施工合同

时间:2024-09-04 05:39:00 施工合同 我要投稿

【必备】施工合同4篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,很多场合都离不了合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家收集的施工合同4篇,欢迎阅读与收藏。

【必备】施工合同4篇

施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲方因工程需要,租赁乙方的工程运输车。根据《中华人民共和国合同法》及其它的有关内容,为明确双方的权利和义务,签订本合同。

  一、 施工地点:

  二、 工作内容:

  三、 租赁时间:从________年____月____日起,到工程完工为止。

  四、 计量办法:按工程计量为准,不在计量范围之内的,根据工程情况协商制定。

  五、 结算单价及支付办法:

  六、甲方的权利和义务

  1、甲方有权要求乙方在规定的时间内提供足够数量的、技术状况良好的运输车辆,如乙方不能保证甲方所需的运输车辆,甲方有权解除与乙方的合同。

  2、如乙方的车辆不服从甲方的指挥时,甲方有权对不听从指挥的车辆进行处罚。

  3、甲方的安全措施必须到位,并指挥得当,否则由此造成的安全事故,由甲方负责。

  4、在施工现场,甲方必须安排专门人员指挥车辆的进出。

  5、燃油的费用由乙方承担。

  七、乙方的权利和义务

  1、当甲方违规指挥作业,或安全得不到保证时,乙方有权拒绝甲方。

  2、在运输过程中与交警、交通等部门及周边环境的协调工作由乙方自己负责,并承担相应的费用,同时乙方不能因为协调不利等方面的原因而影响甲方的工作。

  3、乙方车辆在施工现场必须听从甲方的.指挥。

  4、乙方提供的运输车辆必须性能良好,证照齐全有效,驾驶员水平较好,证照齐全有效。

  5、由乙方的原因给甲方造成的损失,由乙方照价赔偿。

  6、不是由于甲方的原因引起的任何安全、交通等事故,甲方一概不负责。

  7、乙方车辆应自己配备好大小合适的篷布,所运输材料必须进行覆盖,不得撒漏、扬尘,由此而引起被有关部门查扣及安全事故由乙方承担;由于乙方不按相关交通规定而造成的事故,由乙方负完全责任,与甲方无任何关系。

  八、未尽事宜双方应当协商解决,如协商不成时,可向当地人民法院起诉。

  九、本合同自签字盖章之日起生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

施工合同 篇2

  外墙涂刷施工合同

  甲方:

  乙方:

  甲方现有 需要外墙漆施工,现将“施工”单包承包给乙方,施工面积计算方式,工价单价为:元/平方米。

  一、 施工时间:乙方必须保证在(雨

  天除外)

  二、 付款方式:工程施工结束,工程验收合格后甲方收到工程全

  款后一次性付清乙方施工工费。

  三、 义务与责任:施工期间乙方的施工工具由乙方自备,甲方有

  义务负责提供乙方施工必需的水、电等,乙方施工人员的'安全责任与甲方无任何关系,由乙方负责人负全责。

  四、 违约处罚:如有乙方单方面终止本合同或工程不能按期完成

  即为违约行为,乙方须向甲方赔偿违约金五千元和全部经济损失。

  五、 本合同若甲、乙双方无异议,签字按手印即产生法律效力,甲

  乙双方各保存一份,工程完工后本合同作废。

  甲方:乙方:

施工合同 篇3

  发包人:_________

  承包人:_________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  1.1 工程地点:_________

  1.2 工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。

  1.3 承包范围:_________

  1.4 承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式:

  (1)承包人包工包全部材料;

  (2)承包人包工包部分材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  1.5 开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日):_________日。

  第2条 合同价款与支付

  2.1 合同价款:金额(人民币大写):_________,¥:_________.

  2.2 合同价款采用方式:

  双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。

  (1)采用固定价格:固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________.

  (2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  (3)成本加酬金:_________

  2.3 工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________,预付款扣回的时间、比例:_________.

  2.4 工程款(进度款)支付

  (1)工程款支付方式:_________

  (2)工程款支付金额和时间:_________

  工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

  发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。

  (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

  4.1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  4.2 装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。

  4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。

  5.1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

  5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  5.4 未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  5.5 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5.6 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第7条 安全生产和防火

  7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  7.3 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。

  第8条 工程质量及验收

  8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。

  8.2 优良工程等级增加的经济支出_________.

  8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

  8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  8.5 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  8.6 装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

  9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。

  10.1 工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。

  10.2 工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。

  11.1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

  12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。

  12.2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的'质量标准,扣除工程总价的_________%.

  12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  12.4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  12.6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  12.7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  12.8 双方约定其它违约责任:_________.

  第13条 争议的解决方式

  13.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交大连仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向工程所在地人民法院起诉。

  14.1 双方关于不可抗力的约定:_________.

  第15条 保险_________.

  16.1 合同生效日期:_________年_________月_________日

  17.1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:_________.

  第18条 合同备案、鉴证

  18.1 合同备案、鉴证:

  发包方:_________

  身份证号:_________;

  承包方:_________

  身份证号:_________.

  第19条 其它约定_________.

  发包方(盖章):_________

  承包方(盖章):_________

  授权代表(签字):_________

  授权代表(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  签订地点:_________

  签订地点:_________

施工合同 篇4

  甲方:____________________________________________(以下简称甲方) 乙方:____________________________________________(以下简称乙方)

  为加强工程管理,规范市场秩序,保证工程顺利进行,现有甲方将_______________工程水暖安装分项工程分包给乙方。双方本着公平、公正、平等、自愿的原则,达成如下协议

  一、承包内容;

  1、图纸设计要求及工程规范规定的全部水暖安装工程。

  二、承包形式:

  1、以包人工费、包材料方式、安装费用___________元/㎡。

  2、更变工程按实际面积计,相同价格在结算时作调整。

  三、工程量计算方式:

  由甲乙双方共同协商。

  四:甲方责任:

  1、甲方应给乙方提供住宿及生活区场所,配合乙方办理有关暂住证手续,但费用由乙方负责承担;柴伙费按乙方总产值的1%计取,在结算时一次扣除。

  2、甲方提供乙方直接用于工程的材料。如:给排水管件及相应配件。按照工程进度,及时提供配合乙方云至合理地点,以利于现场施工。

  3、甲方一个协助乙方办理工伤事故保险手续,但费用由乙方负责,相关收费按市政府行政部门的收费标准,凭收费票据在乙方工程进度款内扣除。

  4、甲方应按照协议规定及时支付乙方工程进店款。

  5、甲方在现场配置技术、管理人员,解答乙方在施工中遇到的技术疑点,指导乙方施工管理。

  五、乙方责任:

  1、乙方必须熟悉施工规范,严格按照图纸、施工规范及甲方技术人员的书面《施工工艺要求》、《质量、安全、文明施工交底》施工,乙方若有不同看法按本项第3条办,但必须经甲方现场施工员同意,书面签章确认,并附新的工艺要求、质量、安全、文明施工交底。在保证工程质量及安全的前提下,公司推广新技术、新工艺、新成果,并对有贡献的提供者给予一定的经济奖励。

  2、乙方所聘请的工人,必须具备合法的身份证件,不得录用无身份证人员及童工,若有少量暂无身份证的,应有乙方负责人担保,乙方负责人对担保人在合同期限的行为负联带责任。

  3、乙方必须加强工人的安全生产、文明施工、遵纪守法教育、服从甲方管理人员的统一指挥,遵守公司的各项规章制度,乙方若在施工中与甲方管理人员有不同看法,应与甲方管理人员探讨、沟通、无法达成共识的,应向上一级领导部门汇报解决,若既不汇报又不执行甲方管理人员指挥的,甲方有权责令乙方停工、整改,造成损失的由甲乙方负责。

  4、乙方在施工中若雨其它班组及乙方内部人员发生纠纷的,应汇报甲方管理人员解决,不得在工地范围及甲方负责范围内打架。否则,凡参与打架人员每人每次罚款200—1000元,构成犯罪的交公安部门处理。若在施工过程中出现工伤事故,应由乙方负责人协同保险机构进行处理,所发生的一切后果乙方负责。

  5、乙方必须加强工人的遵纪守法教育,遵守公司的各项规章制度,乙方应教育每个工人必须遵守公司的各项规章制度,服从甲方管理人员的.统一指挥。否则,甲方有权要求乙方对不服从甲方管理的乙方人员责令退场;若乙方不执行甲方要求,甲方有权终止合同按中途退场处理。

  6、乙方所需材料,必须提前一周书面填写中购单给甲方现场施工员,以便甲方有充足的诗句选购,否则由此引起的损失由乙方负责,同时乙方应对所用材料负责到场后的卸货、堆放。

  7、工程完工后,乙方必须将所使用材料分类堆放到现场红线内甲方指定的地点。

  8、乙方进场施工人数及进度要求:

  (1)人数要求:___________人。

  (2)进度要求:按照甲方要求进度安排。

  9、质量要求:

  达到图纸设计要求及国家规范规定的合格标准。

  10、乙方若因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员。若乙方仍未达到甲方要求的,甲方有权另派其它班组进乙方所做的部分或全部工程,由此而产生的一切增加费用及工期损失由乙方承担(含令请班组价格高出乙方承包价格)。

  11、乙方原则应亲自督驻本工地并在生活区常住,若因其它原因不能亲驻的,乙方应委派代理人(中途尽量避免更换代理人),乙方(或其代理人)在有乙方人员作业时,不得随意外出、离开现场,若有特殊原因需要外出,应征得甲方施工员同意,并委派第二代理人,外出三天以上的,应征得甲方项目经理同意,委派代理人应当面交给甲方管理人员,代理人承

  担乙方所有义务及责任。

  12、乙方中途不得私自退场,否则按中途退场结算,所有中途退场结算,只付给乙方所完成合同工程量的70%(以分缝/层为单位,完成并清理经验收合格的为合格工程量),并扣除因乙方退场变换班组造成的一切损失。(含工期及令请班组价格高出乙方承包价格引起的损失)。

  六、付款方式:

  1、乙方应在每月的10日、25日前向甲方申报当前所完成的工程量,以每分缝,或单栋的层为单位计算,由甲方施工员验收合格确认后在每月15日、30日(节假日、星期六、日顺延至正常工作日)向乙方各支付一次工程进度款。

  2、乙方必须做到工完场清,未做现场清理的不列入进度款支付的计算工程量范围。

  3、若乙方未向甲方提供所完成的工程量申报或经甲方验收不合格,现场未清理,甲方有权拒付工程进度款或视实际情况按乙方实际开工人数计,每人每天支付生活费壹拾元,以后在工程款中扣还。

  4、按实际完成工程量计算。

  七、劳资纠纷:

  1、甲方有权随时要求乙方出示工程进度款的用途,有权向乙方工人公布详情,乙方应有足够的经济实力来作为承包工程的先决条件,根据工人实际情况,及时给工人发放工资,避免不必要的劳资纠纷,乙方收到本工程的进度款更不可挪用它用。

  2、乙方若因资金困难,应对工人做好思想工资,保证不产生劳资纠纷,若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失(包括工程进度,解决劳资纠纷的

  所有费用)由乙方承担。

  八、关于特殊情况:

  1、因政策、建设方及不可抗拒的因素造成工程停工的,甲方对乙方完成的工程按合同单价进行结算退场,同时终止合同;未完成的工程若在合同期内复工,甲方可以优先考虑在执行原单价的基础上由乙方继续承包。

  2、乙方不能以甲方提供材料为借口交付不合格工程。

  九:其它:

  1、乙方所用材料必须及时清理、维护、工程全部完成后分类堆放到甲方指定的位置并交甲方施工员确认,否则,按乙方完成总产值5%结算时予以扣除。

  2、公司、项目部及监理例会提出施工控制方法及要求,一经会议确定必须无条件执行。

  本协议自签字之日生效。工程完工全部工程款结清后自动作废,希双方共同遵守,否则承担法律负责。

  甲方:

  甲方签字:

  乙方身份证号码:

  乙方地址:

  乙方签字:

  乙方身份证复印件粘贴处:

  ________年________月________日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同(精选16篇)10-14

施工总承包和施工合同09-14

施工合同05-16

施工合同08-28

施工的合同09-26

建设工程施工项目施工合同03-07

劳务合同施工合同10-04

混凝土施工合同09-01

土建施工合同06-11

建筑施工合同05-15