施工合同

【推荐】施工合同集锦8篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的施工合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方 装饰公司

　　甲方委托乙方负责室内设计工作，根据《中华人民共和国软装工程施工合同法》及相关法律法规，双方友好协商一致达成如下条款，愿共同遵守：

　　1.设计面积与设计要求

　　1.1面积：

　　（详见附图）

　　设计依据：依照甲方提供的平面图或相关文件为本项目规划基础 （预算不含）

　　1.2设计要求

　　甲方应明确提供指标性的设计意念及功能需要，乙方应按照甲方要求进行设计，乙方的设计案必须满足甲方的总体效果及功能要求。甲方有责任提供相关的政策法规，若甲方已制定该项目管理公司，甲方应提供物业管理共识的设计手册及设施标准，乙方提交的设计文件与图纸应符合国家及地方的这几规范，若有违反相关的法令法条与政策规范，乙方应予以无条件修改方案，以满足相关法规。

　　2服务范围

　　设计阶段

　　2.1方案设计

　　在此阶段乙方应该在甲方建立本工程的方针或需求。甲方应清楚说明本专案的目的与目标、预算及整个专案的时间架构与应完成的日期。

　　签约后，乙方将于甲方确定工程的范围及其各项设计要求，与甲方进行设计需求确认。

　　（1）根据乙方的经验提出建议，确保装修效果能符合甲方的需求

　　（2）配合甲方装修预算限制进行设计，确保装修工程能顺利发包。概要制定后，乙方应准备包括空间安排相关的平面图、草图、材料与色彩等以说明此设计。

　　2.2方案设计解读

　　乙方应提供一式三份设计方案。方案中的文本内容（包括平面配置图）、设计风格图片、主要空间效果图、材料板、道具图片应向甲方进行简报，并与甲方协商及确定风格定位的设计计划。

　　2.3扩初设计

　　上文详述的.设计项目在获得甲方书面确认后，乙方将进行下列范围的神话设计，并提供一式三份扩初方案图纸包括以下内容：

　　（1）平面空间布置设计

　　（2）地面饰料和图案等设计

　　（3）天花设计

　　（4）二次机电管路设计

　　（5）空间立面设计图，包括相关细部及表面材料等

　　（6）非甲方指定的家具（含五金配件)设计

　　（7）重点部位剖面图

　　在客户支付完成此阶段为止的所有费用后，乙方将为甲方提交此阶段所述的所有设计图纸文件

　　2.4施工图说

　　乙方应根据甲方核准，并经甲方正式确认的扩初设计方案准备施工图，如平面图、尺寸图、地坪图、材料表、中终端配置图、五金配件样品、天花图、立面图、道具及软装饰材料表等图样，并需根据业界的施工标准。乙方应提供5份完整施工图纸，1份材料板。 施工阶段

　　2.5协助发包交底设计交底完成时，乙方应当参与由甲方负责召开及主持的设计说明会，协助甲方对相关厂商的图说工作。

　　2.6技术性协助

　　施工期间如甲方要求负责各分区与机电、消防、水电、弱点、监视、电脑系统等相关设计的总协调及矛盾解决，乙方应当予以协助配合，但不包含上述工作的整图及绘图工作。

　　3设计费

　　3.1本项目设计服务费：人民币 元整， （含税）

　　3.2设计费不包括下列服务范围：

　　（1）特定的灯光设计与音响设计

　　（2）如甲方要设计模型、样品制作、样品采购、大型彩图等制作或复印按实际成本另行收费，但须经甲方核准

　　（3）属于原土建、结构与安装工程的设计工作

　　（4）外地差旅费用

　　（5）施工期间的工地管理

　　（6）属于业主方或施工方的工作内容，如城建、防疫、消防的报建

　　手续

　　（7）相关的设计图框、签证与图审费用

　　（8）一切对政府及公务单位办理申请的手续费、规费

　　4.付款方式

　　5.乙方的责任

　　5.1乙方应负责本约规定一切设计执行，以及一切相关的协调事宜。由乙方执行的设计均应符合法律及业界基本标准，且应具良好的技术，若需修改设计，则应取得双方书面的核准。

　　5.2除非事先取得甲方同意，乙方不得对外人泄露本工程有关的资料。

　　5.3乙方按照甲方要求进行设计，乙方的设计案必须满足甲方的总体效果及功能要求，符合政策法规，若存违反政策法规，导致甲方审批受阻的，乙方应无条件修改设计，以满足相关法规。若乙方修改设计案后，仍无法取得审批的，甲方有权单方面解除本合约且无须承担解约责任，若乙方的设计案因上述原因致使甲方遭受损失，除应退还已交付的设计费外，应支付本合约总额的10%的违约金。

　　5.4乙方确保其提供的设计案是自主设计完成且不会侵犯到第三方现存受法律保护的合法权益。若乙方侵犯第三方权益，致使甲方承受相关的赔偿请求、民事诉讼、行政处罚等不利后果的，乙方应当向甲方赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

　　6甲方的责任

　　6.1甲方应提供符合中国现行的设计规范及有关技术标准的规定以供乙方遵循，如遇政策法规不清楚时，由甲方负责释疑，并且由甲方负

　　责与政府审批部门协商

　　6.2甲方应协助乙方取得进出工地的权利，并可以使用工地的设施，包括电梯、厕所、电力、水及其它设施，以顺利执行工作

　　6.3规划工作进行中，因甲方要求变更规划，乙方应予以充分配合，因此而影响规划进度的，甲方必须给予乙方相应的顺延时间；变更设计责任非属乙方时，乙方有权请求甲方支付相应的额外支出费用；

　　6.4规划作业于进行阶段时，甲方有权指示乙方更改图样、建材、品牌等，乙方每阶段所提出的规划方案经甲方审核及双方书面签字确认后视为阶段完成。所有室内设计图与规格的产权属乙方所有，这些数据仅供用于本项目的目的，甲方不可将其用于本协议规定之外的任何目的。

　　7其他约定

　　7.1本合约中所订立的各项工作，如需乙方设计师至现场，甲方应于三日前以书面通知；

　　7.2乙方应负责在甲方发包预算范围内完成设计任务，并协助甲方完成发包及监督施工成果。如甲方无法于预算范围内完成发包时，乙方应调整设计或协助达成整体的设计效果。

　　7.3出现不可抗力事件后，受影响一方应当在14日内通知对方，并应在不可抗力事件结束后向对方提交有关部门出具的书面证明。软装工程施工合同一方当事人因不可抗力不能履行软装工程施工合同时，在不可抗力影响所及范围之内，免于承担违约责任。

　　7.4本软装工程施工合同未尽事宜，双方可以协商解决，也可另行签订补充协议。

　甲方：乙方

　　日期日期

施工合同 篇2

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程地点：_________

　　1.2 工程内容：房屋间数____室______厅；总建筑面积_____平方米。

　　1.3 承包范围：_________

　　1.4 承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：

　　（1）承包人包工包全部材料；

　　（2）承包人包工包部分材料；

　　（3）承包人包工、发包人包料。

　　1.5 开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月_____日；总日历工期（包括法定节假日）：____日。

　　第2条 合同价款与支付

　　2.1 合同价款：金额（人民币大写）：____，￥：_____.

　　2.2 合同价款采用方式：

　　双方商定本合同价款采用第_____种方式确定。

　　（1）采用固定价格：固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括______.

　　（2）采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　（3）成本加酬金：_________

　　2.3 工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_____%即人民币（大写）_____，预付款扣回的时间、比例：_____.

　　2.4 工程款（进度款）支付

　　（1）工程款支付方式：_________

　　（2）工程款支付金额和时间：________

　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

　　（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。

　　第4条 发包人工作

　　4.1 指派_____为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4.2 装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。

　　4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条 承包人工作

　　5.1 指派_____为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　5.4 未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5.5 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5.6 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第6条 材料供应

　　6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第7条 安全生产和防火

　　7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　7.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的`安全。

　　7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条 工程质量及验收

　　8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定______标准（可选择优良或合格）。

　　8.2 优良工程等级增加的经济支出______.

　　8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　8.5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　8.6 装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第9条 工程变更

　　9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　第10条 竣工结算

　　10.1 工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

　　10.2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

　　第11条 工程保修

　　11.1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　第12条 违约责任

　　12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_____元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_____支付滞纳金。

　　12.2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_____元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的____%.

　　12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

　　12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　12.6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　12.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　12.8 双方约定其它违约责任：________.

　　第13条 争议的解决方式

　　13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可申请仲裁或者向法院提起诉讼。

　　发包人：

　　承包人：

　　年月日

　　年月日

施工合同 篇3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________（甲方）与建方_________（乙方），本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资12

　　（二）乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　（三）本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条 本契约的约束与效力：

　　（一）甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　（二）本契约附件视为本契约的'一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条 未尽事宜：

　　本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条 契约分存：

　　上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条 有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________住址：_________住址：_________ 身份证号码：_________身份证号码：_________ 电话：_________电话：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________

施工合同 篇4

　　发包方： （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一款：工程概况

　　１.1工程名称：

　　1.2工程地点：1.3结构类型：框剪结构

　　1.4合同工期：按总包方的要求确定。

　　第二款：承包范围

　　施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：

　　2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘锯不能上楼。

　　2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。

　　2.3清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对

　　拉杆并堆放到指定地点。

　　2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

　　2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

　　2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。

　　第三款：承包价款

　　3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的.模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积

　　第四款：质量要求

　　4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。

　　4.2如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。

　　第五款：工程工期

　　5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。

　　5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与

　　甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

　　5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

　　第六款：安全施工

　　6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。

　　6.2上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。

　　6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品，并接受劳务项目部的检查。

　　6.4如因乙方工作人员自身原因（违章操作或未配备相应的防护措施、物品等）造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。

　　6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。

　　第七款：文明施工

　　7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必须做到工完场清。

　　7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴，（打架每次双方各罚5000元），不得酒后上班，寝室每天必须清理打扫干净。

　　7.3班组长及工人要服从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行处罚。

　　7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。

　　第八款：甲方责任

　　8.1指定为本工程驻工地负责人），对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。

　　8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。

　　8.3按合同的约定向乙方支付工程款。

　　8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。

　　第九款：乙方责任

　　9.1指定，负责

　　模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制，并做好施工现场的各种协调工作。

　　9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。

　　9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理，遵守甲方和总包方的所有管理制度，配合其他专业及相关交叉施工

　　9.4对工作范围内的安全负责，并承担因安全事故而产生的全部费用。

　　9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。

　　9.6下道工序施工前，负责对所做工作的成品保护。

　　第十款：付款方式

　　10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程

　　款 %支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准（每月工程量所涉及工程款%支付），主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。

　　10.2工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。 第十一款：如因甲方原因停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。

　　第十二款：解决争议：

　　发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成一致，可委托仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。

　　第十三款：未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

　　第十四款：本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。

　　甲方：

　　甲方代表： 身份证号码：

　　乙方：

　　乙方代表： 身份证号码：

　　年 月 日

施工合同 篇5

　　发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

　　按照 《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条 工程概况

　　1.1、 工程名称：

　　1.2、 工程地点：

　　1.3、 承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

　　1.4、 承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）

　　1.5、 工期： 天。（按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计）

　　1.6、 工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。

　　1.7、 合同工程价款（人民币大写）： （详见预算表）。

　　第2条 甲方工作

　　2.1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。

　　2. 2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

　　2.3、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

　　2.4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

　　2.5、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的具体问题。

　　第3条 乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。

　　3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的'各项事宜。

　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。

　　3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。

　　3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3.7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。

　　3.8、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。

　　3.9、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。

　　第4条 关于工期的约定

　　4.1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。

　　4.2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。

　　4.3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

　　第5条 关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期

　　5.2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。

　　第6条 关于工程价款及结算的约定

　　6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

　　6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。

　　6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。

　　6.2、工程款的支付方式：

　　6.2.1、甲、乙双方签订合同后，甲方支付 %工程款。

　　6.2.2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。

　　6.2.3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。

　　6.2.4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。

　　6.2.5、乙方以人民币 工程保修金，待保修期满后十天内结清。

　　6.3、 本工程项目的增减约定

　　6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。

　　第7条 有关材料供应的约定

　　7.1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。

　　7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。

　　第8条 有关安全生产和防火的约定

　　8.1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

　　第9条 违约责任、争议或纠纷处理

　　9. 1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　9. 2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

　　第10条 附则

　　10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。

　　10. 2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。

　　10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

　　10. 4、附件：《装修工程报价（预算）表》

　　甲方：

　　乙方：

　　代表（签字）：

　　代表（签字）：

　　年 月 日

　　年 月 日

施工合同 篇6

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的.规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条施工工期：

　　以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。

　　第四条承包方式及施工内容

　　第五条合同价款

　　该工程共计造价元（大写金额）。

　　第六条付款办法

　　第七条工程质量及验收

　　乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。

　　第八条施工安全

　　施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。

　　第九条违约责任

　　合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。

　　第十条合同生效及终止

　　本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。

　　第十一条解决纠纷方式

　　本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。

　　第十二条合同份数

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

施工合同 篇7

　　发包方: (以下简称甲方)

　　承包方: (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定，经甲、方双方协调，一致同意签订本合同，以便双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　一、安装内容

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　1) 甲方提供的消防系统施工图、系统图

　　2) 设计变更规定的范围

　　3) 技术核定单规定的范围

　　4、承包方式：承包方式(施工总包干)包辅材，水系统甲方只提供管材、设备、阀门、卡箍件、玛钢件、法兰螺丝、管道油漆、型钢、套管，报警系统甲方只提供线管、线缆、线盒、丝杆及报警设备。其余材料均由乙方负责提供，且保证所提供材料符合规范及设计要求。

　　二、工程工期

　　1)依照本工程总承包合同的规定，乙方总工期为 日历天，开工日期以甲方的进场通知为准，竣工日期为在具备系统运行的条件下，乙方应于10天内完成全系统的调试运行。

　　2)在规定工期内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延误，工期顺延，以甲方核实签字的文字记录为准。

　　3)工期每延迟一天罚款1000元，甲方的临时抢工要求视为工期，工期提前奖励1000元。

　　4)如果采取措施后仍完成不了工期,按第八条第三款执行,并处以合同金额5%的罚款.

　　三、工程质量要求：

　　1)严格按照相关施工验收规范组织施工,如发生严重质量事故,甲方有权处以合同金额5%的罚款,且无条件解除合同,并由乙方承担由此造成的.一切损失。

　　2)一般质量问题，经甲方指出不整改的，处以500元罚款，处罚之后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同。

　　3)鼓励合理化建议。建议被采纳后产生了效益，给予创造效益的40%现金，当场予以奖励。

　　四、工程价款：

　　工程包干价：人民币 圆整(小写￥ 元)。

　　其中：① 火灾自动报警系统：人民币 元;

　　② 自动喷淋灭火系统：人民币 元;

　　③ 消火栓系统 ： 人民币 元;

　　五、结算方式

　　1)进度款的结算：水喷淋、消火栓系统以管道延长米作为结算依据，消防报警系统，以报警点为结算依据。

　　2)最终结算以报警点和喷淋点为结算依据，报警 元/点，喷淋 元/点,新做消火栓280元/个,移改消火栓200元/个

　　3)工程设计变更，以签证单为结算依据，减量5点以下不减价，增量的人工费据实结算。

　　4)乙方进场后，做完每层(管道试压完)甲方支付完成工程量的50%作为进度款。工程施工完毕进入试运行后，甲方向乙方支付至工程暂定总额的70%，通过政府及使用方验收并移交后，施工费付至工程结算总价的95%;5%作为工程质保金，一年后支付。

　　六：保修

　　执行国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》。

　　保修期限壹年，保修期从验收之日算起。质保期的维修工作由施工队全面负责，其中发生的费用由乙方自行承担。

　　七、双方责任

　　(一) 甲方责任：

　　1)提供施工图及有关技术资料，并将施工技术交底。

　　2)及时组织材料进场。

　　3)为乙方提供合适的工作条件。

　　4)按照乙方工程进度及时付款，乙方施工完毕，及时组织验收。

　　(二) 乙方责任：

　　1)严格按照施工图、国家技术规范及施工工序组织施工，没有甲方的设计变更通知，乙方不得擅自改变原设计。按甲方的要求参加施工协调会和技术商讨会。

　　2)负责与监理的协调工作，及时完成施工中的原始记录、隐蔽工程记录，施工中的技术资料、竣工图等，收集整理成册后呈交甲方。

　　3)负责已完工程的成品保护，承担在交付之前发生损失的费用，接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求。

　　4)乙方派驻现场的人员应保持稳定，如调离应事先征得甲方同意，未经同意离岗或变相离岗，甲方将处以每次1000元罚款。

　　5)做到文明施工，如发生有损甲方企业形象的行为并造成不良影响者，视情节轻重将予以乙方人民币1000-5000元的罚款。

　　6)统一着装，安全施工，凡在现场发现未穿工作服的，每人每次罚款20元，未戴安全帽的每人每次罚款100元。高空作业未系安全带每人次罚款500元。

　　7)乙方必须给所有施工人员购买意外伤害保险。如发生安全责任事故，一切经济责任由乙方承担，甲方还将扣除合同总额的5%作为处罚，情节严重的应无条件退场。

　　8)负责甲方提供材料的现场保管，丢失和被盗由乙方全额赔偿。

　　9)乙方在施工中的材料损耗，不得大于定额材料损耗系数，否则由乙方承担担差额费用。

　　10)乙方不得截留工程款、拖欠工人工资，凡发生工人因工资找到甲方或建设方的行为，则每次扣除合同总额的5%作为处罚。

　　八、其它事项：

　　1)甲、方双方必须严格遵守合同各项条款，单方违约，由违约方承担经济损失责任。

　　2)乙方应保持通讯畅通，发生乙方关机、停机、换号等原因联系不上的，第一次罚款50元，其后每发生一次罚款100元。

　　3)当乙方不能按照甲方的工期进度或质量要求完成施工任务时，甲方有权采用如下方式进行处理

　　①无条件更换现场管理人员;

　　②无条件进行经济处罚;

　　③无条件接受项目部的工作面割让;

　　④中止双方合同，无条件退场。

　　4)本合同一式贰份，甲、方双方各执壹份。

　　5)本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

施工合同 篇8

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）大连通罗科技有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，共同遵守。

　　工程概况

　　工程名称：

　　建设地点：

　　第二条 工程内容及承包范围

　　工程内容：计算机网络安装工程、集团电话安装工程、卫星电视安装工程、安防监控安装工程。

　　承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。

　　设备安装开工和竣工期限

　　本承包工程的开工日期为甲乙双方签订合同之日起，竣工日期为工程开工后21日内结束。

　　遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。

　　重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认；

　　甲方书面通知的计划工期改变；

　　不可抗力；

　　第四条 承包方式、造价及造价调整

　　承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。

　　2、 本工程总造价：

　　人民币（大写） (详见方案)

　　3、 发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：

　　（1） 由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容；

　　（2） 应甲方要求单项设计变更增减费用在￥20xx元（不含20xx元）以上；

　　（3） 不可抗力；

　　发生以上情况时，乙方应在3个工作日内，及时将调整的原因、金额以书面的形式（附有详细估算和甲方的指示）报送甲方，甲方应在收到报告后5个工作日内给予答复。

　　（4）除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用（如税金）均已包括在本合同造价内。

　　第五条 双方责任

　　甲方责任：

　　1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。

　　2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。

　　3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，以便乙方进行施工工作。

　　4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。

　　5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划，组织工程竣工验收。

　　6、负责现场的'协调管理，定期召开生产协调会。

　　7、负责甲方验收移交后的成品保护。

　　乙方责任：

　　1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。

　　2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会，并代表乙方做出决定。

　　3、工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。

　　4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。

　　5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。

　　6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。

【施工合同】相关文章：

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

施工总承包和施工合同02-07

施工的合同08-17

施工合同08-24

施工合同12-31

施工的合同11-17

劳务合同施工合同01-07

水电施工合同08-09

建筑施工合同08-10