当前位置：明兵范文网>合同协议>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2024-09-03 09:15:41 施工合同我要投稿

【精选】施工合同范文集合8篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的施工合同8篇，欢迎大家分享。

【精选】施工合同范文集合8篇

施工合同篇1

　　发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程的承包形式及范围

　　1、轻包形式，按图纸要求施工

　　2、承包范围

　　所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。

　　三、合同数量及价款

　　1、按图纸要求

　　2、工程价款

　　总价款为壹拾万元正(100000.00)

　　四、合同期

　　开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工

　　期总天数天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　五、工程质量标准符合国家验收标准

　　六、付款方式

　　签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

　　七、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的.施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

　　八、安全及文明施工与管理

　　1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

　　3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。

　　5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，

　　因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。

　　九、甲方责任

　　1、甲方必须遵守合同付款方式。

　　2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。

　　3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。

　　十、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。

　　3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担担。

　　4、本工程的质保期一年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减，不足部分，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。

　　5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。

　　十一、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的银行贷款利息。

　　3、乙方如延误工期，乙方应承担对甲方造成的经济损失。

　　十二、附则

　　1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。

　　2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　3、本协议一共四页一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　发包人：承包人：

　　住所：住所：

　　身份证号：身份证号：

　　年月日

　　甲方：**县水库移民工作管理局

　　乙方：

施工合同篇2

　　发包人(全称)：_______（以下简称甲方）

　　承包人(全称)：______（以下简称乙方）

　　本补充协议书和珠海XX公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。

　　1.工程概况

　　1.1工程名称：珠海XX公司厂房工程增加工程

　　1.2工程地点：____市____区富山工业园

　　1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。

　　具体内容见附件1

　　2.工程承包范围

　　2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

　　2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　3.工期

　　3.1双方约定工期必保200________年____月____日交工投入使用。

　　3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。

　　4、质量与验收

　　4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。

　　4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。

　　5、安全施工

　　5.1要求达到____市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。

　　5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》(G59-99)执行。

　　6、合同价款与支付

　　6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

　　6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，：78591

　　9.00元。

　　6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担

　　6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。

　　7.承包人采购材料设备

　　7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的`要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。

　　7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

　　8.争议

　　双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。

　　9.保险承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

　　10.合同份数双方约定份数：陆份，双方各执叁份

　　11. 增加工程项目名称

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

施工合同篇3

　　发包人(甲方): 社区服务中心

　　承包人(乙方):

　　甲方经竞争性谈判，确定乙方承接甲方辖区内的环境整治施工。双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、有关法律、行政法规及竞争性谈判文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称:贵阳市2xxx年度“新型社区，温馨家园”社区公益事业建设工程项目(对照批复文件注明具体项目名称) 工程地点：社区辖区内

　　工程内容： (对照批复文件中项目确定内容)

　　资金来源:市、区财政匹配

　　二、工程承包范围

　　竞争性谈判中项目预算报告(表)内容和方案图纸所列各项内容(详见附件)。

　　三、合同工期

　　按照市、区统一安排部署，乙方须于2xxx年月日(以乙方在竞争性谈判中承诺的日期为准)前完工。

　　四、合同价款、支付

　　（一）合同价款:乙方己完全知悉该项目的全部施工内容，并于签约前现场踏勘，双方约定本合同价款在竞争性谈判文件中各项目投资规模金额以内，以审计（评审）部门出具的结算评审意见中审定金额下浮%（以乙方在竞争性谈判中承诺的下浮率为准）为准，据实超出竞争性谈判文件中各项目投资规模金额部分不计。

　　（二）工程款支付的方式和时间:

　　乙方进场施工十日内，甲方支付工程进度款20%；经各级验收合格后30日内，甲方支付结算工程款的75%，余5%作为质保金，待质保期满后十日内一次性付清。

　　五、结算编制原则

　　（一）项目结算编制应按照“一目一档”要求，与概算批复项目一一对应，单独编制结算书。

　　（二）对于有第三方出资的项目，编制的结算书应包含所有建设内容，全面、真实地反映项目总造价。

　　（三）结算书应严格套用《贵州省工程计价定额》(20xx版）对应子目进行编制，对无定额子目的才可采用市场价，否则不予认可。

　　（四）结算编制依据应执行下列规定：

　　1.《贵州省工程计价定额》(20xx版)、市场价(应提供单价分析)等；

　　2.贵州省建设厅《关于调整贵州省20xx版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》(黔建建通〔20xx〕564号)；

　　3.贵州省建设厅《关于调整贵州省建筑安装工程税率的通知》(黔建建通〔20xx〕271号)；

　　4.贵州省建设厅《关于贵州省20xx版五部计价定额有关问题的综合解释》(黔建施通〔20xx〕285号)；

　　5.主要材料价格按照《贵州省建设工程造价信息》(2xxx年第2期）计取及调整，造价信息中没有的.主要材料由相关单位共同市场询价确定；辅材不予调整。

　　六、材料设备供应

　　承包人负责工程的全部材料设备采购。

　　七、安全施工

　　乙方在施工过程中严格操作规程;安全、文明规范施工，作好相关安全工作，按建设施工合同范本中《通用条款》执行。乙方在施工过程中造成的人员伤害及财产损害均由乙方自行承担。

　　八、双方权利义务:

　　（一）甲方按约定的时间和要求完成以下工作:

　　1.施工地具备施工条件的要求及完成的时间:开工前。

　　2.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前将水电接至施工场地。

　　3.施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:开工前。

　　4.工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前。

　　5.由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前。

　　6.水准点与座标控制点交际要求:由发包人现场代表交验并以书面形式交验。

　　7.图纸会审和设计交底时间:开工前由甲方主持。

　　8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:以书面形式提交保护要求和内容。

　　9.双方约定发包人应做的其他工作:

　　（二）乙方应按约定时间和要求，完成以下工作:

　　1.应提供计划、报表的名称及完成时间:每周提交当周工程进度和下周施工进度的安排和计划。

　　2.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按照施工现场的要求，甲方给予协调配合。

　　3.需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音等手续:按建设施工合同范本《通用条款》执行。

　　4.己完工程保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责己完工程的保护工作，如有损坏，乙方负责修复。

　　5.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按甲方要求进行，如要移动、移位加固等费用及手续由甲方承担办理。

　　6.施工场地清洁卫生的要求:按施工规范和有关规定执行。

　　7.双方约定乙方应做的其他工作:

　　九、质量及验收

　　（一）乙方严格按照建设工程强制条例等的要求施工，工程质量标准达到国家建设质量验收标准。

　　（二）甲方现场监督施工质量、进度和安全生产、文明施工工程量签证，图纸设计变更签证手续。

　　（三）隐蔽工程和中间验收:双方约定中间验收部位为基础、沟槽开挖验收，由甲方主持中间验收。

　　（四）竣工验收:本工程竣工，甲方验收后，乙方提供竣工图叁份。

　　十、违约、索赔和争议

　　（一）乙方需严格按本合同约定的质量、期限开展工程施工。

　　1.甲方按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定。如有质量未达到以上要求的，乙方必须无条件返工，并视其情况轻重，由甲方对乙方处总价5%以下的违约金，返工发生一切费用由乙方负责。

　　2.乙方因自身原因不能按时交工验收，每超过工期一天按工程结算金额的2%向甲方支付违约金，工期提前不奖。

　　（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同履行地人民法院起诉。十一、其他

　　（一）本工程不允许分包。

施工合同篇4

　　甲：

　　乙：

　　甲在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

　　乙提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

　　二、承建项目

　　乙按照设计图纸或甲提出的.要求承建。甲房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

　　三、承包价格

　　每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

　　五、双方责任

　　甲负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。

　　乙必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求

　　乙应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙负责返工，返工费由乙负责或由甲在乙工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙施工人员因自身原因或乙安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙负责，甲不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求

　　主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙不能因各种原因拖延甲建房完工时间。遇乙所需材料，应提前向甲提出计划，以便及时筹备。

　　九、后期维修

　　因乙质量问题所产生的维修费用由乙承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任

　　十、其它

　　其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲签字(章)：

　　乙签字(章)：

施工合同篇5

　　建设方：（以下简称甲方）

　　总包方：（以下简称乙方）

　　分包方：（以下简称丙方）

　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

　　二、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

　　三、合同工期：

　　根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

　　四、工程质量：

　　1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

　　2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

　　3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　五、合同价款：

　　合同定价（大写）：暂定人民币元整

　　（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。

　　六、决算依据：

　　本工程套用《XX省市政工程预算定额》（20xx版）、《XX省建设工程施工取费定额》（20xx版）；材料价格执行年月《XX建设工程造价信息》（XX栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

　　七、合同价款调整：

　　设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

　　八、工程款支付：

　　待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

　　九、建设方责任

　　1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

　　十、总包方的`工作

　　1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

　　2、负责现场临时水电的统一管理。

　　3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

　　4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

　　十一、分包方的工作

　　1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

　　2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

　　3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

　　4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

　　5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

　　6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

　　7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

　　8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

　　9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

　　十二、违约责任

　　1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

　　2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

　　3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

　　十三、组成合同的文件：

　　1、本工程合同书；

　　2、施工图纸；

　　3、工程预算书；

　　4、规范、标准及其它技术文件；

　　5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。十四、其他事项：

　　丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。

　　未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

　　兹证明双方签订如下：

　　建设方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署：年月日

　　总包方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署：年月日

　　分包方（签章）：

　　法人代表（或授权委托人）签署：年月日

　　签订地点：

　　签订日期：年月日

施工合同篇6

　　发包人(全称)：

　　____________________________________________________

　　承包人(全称)：

　　____________________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　_______________________________________________________

　　工程地点：

　　_______________________________________________________

　　工程内容：

　　_______________________________________________________

　　工程立项批准文号：

　　_______________________________________________________

　　资金来源：

　　_______________________________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　_______________________________________________________

　　三、合同工期

　　开工日期：

　　_______________________________________________________ 竣工日期：

　　_______________________________________________________ 合同工期总日历天数__________________天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　___________________________________________________

　　五、合同价款

　　金额(大写)：___________________________________元(人民币）￥：___________________________________元(人民币)

　　六、组成合同的`文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

施工合同篇7

　　合同风险控制培训心得作为一名工程采购人员，在日常工作中牵涉材料采购合同、设备采购合同、设备租赁合同、施工合同四大合同，合同条款制作非常关键与重要。7月3日上午公司组织了合同风险控制的培训，通过律师静态与动静的进行分析，使我从合同的制作到合同履行有一个更深刻认识，结合律师的培训的内容，我认为以后在采购合同、设备租赁合同、施工合同，应注意以下五条：

　　一、合同审查：

　　1、认真审查签约对象的主体资格与资信能力。

　　a、首先要查看对方的三证是否参加年检以及证明资料，确认一般企业的民事主体资格，了解其经营范围，审查企业的法定资质、资格、许可以及对方的资金、信用，经营情况，其项目是否合法、成功案例、用户意见表。

　　b、其次了解公司内部机构，是否具备订立合同的主体资格。同时也要审查签约人的资格，查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明，了解对方的合法身份和权限范围，以确保合同的`合法性和时效性。

　　c、对于金额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力，以及对供应单位现有客户及以往交易证明（业绩）进行考察以及厂家现场考察，施工单位应进行成功项目实地考察以及用户情况了解。

　　2、认真审查合同是否有效，履行是否存在法律障碍

　　合同交易（或合作）事项本身是否合法有效；合同的具体条款是否合法有效；合同内容是否存在法律障碍；合同文件签署（包括授权委托）是否有效；保障合同及条款的有效性（必要时可通过裁判获得强制实现力），防范因存在法律障碍而导致合同目的无法实现或承担责任。

　　二、合同签订

　　1、争取合同起草权

　　一般来讲，合同由谁起草，谁就掌握主动权。起草一方的主动性在于可以根据双方协商的内容，认真考虑写入合同中的每一条款，斟酌选用对己方有利的措词，更好地考虑和保护自己的利益。

　　2、用词要严谨

　　签订合同对合同条款要认真推敲，防止发生歧义和误解，要做到字斟句酌、

　　反复推敲，不要在合同中用含糊不清，模棱两可的词句或多义词，而且要注意合同的条款有无重复，或者前后是否自相矛盾，以免使对方有钻空子的机会。

　　3、尽可能的维护自身的正当权益

　　a、采购合同内容应尽可能具体、明确、可操作。（质量、数量、价格、发票、相关证明书等）如进口产品必须提供报关单。我方取得的，能否满足需要。我方应履行的，是否存在困难与障碍。交易内容实现的具体流程，应条理清晰、期限明确，并能彼此控制。

　　b、实现我方合同目的的核心条款（如产品明细、付款条件、运输方式、质量标准、工程量、技术条款、商务条款等条款）是否明确、可控。

　　c、合同履行的流程、期限是否清晰，能否保障交易内容的实现；是否存在由对方单方控制的风险。

　　d、履行相应义务后，确认是否能取得相应证据（明确到经手人）。

　　e、如施工合同目的实现的各个重要阶段，可能发生的对方违约、工期、安全事故、意外事件，付款条款、商务条款、技术协议、现场施工（文明施工、安全施工、相关技术等）是否约定了相应的违约责任、风险分配和约定解除权。 f、是否需要增加相应的一般条款（如生效条件、质保金条款、安全保证金条款等）；

　　g、使用标准文件订立合同的，应充分考虑我方的履行控制能力范围。

　　h、无论是采购合同还是施工合同或者其它合同，在不能解决情况下，为确保自己权利应该编写最利于公司的法院起诉。

　　三、合同履行控制

　　1、严格依合同约定履行，并注意主体的一致性,订立合同的主体应当与履行合同、承担责任的主体保持一致。一方代为履行，另一方代为接受履行的，应办理并保留相关手续与资料，以及合同签订前后所有通信内容的保留。

　　2、对方的履行我方及时了解、检验。

　　3、我方的履行，保留证据；要求对方及时确认（确认人的明确）。

　　4、根据履行需要，应该及时的通知、告知、协助。

　　5、合同如有变更，应及时办理确认并告知相关人员。

　　6、对方发生违约时，及时主张权利、催告履行；行使抗辩权。

　　7、遇有特别事件或重要事实，协商解决之同时，保存证据。（找律师了解相关的法律法规）

　　8、无法协商时解除合同。

　　四、充分重视法律，运用法律自我保护

　　合同一经双方签订等于承诺，同时具有法律效力。对违约行为无法协调，要及时申请仲裁或向人民法院提起诉讼。对合同欺诈行为要及时采取措施，尽量减少和避免损失。

　　五、合同管理意识

　　1、风险意识：认识到合同事务中存在风险，保持警惕，不可疏忽。

　　2、法律意识：依据法律处理合同事务，保护自身合同权益；而不仅仅是依靠工作习惯、人情、常理、观察、了解对方等。

　　3、合同意识：重视合同的签定，并依据合同约定执行合同事务，保障合同权益。

　　4、证据意识：在处理合同事务的过程中，注意收集、保存相应证据，防止发生争议时，有关重要事实无法证明。

　　5、时效意识：及时、尽快的行使合同权利；防止时效超过，以致发生失权后果。

　　这次培训虽然时间不长，但是让我受益匪浅，让我在今后的工作中时刻提醒自己注意采购合同的风险防范，提高法律意识，降低风险。

施工合同篇8

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：(施工工程队负责人)

　　身份证：

　　联络方式：

　　家庭住址：

　　第一条工程概况

　　1.装潢施工地点：

　　2.住房结构：砖混结构;房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。

　　3.承包方式：

　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。

　　5.总价款：____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。

　　6.工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期约__天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。

　　第二条关于乙方职责的约定

　　1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

　　2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。

　　3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

　　第三条关于材料供应的约定

　　1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。

　　2.甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的.材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。

　　4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

　　5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　第四条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。 5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。

　　6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

　　7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　8.工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。

　　第五条关于安全生产和防火的约定

　　1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。

　　2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

　　3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方____元整

　　所有工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方____元整

　　剩余______元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。

　　合计______元整。第七条其它事项

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 (2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

　　2.乙方工作：

　　(1)参加甲方召集的现场交底。

　　(2)全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。