施工合同

时间:2022-04-06 15:14:29 施工合同 我要投稿

实用的施工合同范文八篇

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同起到的作用越来越大,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编收集整理的施工合同8篇,欢迎大家分享。

实用的施工合同范文八篇

施工合同 篇1

  建设单位:

  施工单位:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款,以明确责任,共同遵守。

  第1条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 承包范围:

  1.4 承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。

  第2条 合同工期

  2.1合同工期为25天

  2.2开工日期:

  2.3竣工日期:

  2.4 对以下原因造成竣工日期推迟,工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因,导致延误工期的竣工日期顺延。

  第3条 质量要求:合格

  3.1、外墙涂装工艺标准:本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板,施工工艺及样板效果由甲方确认,样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布,不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。

  3.2、本工程真石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆,如发现乙方使用假冒伪劣产品,甲方有权责令乙方停工,并由乙方赔偿一切甲方经济损失。

  3.3、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工,服从总包单位指挥, 质量标准为合格。

  3.4、外墙真石漆保证使用20xx年不褪色。

  第4条 承包方式及工程定价

  4.1 本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。定价采用综合单价包干的方式包干,综合包干单价为每平方米 元,计量面积按实际展开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工,颜色由甲方确定,综合包干单价每平方米 元。

  4.2 所有材料进场按相关规定要求验收,甲方及监理单位有权对各种材料进行复检,乙方必须积极配合,如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。

  4.3 本合同外墙真石漆工程量暂估为 平方米,女儿墙内侧面积约 平方米。合同总价暂定为: 元,大写人民币:柒万柒元整,最终总价以实际面积结算为准。

  4.4付款方式:

  4.4.1、本合同签订后,施工人员进场,腻子层施工完毕付至合同总价的 %。

  4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。

  4.4.4、竣工验收合格,施工技术资料齐全,并移交给甲方办理竣工决算后,付至决算总价的95%。

  4.4.5、剩余5%留作质保金,质保金在质保期满后一次付清,质保金不计利息,质保期为一年,自竣工验收合格交付之日起计算。

  4.4.6 乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。

  第5条 甲方责任及义务

  5.1甲方指派 为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、工作进度进行监督检查,办理验收、变更等事宜。

  5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。

  5.3开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。

  5.4及时审批乙方提交的.各种计划、报表、详图、方案。

  5.5根据合同条款按时支付工程款。

  5.6及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。

  5.7牵头进行工程的竣工验收。

  第6条 乙方责任及义务

  6.1乙方指派 驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场,在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查,及办理中间交接验收,如发现达不到施工前的要求,必须及时通知甲方。

  6.2准时进场,施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令,并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规,服从现场管理制度及各项要求,并积极准备全部施工所需的设备,材料及人员,按时按质量完成本承包工程。

  6.3严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸,说明施工工艺操作和节点处理),并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。

  6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定,在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)

  6.5乙方应对施工过程的安全负责:按有关规定,采取严格的安全防护措施,现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。

  6.6乙方应积极配合甲方、监理方的检查。

  6.7服从甲方、总承单位现场管理。

  6.9除甲方同意外,乙方不得允许其工人居住在施工现场,也不得在施工现场的限制区内非法进入。

  第7条 违约责任与奖罚

  7.1 乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故,同时对甲方造成不良影响的,乙方除承担经济、工期等损失外,并按合同价的5%作为处罚金。

  7.2 甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款,不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。

  7.3 若乙方不按规定支付民工工资,从而给甲方造成不良影响,甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工,乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。

  第8条 结算方式

  1、结算资料:内容完整,各方签章齐全,文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。

  2、结算方式: 按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更,合同中有相应单价的套相应单价,无相应单价的其费用双方协商。

  第9条 其它约定

  10.1 开工前双方共同确定现场施工工作面,并签字认可。

  10.2 现场布置由乙方统一安排,但必须经监理、甲方认可,现场管理工作由乙方负责。

  10.3 乙方自购的材料,严格执行投标报价时的承诺,未经甲方允许,不得擅自调换.

  第11条 合同争议解决

  本合同在执行中若发生的一切争议,双方可通过友好协商的方式协商解决,若协商不成时,任何一方均可提请人民法院裁决。

  第12条 合同份数与生效

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同一式肆份,双方各执两份。

  甲方: 乙方:

  年月日:

施工合同 篇2

  建设方: (以下简称甲方)

  总包方: (以下简称乙方)

  分包方: (以下简称丙方)

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

  二、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。

  三、合同工期:

  根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自年月日开工至 年 月 日竣工验收。

  四、工程质量:

  1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。

  2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。

  3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  五、合同价款:

  合同定价(大写):暂定人民币 元整

  (小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。

  六、决算依据:

  本工程套用《XX省市政工程预算定额》(20xx版)、《XX省建设工程施工取费定额》(20xx版);材料价格执行 年 月《XX建设工程造价信息》(XX栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

  七、合同价款调整:

  设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。

  八、工程款支付:

  待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

  九、建设方责任

  1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  十、总包方的工作

  1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

  2、负责现场临时水电的统一管理。

  3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

  4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  十一、分包方的工作

  1、负责组织与建设方进行施工设计图的.会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

  4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  十二、违约责任

  1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

  十三、组成合同的文件:

  1、本工程合同书;

  2、施工图纸;

  3、工程预算书;

  4、规范、标准及其它技术文件;

  5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项:

  丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。

  未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  总包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  分包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日

  签订地点:

  签订日期:年 月 日

施工合同 篇3

  发包单位(以下简称甲方):云南红河送变电工程公司

  承包单位(以下简称乙方):

  为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。

  本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。

  一、工程项目名称: 220kv大南i、ii回送电线路工程

  二、工程地址:个旧市官家山

  三、工程范围:1、n1—n10组立铁塔

  四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(XX年6月30日至XX年7月30日)。

  五、甲乙双方安全职责:

  1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。

  2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。

  3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

  4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。

  5.甲方安全责任

  5.1 对乙方的'资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:

  5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。

  5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。

  5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

  5.1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

  5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。

  5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。

  5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。

  5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。

施工合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

  1、工程概况

  1.1工程名称:**********

  1.2工程地点:**********

  1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

  1.4承包方式:

  包工不包料(含装卸费)

  1.5工期:

  开工日期: 年 月 日

  实际施工天数: 天

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):

  安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算,材料装卸费按 元计算。

  2、双方工作

  2.1 甲方工作

  2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

  2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

  2.1.3 指派 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.2 乙方工作

  2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  2.2.2 指派 为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

  2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  3、工程价款及结算

  3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。

  3.2 安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

  3.3 本工程无保修金,不含税。

  4、违约责任

  4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的'损失。

  4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

  4.3 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

  5、附则

  本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

  甲方:内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司第 项目部

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设安全管理条例》及其他相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经内蒙古巨华集团大华建筑安装有限公司第 项目部(以下简称甲方)与(以下简称乙方)共同协商,现就 (工程)劳务施工承包事宜意见达成一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称: 工程地点:

  第二条 工程承包范围

  1、该工程所有给、排水、供暖图中表述的内容和完成后与原有建筑的连接(碰头)等。负责工程的质量自检,通水试验记录,安全操作教育、成品保护;工程资料的整理会签。

  2、服从现场施工员的指挥,有事要用文字方式与甲方管理部门联系,做好工人的现场管理工作。

  第三条工程工期

  1、计划开工日期:年月日,

  计划完工日期:年月日,总日历天数天;

  2、主要节点工期:

  3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

  第四条工程质量标准

  乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到

  第五条 组成合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  1、本合同;

  2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范:

  注:上述文件均应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

  第六条 标准规范:

  本合同适用标准规范: GB50242-20xx

  第七条 甲方责任和义务

  1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、原材料管理,计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

  2、负责与业主、监理、设计及有关部门进行工作联系,协调现场工作关系。

  3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要,对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、由违法乱纪行为的人员予以清退。

  4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

  5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电,其费 用 。

  7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

  第八条乙方责任和义务

  1、遵循国家政策和法律法规,遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

  2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责。根据业主或甲方的设计要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

  3、应按本工程需要配备的施工员、技术员、质检员(持证)、安全员(持证)要求,全部到位。技术工人必须按国家规定持有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%。

  4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的'管理。接受甲方随时对其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查。

  5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

  7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动用工合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)到本人手中,并承担因此项工作部到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

  8、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。

  9、进场施工人员必须持有本人有效身份证明,并要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件。禁止录用18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员,禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  10、乙方应保证在施工高峰期需到位的人员最低数量人,农忙 季节的人员最低数量人。

  第九条环境保护、安全生产和文明施工

  1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关规章制度等方面的教育。依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方施工及相关工作的实施情况,使其体系有效进行。

  2、乙方应遵守工程工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工,加强对现场操作工人的安全教育,认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产,随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。

  发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

  3、乙方要严格执行监视主管部门以及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。要加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

  第十条材料、设备供应与管理

  1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划需要向乙方提供。

  2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放等)。因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

  3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。 如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。

  第十一条 承包方式、价格及包含的内容

  1、承包方式: 承包单价:

  2、承包价格所包含的内容:

  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工作和调遣费、小型机具费用、各类材料的场内二次倒运、自然气候影响停水、停电、待料等不可遇见工日费用,包括小型周转材料的领用、装卸、堆放、看护、保管、退库、劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)、安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等),文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工),承包工程范围内的配合测量防线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工,预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

  3、本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

  第十二条结算办法及付款方式

  1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,交甲方生产处审核后作为支付劳务承包费用的依据。

  2、甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)。 每月支付上月工程量结算的%。所承包工程完工后支付结算款的 %,余款%待所承包工程竣工验收达到合同要求后付清(结算款支付额为扣除工程维修保修金数额后的数额)。

  第十三条施工验收

  1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,

  乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收。甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后在进入下道工序施工作业。验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

  竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

  2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的费用另外协商)。

  第十四条工程保修

  1、保修范围: 期限:

  2、保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方需求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

  工程保修期按国家有关规定执行。

  第十五条保险

  1、乙方负责人必须为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险,并支付保险费用。

  2、保险事故发生时,甲、乙双方由责任采取必要的措施减少损失。

  第十六条争议

  1、甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决。否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

  2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。

  (1)、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  (2)、调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  (3)、仲裁机构要求停止合同工作;

  (4)、法院要求停止合同工作。

  第十七条合同履约保证金

  1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金元。

  2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项指标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额,若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成的后果。

  3、本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一个月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

  第十八条不可抗力

  1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同。当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

  2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

  3、因不可抗力事件延误的工作时间应顺延。

  4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  第十九条合同解除

  1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

  2、因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方要妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工现场。甲方应按合同约定支付已完工作劳务报酬。

  第二十条合同终止

  双方履行合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后,保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  第二十一条合同份数

  本合同一式份,甲方份,乙方份。

  第二十二条补充条款

  第二十三条合同生效

  双方约定本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  合同签订时间: 年 月 日

  合同签订地点:

  甲方(签章)乙方(签章)

施工合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  (以下简称“甲方” )和 (以下简称“乙方” )依照《中 华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程合作项目协商一致,订立本合同。

  一、合同名称、地点 工程名称:

  工程地点:

  二、施工范围 范围:

  三、合同工期 开工日期:

  竣工日期:

  年 年 月 月 日; 日; 天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额(大写):

  ¥:

  元 (人民币) 合同工期总日历天数 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按实际发生的设备、线材 及工费相应增加。

  四、合同付款方式 (1) 预付款:

  在签订合同之日后 2 日内, 甲方支付乙方合同预算金额的 %作为预付, 合同签订后 15 日内乙方设备运抵现场。

  (2)乙方设备到场一周内,经甲方验收合格,甲方向乙方支付合同预算金额的 %。 (3)中继款:在工程开始后两周,经乙方提出,甲方对乙方工程进度验收认可后,在 7 日内,甲方支付乙方合同预算金额的 %。

  (4)验收合格付款:设备安装完毕,经甲方验收合格以后,由甲、乙双方合作进行实 际工程量的结算,并出具工程结算书。在结算书经双方签署后,支付至结算总价的 %。

  五、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作:

  (1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。

  (2)甲方提供乙方必要的施工资料、环境,并配合乙方解决施工过程中遇到的问题, 不影响乙方施工的进行。

  (3)按照合同规定,及时向乙方支付设备款项以及施工款项。

  (4)工程结束后,甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。

  (5)甲方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经乙方允许, 不得透露给第三方。

  (6)在设备安装调试验收结束后,设备安全管理、保护、使用由甲方负责。

  (7)甲方应做的其他工作,双方另行约定。

  六、乙方责任 按合同约定的内容和时间完成以下工作:

  (1)保证工程质量,确保工程按合同约定的工期完成。

  (2)编制工程的预算,施工进度计划。

  (3)工程经竣工验收(包括中间交工验收)达到合格标准后,由甲方在验收报告上签 字,作为乙方交工的证明文件。验收不合格时,由乙方进行返工或修理,并负担全部返修费 用。

  (4)按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

  因乙方原因不能按照协 议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任。

  (5)乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密,未经甲方允许, 不得透露给第三方。

  (6)乙方应做的其他工作,双方另行约定。

  七、工程进度变更 8.1 暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意 见后,可以书面形式提出复工要求,甲方应当在 24 小时内给予答复。甲方未能在规定时间 内提出处理意见,或收到乙方复工要求后 24 小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原 因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工 期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

  8.2 工期延误 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)设计变更和工程量增加。

  (2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时。

  (3)不可抗力。

  (4)双方约定或同意工期顺延的其他情况。

  乙方在 8.2 款情况发生后 3 天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在 收到报告后 2 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

  八、竣工验收 9.1 甲方收到竣工验收报告后 2 天内组织有关单位验收, 并在验收后 1 天内给予认把或 提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

  9.2 工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要 求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

  九、售后服务及保修 10.1 在工程验收后,乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务,设备的免费维修 期为一年。一年后,乙方定期负责设备的维护保养,以保证设备正常运行,且只收取施工费 和设备成本费。

  10.2 在本合同规定的保修期外, 若甲方需要乙方提供维护维修指导, 双方可另行商定。

  10.3 甲方对售后服务有其他合理要求,需与乙方另行商定,经乙方认可后可作为合同 条款。

  十一、不可抗力 11.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆 炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。 11.2 不可抗力事件发生后, 乙方应立即通知甲方, 在力所能及的条件下迅速采取措施, 尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方通报 受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔 7 天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内,乙方向甲方提交清理和修复费 用的正式报告及有关资料。

  11.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地 用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方承担; (2)甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担; (4)停工期间,乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用 由其所在单位负责承担; (5)延误的工期相应顺延。

  十二、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

  1、本合同文本; 2、设备清单(详见合同附件); 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,与本合同同样 具有法律效力。

  十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。

  十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。

  十五、争议处理 15.1 甲方乙方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人 不愿和解、 调解或者和解、 调解不成的, 双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向XX市仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向 有管辖权的人民法院起诉。

  15.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保 护好已完工程: (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。

  (2)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (3)仲裁机构要求停止施工。

  (4)法院要求停止施工。

  十六、合同生效 合同订立时间:_ 年_ 月 日 合同订立地点:_ _ 备注:

  本合同由合同双方签字盖章后生效。本合同正本共两份,具有同等效力,由甲方乙方 分别保存一份。 甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章): 年 月 日 年 月 日

  桩基础工程施工安全协议书 发包单位:xx公司 承包单位:xx建筑基础工程有限公司 (以下简称为甲方) (以下简称为乙方) 甲方将众人科技信息安全创新产业园新建研发用房项目桩基础工程 委托乙方施工,为了明确双方的`安全生产责任,确保施工安全,双方在签 订建筑工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。

  一、工程概述:

  1、工程名称:众人科技信息安全创新产业园新建研发用房 2、工程地址: 二、工程项目期限:

  自 20xx 年 7 月 5 日起开工至 20xx 年 8 月 11 日止完工。

  三、协议内容:

  (一) 、甲方安全责任 1、甲方应要求乙方制定桩基础施工安全措施,在开始施工前报甲方备 案。

  2、甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工、防火管理以及督促检查 的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙 方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直 至清退出场。

  3、甲方指派 张杨红 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

  4、乙方在施工中发生的甲方电网、设备、安全事故,甲方有责任负责 调查、统计上报。并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

  5、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的 事故由甲方承担责任。

  6、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

  (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主要设备严重损坏事故; (3)发生火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

  (二) 、乙方安全责任 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、 有效。

  2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁 发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产以及 劳动保护法规、条例、规定。

  3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规 章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进 行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

  4、施工现场发生的有关安全费用(包括:成品桩的保护、安全措施等) 全部由乙方负责。

  5、开工前乙方要对施工人员进行施工安全技术交底,并应有书面记录 (包括签字) 。 6、施工期间,乙方应设有专职安监人员, (少于30人者设兼职) 。乙方 指派张克华作为安全工作联系人。

  7、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人 员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措 施或未交底严禁布置施工。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效 的上岗资格证书。

  8、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和 质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对 因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

  9、 乙方应在需要设置安全临时围栏或警告标志的地方设置围栏或警告 标志,禁止无关人员进入作业现场。

  10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得 私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

  11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

  12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必 须及时整改。

  (三) 、施工安全处罚 乙方在施工过程中发生违章行为、人身死亡事故、电网和设备事故等 安全事故,按要求进行处罚。

  (四)违约责任 1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财 产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损 失。

  2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,特种人员无证上 岗,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

  3、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工人 员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、 工器具及安全防护用品不满足施工需要, 甲方有权要求乙方立即停工整改, 由此引起的后果及损失由乙方承担。

  (五) 、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若 经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

  (六)甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合 同。

  (七)本协议经双方代表签字后盖章即生效:协议作为合同正本的附 件一式四份,甲、乙方各执二份。 甲方:

  法定代表人:

  委托代理人:

  联系电话:

  签订时间:

  年 月 日 乙方:

  法定代表人:

  委托代理人:

  联系电话:

  合同编号:_________

  甲方:_________

  地址:_________

  电话:_________

  联系人:_________

  传真:_________

  邮编:_________

  乙方:_________

  地址:_________

  电话:_________

  联系人:_________

  传真:_________

  邮编:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式

  本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十一、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________

  地址:_________ 地址:_________

  开户行:_________ 开户行:_________

  帐号:_________ 帐号:_________

  签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________

施工合同 篇7

  发包人:_________

  承包人:_________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第1条工程概况

  1.1工程地点:_________

  1.2工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。

  1.3承包范围:_________

  1.4承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式:

  (1)承包人包工包全部材料;

  (2)承包人包工包部分材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  1.5开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日):_________日。

  第2条合同价款与支付

  2.1合同价款:金额(人民币大写):_________,¥:_________。2.2合同价款采用方式:

  双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。

  (1)采用固定价格:固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。

  (2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  (3)成本加酬金:_________

  2.3工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________,预付款扣回的时间、比例:_________。

  2.4工程款(进度款)支付

  (1)工程款支付方式:_________

  (2)工程款支付金额和时间:_________

  工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

  发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

  第3条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。

  (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

  第4条发包人工作

  4.1指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。

  4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  4.6负责装饰装修所产生垃圾的`处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。

  第5条承包人工作

  5.1指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

  5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第6条材料供应

  6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第7条安全生产和防火

  7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中

  华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。

  第8条工程质量及验收

  8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。

  8.2优良工程等级增加的经济支出_________。

  8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

  8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

  第9条工程变更

  9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。

  第10条竣工结算

  10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。

  10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。

  第11条工程保修

  11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

  第12条违约责任

  12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。

  12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

  12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  12.8双方约定其它违约责任:_________。

  第13条争议的解决方式

  13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交大连仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向工程所在地人民法院起诉。

  第14条不可抗力

  14.1双方关于不可抗力的约定:_________。

  第15条保险_________。

  第16条合同生效

  16.1合同生效日期:_________年_________月_________日

  第17条合同份数

  17.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:_________。

  第18条合同备案、鉴证

  18.1合同备案、鉴证:发包方:_________身份证号:_________;承包方:_________身份证号:_________。

  第19条其它约定_________。

  发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________

  授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:________

施工合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  甲方将20xx年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价

  在20xx元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:

  一、工程地点: 随甲方指定的施工任务确定,在主城区范围。

  二、工程内容:

  三、工期 : 。

  四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至20xx年12月31

  日止。

  五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。

  执行现行国家规范、标准。

  六、工程价款和结算方式:以派工单上的.约定为准。

  七、付款方式:

  施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。

  双方责任:

  (一)、甲方责任:

  1、协调工作由甲方负责。

  2、按时支付工程款。

  (二)、乙方责任:

  1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期1年(如法律法规规定保修期超过一年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。

  2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。

  3、乙方全权委托: 履行本合同。

  八、违约责任:按《合同法》有关规定执行。

  九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。

  甲方:乙方:

  法人代表: 法人代表:

  经办人:经办人:

  年月日年月日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同04-12

施工施工合同15篇01-01

施工总承包和施工合同02-07

施工的合同11-17

施工合同08-24

施工的合同08-17

施工合同12-31

最新施工合同04-16

校园施工合同04-13

补充施工合同03-11