当前位置：明兵范文网>合同协议>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2024-12-15 09:44:42 施工合同我要投稿

有关施工合同四篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的施工合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

有关施工合同四篇

施工合同篇1

　　需方：

　　供方：

　　一、产品名称、规格、单价、计量单位等：

　　说明：实际结算价格以市场价为准;如规格特殊需方必须做好“月度进货计划”并于进货前一周内提前传真或书面通知供方，供方接到订单后即按订单规格安排生产，并保质保量按时供应，需方不得随意更改订单规格，如有擅自变更规格，由此造成供方在生产上的损失由需方负责。

　　二、交货地点及方式：供方负责运输送货到需方工程施工现场指定地点，每次送货前由需方提前24小时电话通知供方送货规格、数量和时间。

　　三、运输方式及费用承担：供方负责将产品运至需方工地，期间发生的运费及装卸费用均由供方承担。

　　四、验收标准方法及提出异议期限：按GB 11968—20xx标准要求。

　　1、需方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应妥为保管，3天内向供方提出书面异议;在托收承付期内，需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

　　2、如需方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合规定。 3、需方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　4、供方在接到需方书面异议后，应在当天内负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

　　注：如需方要做现场检验，必须通知供方派人共同进行，检验合格的，检验费用由需方承担;检验不合格的，检验费用由供方承担。

　　五、供方提供技术资料的'方法和期限：供方需按需方要求提供相关的技术资料证明或产品合格证。

　　六、合理损耗及计算方法:破损率必须控制在千分之五以内，最终以需方工程现场签收人员实收数量为准。

　　七、结算方式及期限：

　　每月日前结清上月全部货款的;剩余%的货款，在砌体工程结束后2个月内一次性付清，其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款，供方有权停止供货并催收所送货款及违约金，双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。

　　八、需方采取转账支付的方式，不得支付现金，将货款打入供方指定银行账户。供方指定为本合同专职资金结算员，供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票，否则，需方不予付款。

　　九、违约责任：

　　1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿，需方有权从供方任何货款中直接予以扣除。

　　2、需方不按合同约定付款的，供方可终止合同。

　　3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。

　　4、按本合同规定应该付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，由违约方按银行规定的结算办法付清。

　　5、供方应按需方要求及时供货，供方不按时供应，需方有权终止合同并另行选择供应商，供方因此给需方造成的损失(包括需方向建设单位支付的工期违约金)由供方承担，需方有权从供方任何货款中直接扣除。

　　十、解决合同纠纷方式：由供需双方协商解决，友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式肆份，需方执叁份，供方执壹份，自双方签字盖章起生效，至办理财务结算、货款两清时自动失效。

　　十二、其他约定：

　　1、需方指定为本合同加气块签收人，其他人员签字无效。

　　2、本合同供货仅限于项目部。

　　3、供方指定收款账户:

　　需方(章)：

　　代表人：

　　签订时间：年月日

　　供方(章)：代表人：

施工合同篇2

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方已充分了解工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标工程地点：东莞市东城区、寮步镇、石排镇

　　承包范围：施工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程

　　承包规模：匝道桥共30条桩基（嵌岩桩），其中？1。4m桩基6条（约317M3）、？1。2M桩基24条（约814M3）；人行天桥共15条桩基，其中？1。0M嵌岩桩10条（含生态园龙岗大道一标桩基8条，约44M3）、1。0M摩擦桩5条（约80M3），合计45条（约1031M/1255M3）。

　　二、工程承包方式及内容

　　1、乙方承包方式：包工、包机械（吊机、水电除外）、不包主材（砼、钢筋、检测管，但包其他零星及损耗性材料等）、包进度、包安全、包质量（主材责任除外）。

　　2、乙方承包以下内容：包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运（包泥浆池和解决排放地点，甲方提供挖机开挖泥浆池）等所有施工工序内容及安全文明施工维护（防护材料甲方负责）、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身安全等。

　　三、合同工期及机械要求

　　以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。

　　四、质量标准

　　1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

　　2、本工程质量除必须达到以上标准外，还应满足招标文件第七章中的技术标准和要求。

　　五、合同金额及付款方式

　　1、合同金额：采用固定单价（只计砼和钢筋，并不计桩，只计有效桩长，其他未说明的项目费用均已包含在单价内），固定单价为：？1。4M、？1。2M桩砼265元/M3；？1。0M桩砼300元/M3；钢筋制安420元/T，另龙岗大道进出场补助壹万元，费另定合同总价为人民币￥336915元，结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身原因中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。

　　2、付款方式：承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后开始施工时，付生活费总量为初定合同总价的10%，每检测完成20条桩支付已完工程量的70%（预付款在第一次扣除），全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。

　　六、计量方式

　　设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的'成桩量计算（砼按M3、钢筋按T），最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T）。成桩量=（凿除桩头后的设计成桩顶标高—终孔桩底标高）_3。14_（设计直径/2）。

　　七、双方责任与义务

　　1、甲方：

　　1）负责协调业主、监理和其他单位，负责提供施工场地、测量放线和初期的安全围蔽。

　　2）负责总体管理，根据业主、监理单位要求安排施工进度和施工部位。

　　3）负责组织协调检测验收工作。

　　4）负责提供主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他所有材料及机械设备。

　　5）至少安排1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。

　　2、乙方：1）按甲方要求施工，安排人员配合施工过程中的检测验收工作。

　　2）负责除以上主材、水电和吊机外的其他所有材料及机械设备、工具。

　　3）负责钻孔设备场内转运。

　　4）负责该工程范围内的安全和文明施工，具体按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制执行，由此造成的损失金额由承包人全额承担。

　　5）开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物情况，乙方施工过程中负责保护已探明的地下管线及障碍物等，如因乙方原因造成损坏的，由乙方全额负责赔偿。

　　6）负责除混凝土强度外出现的工程质量问题，比如检测发现断桩或沉渣过大等不合格情况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额承担，如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。

　　7）乙方自行解决工人住宿及生活问题。

　　8）如由于乙方不按要求施工，造成进度滞后，每滞后一天处罚1000元，造成质量问题，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000元，造成安全问题，除赔偿金外，每次罚款￥20_元，不服从管理每次罚款2￥500元，另泥浆如污染现状路面每次罚款￥500元。

　　9）至少安排1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时配合甲方工作，工地现场人员的着装、安全帽等需按项目部统一要求自行配臵。

　　10）单价已包含各种保险费用，乙方自行购买自身及工人的所有保险，除甲方机械原因伤害乙方外，所有的安全责任自行负责费用。

　　八、工程变更

　　如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为上限，超过部分不予计量，计算方法按第六条执行；单价按第五。1执行，如出现新施工项目重新协商定价。

　　九、其他要求

　　甲方现场主管负责人为白冰（环城路与西南路交叉口改造工程），电话：，曾纪锋（东莞生态园龙岗大道修改段一标），电话：。乙方现场主管负责人为，电话：。

　　十、争议解决方式

　　当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。

　　十一、合同生效

　　合同双方当事人约定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。

　　发包人代表：承包人：

　　联系电话：身份证号：

　　签字日期：联系电话：

　　签字日期：

施工合同篇3

　　建设方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　甲方在路新建栋层楼房屋，甲方将该栋楼房以包工不包料的形式承包给乙方施工。经甲乙双方协商，自愿达成如下合同：

　　一、甲方建设范围以及乙方负责干部的施工工具：

　　1、±0以上全栋楼房的主体工程。

　　2、电梯井道工程。

　　3、外墙砌砖三面砖。

　　4、内墙砌砖。

　　5、屋面现浇，找平、抹光，另做隔垫板高 cm，厚 cm，上面水泥找平。

　　6、屋面拦板，要求米高，上面，里面清水泥抹光。

　　7、所有装模、拆模、钢筋制作、绑扎、焊接等施工的一切工序。

　　8、所有现浇筑砼梁、柱、平板、砌筑、砖墙的.模板、支架、撑子、马钉、铁钉、铁线、扎线、砖线等一切施工材料及机械设备、工具。

　　二、质量要求：

　　1、主体工程要求按图施工、砖墙单整、垂直、不透光，柱、梁垂直，标准等一切工程质量按国家标准验收。

　　2、乙方施工质量有达不到要求或做错需要返工的，所需材料费和其它一切费用由乙方负责。

　　三、施工安全责任：

　　1、乙方施工人员要注意安全施工，如果有不慎发生任何大小安全事故，所需要的一切费用和责任概由乙方自己承担，甲方概不负任何责任和费用。

　　2、乙方施工人员如有喝酒、生病等身体不适，不得进入工地施工。

　　四、承包价格：

　　1、主体价格按国家有关规定计算，每平方米承包价为人民币元整。

　　2、外墙贴瓷砖每平方米承包价为人民币元整。

　　五、付款方式：

　　每层楼顶完工后，付工程款 %，竣工验收以后付工程款 %，三个月后无质量问题，全部付清。

　　六、施工期限：

　　1、所有主体工程于年农历月日前完成，外墙月日前完成，并全部验收合格。

　　2、如果提前天以上完成奖励给乙方元，如果超期完成，按每超期一天罚工程款总金额的千分之一。

　　七、其它：

　　1、局部更改需征求甲方的同意。

　　2、乙方按甲方图纸已施工好的设施需要更改，甲方要适当补贴给乙方工钱。

　　3、甲方应保证材料供给，不得影响乙方施工进度，但乙方应该把每层楼所需的材料写给甲方备料。

　　4、给、排水管及预埋其它构件由甲方负责。

　　5、如果甲方房屋需要加高层楼，工期另议，但是工价方面乙方只能适当提高吊上材料的费用，不能乱提高其它工价。

　　八、其它未尽事宜，双方可另行协商，本合同一式两份，经甲、乙双方签字后产生法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇4

　　发包方：xxxxx有限责任公司（以下简称甲方）

　　承包方：xx （以下简称乙方）

　　由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。

　　2.工程地点：xx工业园区(南苑)热电厂北侧。

　　3.工程内容：详见工程量清单。

　　4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

　　5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

　　6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

　　7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

　　第二条合同价款（工程款）及支付

　　1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。

　　本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

　　2.工程款支付：

　　1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

　　2）施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

　　3）付款方式为银行转账。

　　第三条双方权利义务

　　1.甲方权利和义务

　　1）按合同要求及时支付工程款。

　　2）提供本项目施工图

　　3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

　　4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

　　5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

　　6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。

　　7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。

　　2.乙方权利和义务

　　1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

　　2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

　　3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

　　第四条工期的约定

　　1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

　　2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

　　3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的`实际损失。

　　第五条质量、验收及结算

　　1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。

　　2.本工程质量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

　　4．验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

　　第六条免责条款

　　施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

　　第七条争议解决

　　因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的签订和生效

　　1.本合同经双方签字盖章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：xxxxxxxxxxxx有限责任公司乙方：

　　地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）地址：

　　xxxx

　　法定代表人：