施工合同

时间:2024-08-04 00:06:47 施工合同 我要投稿

施工合同模板汇编九篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编为大家收集的施工合同9篇,欢迎大家分享。

施工合同模板汇编九篇

施工合同 篇1

  发包方(以下简称甲方):

  委托代理人(或甲方代表):

  联系地址:

  联系电话:

  承包方(以下简称代表):

  本工程设计人:

  联系电话:

  施工负责人:

  联系电话:

  根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规结合本市住宅装饰装修的特点,甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方的住宅装饰装修工作(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  1.1工程地点:

  1.2工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式。

  (1)乙方包工、包全部材料;

  (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;(乙方包人工费和辅材费)

  (3)乙方包工、甲方提供全部材料。开工日期年月日竣工日期年月日

  1.4金额大写:

  1.5合同生效后,甲方按下列表中的.约定向乙方支付工程款:备注:工程施工中若遇变更或工程量增减,工程造价均按实结算。

  1.6甲方负责物管的装修抵押金。

  1.7本合同一式二份,甲乙双方各执一份,如遇装修期间发生争议,由双方协商解决,协商不成的,提交重庆仲裁委员会仲裁。或其它方式:

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称代表):

  年月日:

施工合同 篇2

  甲方(委托方):

  乙方(管理方):

  依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合酒店前期装修、委托管理的特点,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就武冈市 装修工程委托管理的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:

  1.2 工程内容:

  1.3 工程管理方式:经双方商定甲方委托乙方根据设计图纸进行装修施工管理,由甲方提供装修材料及装修队伍的.管理服务模式。

  1.4 装修工程期限为天,开工日期年月日,竣工日期 年 月 日。

  1.5 合同价款:本装修工程管理合同管理服务费(不含税)为人民币: 陆仟元整 (¥6000.00)。

  第二条 工程监理:本装修工程由乙方负责工程监理,装修工程所有工程进度、质量由乙方负责把关。

  第三条 甲方义务:

  3.1 开工前甲方为乙方入场施工提供工作条件。

  3.2 甲方需提供施工期间的临时水源、电源;

  3.3不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;

  3.4 甲方参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收;

  第四条 乙方义务

  4.1 装修期间乙方设计图纸要求现场指挥施工;

  4.2 装修期间乙方需为甲方提供可参考的施工队伍为甲方参考;

  4.3 乙方需按照设计装修图纸要求提前通知甲方按时按量购买材料,如因乙方人员私自增量所超出部分的材料在供应商不能退货的情况下由乙方按采购价回收(损耗或破损材料不计入材料超标);

  4.4 乙方需严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  4.5 乙方需保护好原主体结构;

  4.6 乙方需确保施工现场文明施工;

  第五条 工程变更:工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期.

  第六条 材料的提供:由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料运到施工现场前通知乙方(为保证工期,根据设计要求,所需材料乙方需提前以书面形式通知甲方购买,如因乙方没有按实际施工进度提前通知甲方购买,延误工期由乙方负责),由双方共同验收并办理交接手续;

  第七条 工期延误

  7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认后,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗拒力;

  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。

  7.2 乙方因管理责任导致不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。

  第九条 管理服务费支付方式:双方约定在合同生效后,甲方以现金或银行转账方式按下列约定直接向乙方支付装修工程管理服务费:

  1、合同签订之日支付装修工程管理服务费人民币肆仟元整(¥4000.00)

  2、装修工程管理服务费余款人民币两仟元整(¥20xx.00)在工程竣工后的15天内支付。

  第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向武冈市人民法院提起诉讼.

  第九条 其他约定事项: 第十条 附则

  12.1本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  12.2 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

  甲方(业主):_________

  乙方(承包方):_________

  依据《中华人民共和国合同法》条《中华人民共和国建筑法》条《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律条法规的规定,遵循公平条诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  装饰工程施工地点:_________

  施工内容:_________

  承包方式:_________

  合同总工期_________天,自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。

  合同总价款(金额大写):_________

  其中:人工费_________元,材料费_________元。(见附表一)

  第二条双方工作

  1、甲方工作

  1、1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具条陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。

  1、2办理本工程施工所涉及的各种申请条批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  1、3向乙方提供施工需用的水条电条气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

  2、乙方工作

  2、1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

  2、2乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  2、3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

  2、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范条安全操作规程条防火及环保规定。

  2、5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第三条工期

  1、工期延误

  1、1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按约定提供开工条件。

  (2)设计变更和工程量变化。

  (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

  1、2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工条设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。

  1、3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元违约金。

  第四条工程价款支付

  开工日前三天,甲方支付总价款的_________%,计_________元;

  工程日期过半,甲方再支付总价款的_________%,计_________元;

  验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_________元。

  第五条材料供应

  1、甲方提供材料甲方供应的材料条设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料条设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料条设备运抵现场_________日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料条设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

  2、乙方采购的材料乙方采购的材料条设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌条规格条等级条数量条单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料条设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

  第六条工程变更

  在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

  第七条质量与验收

  1、工程质量

  1、1工程以施工图纸条做法说明条设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

  1、2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的.检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工条修改,并承担由于自身原因导致返工条修改的费用。

  2、竣工验收与保修

  2、1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。

  2、2双方约定隐藏工程和中间验收部位:_________。

  2、3双方约定的保修项目内容期限为:_________。(本条2、2和2、3款的内容过多可另加页)

  第八条安全和防火

  1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第九条违约责任

  甲条乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令条确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。

  第十条合同争议解决方式

  双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_________种方式解决:

  1、由_________仲裁委员会仲裁;

  2、向人民法院起诉。

  第十一条其他约定

  _____________________________________________

  第十二条本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  第十三条组成本合同的文件包括:

  1、本合同条款及合同附表;

  2、施工图纸及做法说明;

  3、双方有关本工程洽商的其他书面协议;

  4、补充规定。

  第十四条其他

  1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字条鉴证条公证)后生效。

  2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。

  业主(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

  注册地址:_________ 注册地址:_________

  住地:_________ 住地:_________

  法定代表人:_________ 法定代表人:_________

  委托代理人:_________ 委托代理人:_________

  联系电话:_________ 联系电话:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇4

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例,遵循平等自愿的原则,经甲乙双方共同协商,就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。

  一、 工程名称:

  戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程

  二、 工程地址:温州市鹿城区藤桥镇

  三、 承包方式:劳务承包,按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。

  四、 承包范围及内容:A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层

  五、 承包单价及计量方式:

  1、 L挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式,施工费单价135元/,单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用,合同期内单价不做调整。

  2、 片石及混凝土垫层采取单价承包,施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算,片石垫层(厚15cm)单价为4元/,混凝土垫层(厚10cm)单价以4元/。计量方式采用按月计量,与甲方同建设单位计量同步。 甲方:戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部 以下简称甲方

  六、 工程工期:100日历天

  七、 甲乙双方职责:

  甲方职责:

  1、 负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。

  2、 协助乙方完成施工报审报批及备案手续。

  3、 根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。

  4、 负责在温州设立工程账户便于乙方结算。

  5、 监督管理乙方开展各项施工生产活动。

  乙方职责:

  1、 负责组织人员、材料、设备进行施工生产,负责现场的施工管理等相关事宜。

  2、 负责编制施工方案,完善施工过程控制资料及质量保证资料。

  3、 按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。

  4、 协调当地关系,保证施工生产的顺利进行。

  5、 在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。

  八、 付款方式:

  工程款结算采取按月结算方式,甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款,支付金额为建设单位下拨进度款的96%,其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的'4%,若工程造价达不到中标金额,则按照实际完成造价的4% 计取。甲方收取的费用中,2%为甲方驻温州分公司的管理费用,另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用,甲方收取此项费用后,材料发票由甲方开具,乙方不再提供材料发票等完税证明材料。

  九、 其他未尽事宜,双方另行协商解决。

  十、 此合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份,自双方签字之日起生效,工程结束款项付清后自行失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

  甲方:_________

  乙方:_________

  为了推进我校后勤工作社会化的进程,根据《_________》,就校园物业零星维修由乙方承接,经双方协商,达成以下协议。

  一、托管时间

  自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  二、甲方职责

  1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序,监管好学校固定资产和设备。

  2.计划和审定大型设备维修项目。监管乙方承担的维修责任。

  3.监督乙方的维修业务,评价维修服务质量。

  4.测评乙方目标责任,达不到要求的监督乙方整改,直到达到要求。

  5.按期支付托管维修经费。

  6.组织审计维修经费的'使用管理。

  三、甲方对乙方的要求

  1.负责学校水电及动力设施(泵房、高低配电、室内外水电线路)的日常管理、保养、维修。

  2.负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(窨井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修。

  3.负责学校通讯设备的维修。

  4.经常主动巡回检查,及时维修,确保校内设备完好正常运转,并尽可能节约成本,提高物品利用率。

  四、乙方承诺

  1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序,维护好学校固定资产和设备。

  2.管好维修人员,责任明确,业务熟练,工作到位,作风端正,服务态度好。

  3.建立健全行之有效的项目业务维护维修细则及其管理规章制度。

  4.全权保管好国有资产,严防国有资产破坏或流失,维持设备完好率在95%以上。

  5.既保障供应,又防止浪费流失,积极做好节水、节电工作,建立责任包干制和巡回检查制度,与奖惩挂钩。

  6.坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。

  7.合理使用和严格管好维修经费,接受甲方的审计。

  8.完不成目标要求,接受甲方处理。

  五、本协议未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

施工合同 篇6

  建设单位(以下简称甲方):

  施工单位(以下简称乙方):

  经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造XxXXXX绿化工程,签订以下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:XXXX绿化工程。

  2、工程地点:XXXXX。

  3、施工范围:绿地面积XXX平方米(具体见XXX绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

  二、工期

  1、开工日期:本项目工程工期从年月日起至年月日止,共天。

  2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  三、工程合同价款

  经协商本合同总承包价款为人民币:XXXX元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

  四、承建方式

  1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。

  五、工程付款办法

  1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:XXX万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

  2、待工程竣工后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%,即人民币:XXX万元整。

  3、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:XXX万元整。

  4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内,由乙方交纳。

  六、工程质量要求

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

  2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  七、工程竣工验收结算

  乙方于竣工后三天内通知甲方,甲方在接到通知后五天内组织进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的.签证清单进行结算,并于三十个工作日内结算完毕。

  八、延期违约责任

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

  九、质保期限

  1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期,在保养期内出现质量问题,由乙方负责。

  2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

  3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合'三通一平'要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。

  4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

  5、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。

  十一、合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  十二、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

  甲方代表:_______

  乙方代表:_______

  签订日期:_______

施工合同 篇7

  意向合作协议

  甲方:公司() 乙方:西安联创铝瓷电子封装材料有限公司(高功率电子封装铝碳化硅材料专业厂家)

  双方一致同意,在批量生产铝碳化硅电子封装材料的项目上进行深度合作。本着互利双赢、平等协作的态度,达成以下协议。

  一、合作目标

  甲乙双方共同认为,乙方的铝碳化硅产品在高功率电子封装领域有优越的性能和广阔的市场前景,双方本着互信、双赢的原则,就共同开发(甲方产品)达成以下合作目标。

  二、合作内容

  1、按照客户要求,双方共同批量生产铝瓷产品(以下简称为“合作产品”),其中甲方负责产品设计、客户认证、市场销售,乙方负责按照甲方的产品设计转化为铝碳化硅材料产品,性能满足客户要求,最终由甲方封装为成品后销售。

  2、乙方负责按照甲方的图纸进行加工,达到图纸的各项要求,将铝碳化硅材料进行生产、加工、表面处理等工序,制造出满足甲方要求的成品或半成品。

  3、自本协议签订后的20xx年3月1日起,至20xx年12月31日止,乙方向甲方提供满足甲方要求的_________封装材料产品________万件;

  4、自20xx年1月至20xx年12月底前,乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件;

  5、自20xx年1月至20xx年12月底前,乙方向甲方提供满足甲方要求的______封装材料______万件;

  6、以上所列的合作产品不限于现有产品规格,具体产品规格和尺寸,以甲方的设计图纸为依据;每规格的产品结算,由双方签订独立的合同规定;

  7、根据甲方公司发展情况,乙方将在甲方周边选址投资兴建新的工厂,以满足甲方的产量需求。

  三、合作程序

  1、设计期样品试制:针对甲方要求的设计期样品(百件以下)试制,由甲乙双方共同进行

  1)甲方提供设计图纸、加工说明及客户要求;

  2)乙方按照甲方所提供的资料进行试制;

  3)样品测试完成后,甲方应及时向乙方提供客户的反馈意见,双方应及时沟通,总结产品的经验和教训;

  4)如有测试效果不满意、图纸改型、后期工艺变动等情况,要求反复试制,双方均应按照设计要求进行继续试制,并保证试制周期和质量。

  2、批量生产:产品经甲方测试确认后,若符合甲方要求的,甲方可以与乙方另行签订采购协议,具体按照双方另行签订的采购协议执行。

  四、双方责任与义务

  (一)甲方的权利与义务

  1、对加工的要求权:甲方有权对产品的加工方式、加工精度、加工周期和加工质量提出要求,并以此要求作为衡量加工是否达标的标准;

  2、对客户的唯一销售权:甲方是唯一可以对客户销售合作产品的一方,乙方不能直接将加工好的合作产品销售给其它人或机构;

  3、对废弃货物的处置权:双方在运输、制造、试样等过程产生的废品、次品、散落件,除不能回收的外,均应由货物所有权方处置;另一方不能自行丢弃或变卖;

  4、提供完整信息的义务:甲方对所加工的产品,提供加工所需的完整信息,以便乙方施工;

  5、提供有效测试的义务:乙方所测试的结果必须符合甲方所规定的要求。若因设备、人员。数据的认识不同而导致的测试结果不一致时,乙方的测试结果必须同时高于国家标准或行业标准。

  6、按照本协议及时支付费用的义务:甲方应按本协议的结算方式,并按每笔《购销合同》的数额及时、足额向乙方结算;具体以双方另行签订的采购协议为准。

  7、按期提供资料的义务:

  甲方应按照双方制定的生产计划按期提供资料,保证乙方按时完成加工;

  8、使用乙方品牌的权利:甲方可以使用乙方的品牌进行宣传,以不损害乙方的品牌形象的方式进行产品推广;

  (二)乙方的权利和义务

  1、按期取得产品足额销售价格款项的权利,具体以双方另行签订的采购合同为准。

  2、对加工技术和信息的持有权:乙方对自己加工的技术、工艺、工装、设备及模具等享有独立完整的持有权;

  3、对由乙方完成的研发项目,有发表学术论文、以发明人的身份申请专利的权利;

  4、对设计资料的要求权:乙方有权要求甲方在能力所及的范围内提供资料,以提高产品生产效率;

  5、要求产品完整信息的权利:乙方有权要求甲方提供产品所需的完整信息,以便完成生产;

  6、按照要求完成产品的义务:乙方应按甲方(客户)的要求进行设计和生产,并保证生产的周期和质量;

  (三)保密性

  以下条款无论双方是否正在合作或已不再合作,有永久期限;

  1、鉴于双方都在经营与双方本项合作业务无关的其它商业产品或机构,以下条款用于约束双方对对方所经营的与双方业务无关的业务的.知情权和保密义务;

  2、双方互不寻求了解或调查对方的生产技术、工艺,且对自己的生产技术、工艺对外保密(合作产品必须的产品信息除外);

  3、保密内容:双方合作中涉及的信息、资料,包括但不限于以下各条:

  1)双方的交易秘密,包括商品产、供、销渠道,客户名单,买卖意向,成交或商谈的价格,商品性能、质量、数量、交货日期;

  2)双方的经营秘密,包括经营方针,投资决策意向,产品服务定价,市场分析,广告策略;

  3)双方的管理秘密,包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料;

  4)双方的技术秘密,包括产品设计、产品图纸、生产模具、作业蓝图、工程设计图、生产制造工艺、制造技术、计算机程序、技术数据、专利技术、科研成果;

  5)其它在双方交流过程中涉及到的文字或口头上的有关甲方商业机密的事项。

  双方均应保证对方知识产权、商标、企业形象的完整与健康,不得在人际交流、私人谈话、学术会议、公开刊物、公众媒体等方面诋毁对方,或做不利于对方的事情。

  五、争议及解决

  本协议如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

  七、协议期限

  本协议自_20xx_年_12_月_13_日起生效,有效期至_20xx_年 _12_月_31_日。

  协议执行期内,乙方不得随意变更或解除协议;如须提前解除合约,须经双方协商达成一致。若因乙方产品达不到甲方要求,甲方可随时单方面的解除本协议,自甲方发出书面的通知之日起解除此协议。本协议正本一式两份,甲乙双方各执两份;

  八、特别申明:

  本协议只是甲乙双方初步达成合作意向, 待乙方产品经过甲方测试并书面认可后,若甲方需要采购乙方产品时,甲乙双方以另行签订书面的采购协议和订购单为准。双方同意,任何一方均不得以本协议主张任何违约金及损害赔偿。

  12月31日前签署此协议,作为首批用户,甲方可得到乙方提供的按甲方图纸尺寸要求制作的的免费测试样品(需要另行开模的除外)。甲方可获得乙方批量供货的同类产品市场正常售价的8折优惠价格。

  甲方:

  签字:

  地址:

  电话:

  传真:

  乙方:西安联创铝瓷电子封装材料有限公司(盖章) 签字: 地址:西安市南关正街101号世家星苑1810 电话:18049552066 传真:029-87801516

施工合同 篇8

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行房屋装修,订立本协议,以共同恪守。

  一、工程地点:_____________________________________________________________

  二、形式结构:______________________________________________________________

  三、工程项目:

  1、工程项目包含:________

  2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

  四、承包方式:_____________________________________________________________

  五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的'装修标准,双方认可。

  六、工程造价:_________元人民币。

  七、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,______天内付清乙方全部费用。

  八、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。

  九、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

  甲方:签字(盖章):联系电话:年月日

  乙方:签字(盖章):联系电话:年月日

  家庭居室装饰装修施工合同范本三建设方:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)

  经甲乙双方协商,甲方将自行修建房屋室内装修工程承包给乙方,并达成如下协议,甲乙双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、施工地点:

  2、承包方式:按预算执行。

  3、总价款:

  4、工期:自20xx年20xx年日竣工,工期为60天。

  二、工程验收:

  1、施工中乙方必须保质保量,按时完成。

  2、工程竣工后,甲方应在3日内组织验收,如未经验收擅自使用,应视为验收合格。

  三、工程价款及结算方式:

  1、合同签定后,甲方应支付乙方总工程款,60%计:元,做为材料款。

  2、工程过半(木工结束)甲方应支付乙方总工程款30%,计:元。

  3、工程结束经甲方验收合格后,甲方应支付乙方其余总工程款10%,计:元。

  4、如乙方在施工中,甲方要求增加工作量或中途改变施工内容要求,甲方应另行支付(差额)费用给乙方,工期顺延。

  四、违约责任:

  1、合同签订后乙方应保质保量如期竣工,凡由于乙方原因未能如期竣工的(不可抗拒因素除外),乙方需承担总工程款1%作为罚金。

  2、如甲方未按合同支付工程款,应每日承担合同总金额的1%作为罚金。

  五、保修及售后服务:

  1、因施工质量问题免费保修两年;

  2、如因不可抗力损坏,乙方只维修,所用费用由甲方支付;

  3、如人为损坏或需调整变更样式,乙方合理收费。

  六、本合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决,如无法达成一致,应由当地人民法院裁决。

  七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。合同签定之日起生效。

  甲方:签字:

  乙方:签字:

  年月日:

施工合同 篇9

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:

  一、 工程内容及承包方式

  1、工程内容:

  2、工程安装费 万元(具体明细见附表):

  具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量

  3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。

  4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。

  二、工程价款的支付方式

  5、工程价款的支付方式:

  5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%

  5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。

  5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。

  5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

  三、工程管理

  6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

  7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

  8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。

  9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。

  10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。

  11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

  12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。

  四、设备、材料供应与清理

  13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

  14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的`旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

  15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

  五、违约责任

  16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:

  ①责令乙方立即停止施工。

  ②不付乙方工程款。

  ③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

  17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。

  18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。

  19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

  六、争议及其它

  20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。

  21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。

  22、未尽事宜,双方另行协商。

  23、附则:

  甲方(签章): 乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

  年 月 日 年 月 日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同(精选16篇)10-14

施工总承包和施工合同09-14

施工合同05-16

施工合同08-28

施工的合同09-26

建设工程施工项目施工合同03-07

劳务合同施工合同10-04

混凝土施工合同09-01

土建施工合同06-11

建筑施工合同05-15