________ 承包人：________

　　住所：_______________营业地址：_____________

　　委托代理人：_________营业执照号：___________

　　电话：_______________法定代表人：___________电话：_________

　　委托代理人：___________电话：_________

　　本工程设计人：_________电话：_________

　　施工队负责人：_________电话：_________

　　依照<<中华人民共和国合同法>>及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：___________________________________________

　　1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：______________元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第三条 发包人义务

　　3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　3.2 提供施工期间的水源、电源;

　　3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第四条 承包人义务

　　4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　4.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。

　　第六条 材料的提供

　　6.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　6.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条 工期延误

　　7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的.其他情况。

　　7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第八条 工程款支付方式

　　8.1 双方约定按以下第__种方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人

　　支付工程款：

　　支付方式 支付时间 支付金额

　　第一次 ________________________________________

　　第二次 ________________________________________

　　第三次 开工前三日

　　工程进度过半双方验收合格，支付___元。

　　工程进度过半指：___________________________________________________________

　　(2)其他支付方式：__________________________________________________________

　　8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

　　8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月(详见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。

　　第九条违约责任

　　9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____________元。

　　第十条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

　　(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条 附则

　　11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　11.2 本合同签订后工程不得转包。

　　11.3 本合同一式_______份，双方各执________份，_________部门___________份。

　　11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附表1.1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)

　　附表1.2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)

　　附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

　　附表3：家庭居室装饰装修工程报价单

　　附表4：发包人提供装饰装修材料明细表

　　附表5：承包人提供装饰装修材料明细表

　　附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸

　　附表7：家庭居室装饰装修工程变更单

　　附表8：家庭居室装饰装修工程验收单

　　附表9：家庭居室装饰装修工程结算单

　　附表10：家庭居室装饰装修工程保修单

　　发包人：____________(签字) 承包人：_______________(签章)

　　法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________

　　________年_____月_____日 _________年_____月_____

施工合同 篇7

　　发包方： 《简称甲方》

　　承包方： 《简称乙方》

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构类型：框泥，地下一层，地上六层

　　二、乙方承包范围及方式：

　　1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括xxxxxxxxxxxxx的外脚手架工程施工，所有外架材料和安全立网、平面挂网。

　　2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的安全网立面、平面挂网、挂设，楼层标志挂设。

　　3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。

　　4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。

　　5、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。

　　6、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。

　　7、乙方承包甲方外脚手架施工包括：楼梯上下防护搭设，安全标志挂设等工序，材料均用竹子搭设。

　　8、乙方承包甲方外脚手架施工包括：外脚手架地坪乙方负责垫平。

　　9、乙方承包甲方外脚手架施工包括：适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎平县安全监督站有关规定要求，并通过验收合格要求。（即包安装、包验收、包合格的'三包要求）。

　　三、乙方承包价格：

　　甲方按乙方承包范围完成1～9项条款及工序：外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每平方米捌元计算给乙方。

　　四、工程款支付及结算办法：

　　按工程进度的80%预付工程款

　　工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。

　　五、质量要求：

　　1。 乙方搭设的内外立杆距离不能0。8m，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不0。7m，（立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设，其使用的竹子材质符合安全要求）。

　　2。 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能60cm，网格成型。

　　3。 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0。30cm设一道，沿建筑物四周搭设。

　　4。 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45~60剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。

　　5。 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设（即一步距一层密排）。

　　6。 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。

　　六、其他事项：

　　1。 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。

　　2。 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。

　　3。 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。

　　4。 施工作业中，由于塔吊起重工由甲方配备。

　　5。 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。

　　6。 乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的，甲方则按总造价罚处1%总工资。

　　8。 施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。

　　9。 乙方施工中，如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的，甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

【施工合同】相关文章：

施工施工合同（精选16篇）10-14

施工总承包和施工合同09-14

施工合同05-16

施工合同08-28

施工的合同09-26

建设工程施工项目施工合同03-07

劳务合同施工合同10-04

混凝土施工合同09-01

土建施工合同06-11

建筑施工合同05-15