施工合同

时间:2024-09-26 15:31:04 施工合同 我要投稿

关于施工合同4篇

  在人民愈发重视法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家收集的施工合同4篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

关于施工合同4篇

施工合同 篇1

  经甲乙双方友好协商,一致同意以下各项条款内容:

  一、双方名称、场所、联系电话:

  二、标的:

  1、甲方愿意将工程所有施工技术资料发包给乙方。

  2、本合同中所指“施工技术资料”是指:桩基资料、土建资料、水电安装资料(普通建筑室内水电安装资料、强电部分)、钢结构资料、幕墙资料、智能化控制资料(弱电部分)、竣工备案资料、安全台帐资料、消防资料、竣工图编制。

  3、本条第二款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的所有资料;若本工程建设单位委托施工单位负责编制,则乙方愿意替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作(但该部分费用须另行结算,详参本合同第条第款)。

  三、数量:

  1、本工程施工技术资料合计一式三份,一份由乙方负责移交当地城建档案馆,一份由甲方负责移交建设单位,一份由甲方负责移交施工单位。

  2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆,其余两份均为复印件或影印件;

  3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加,则该部分产生的费用须另行结算(详参本合同第六条第二款)。

  四、质量:

  1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。

  2、本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方;否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。

  3、本工程施工技术资料编制过程中,施工技术资料中所有“项目经理(签名)”、“设计单位(签章)”等签字盖章均由甲方自行负责,且与乙方无关。

  4、本工程施工技术资料编制完成后,由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。

  五、专用条款:

  1、甲方在工程刚开始时须移交给乙方一套完整的施工图纸,工程结束后归还甲方,乙方须负责保管好。

  2、甲方在工程施工过程中须及时把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料(包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等)移交给乙方,且须均为原件,否则因此产生的责任由甲方自行负责。

  3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的准备工作。

  4、工程施工过程中甲方须及时配合乙方准备把相关试件试块送达当地检测中心,并由甲方负责送样费用。

  5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒(袋)、笔等均由乙方向甲方实报实销,但须以有效凭证为据。

  6、本工程所发生的有关原材料//构配件、试件试块测试由甲方自行负责;若由乙方负责填报发送,则甲方应在报酬中另行计算(取样制作等工作由甲方自行负责);

  7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素,乙方愿意为甲方无偿提供如下服务:

  ①乙方替甲方完成本条第六款所述内容,但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决;

  8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的'施工图纸,便于编制三套竣工图(若甲方认为竣工图套数不足须另行增加,则该部分产生的费用须另行结算,详参本合同第六条第三款)。

  9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室,内置一台复印机、一台电脑、一台打印机(最好是激光型)、两张办公桌、三张办公椅,并保证电脑能宽带上网。

  10、其他需要申明的内容有:

  六、报酬:

  (一)支付金额:

  12圆人民币)支付给乙方作为报酬(此费用已包括本合同第五条第六款所述费用)。

  2圆人民币)支付给乙方,作为本合同第二条第三款所述费用(即编制竣工备案资料)。

  3圆人民币)支付给乙方,作为本合同第二条第三款所述费用。

  (二)付款方式:

  4、本条第一款所述资金付款方式为:本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%,主体中间结构验收即支付40%,竣工验收即支付20%,竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。

  5、本条第二、第三款所述资金付款方式为:在竣工验收即一次性付清。

  七、合同时限:

  1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。

  2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。

  八、违约责任:

  1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时,一是须立即执行,二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意,否则乙方可以提请仲裁或法院。

  2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时,一是须立即执行,二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意,否则甲方可以提请仲裁或法院。

  3、乙方延误甲方正当合理的工程验收、资料移交事项的,由乙方立即整改完毕,并由乙方负责一次性赔偿给甲方¥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。

  4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的,应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方¥5000元(即伍仟圆人民币)的违约金。

  九、合同争议解决方式:

  1、若甲乙双方发生合同争议,须按如下顺序处理争议:

  ①首先由甲乙双方自行友好协商解决,并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件,调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;

  ②若上款未见效果,则甲乙双方任一方均可提请双方均信赖的单位或个人出面调解处理,并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件,调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效;

  ③若上述两款执行后仍未见效果,则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决,且双方均须执行裁决意见。

  十、合同其他规定:

  1、本合同所有文字、数据不得采用手写涂改增删,必须经双方协商同意后重新电脑打印,双方重新签字盖章方为有效,否则一律无效。

  2、本合同尚有附件〈施工技术资料承包合同〉附件》,附件须与合同母体同时执行,附件若与母体发生矛盾须按附件执行,附件和母体具有同等法律效力。

  3、本合同(包括所有附件)均须壹式贰份,甲乙双方各执壹份,且具有同等法律效力。

  4、本合同订立过程、合同内容等与现行国家法律、法规相抵触处,均按现行国家法律、法规执行。

  甲方:乙方:

  签证日期:签证日期:

施工合同 篇2

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  身份证号码: 联系电话:

  家庭住址:

  按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同:

  第一条 工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 楼 号:

  4、 承包范围:外墙乳胶漆施工

  5、 承包方式:包青工

  6、 工程单价: 元/㎡;

  7、 总工程量:外墙约 平方米;

  8、 工程价款:约 万元。

  9、 工程期限:本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

  第二条 甲方义务

  1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份,并向乙方进行交底;

  2、指派 为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;

  3、协调施工现场的有关事宜。

  第三条 乙方的义务

  1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划,交

  甲方审定;

  2、 施工队长为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检

  查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;

  3、 乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的.信誉及

  利益,不做有损甲方的事情;

  第四条 工程质量及验收

  1、 工程质量:优良;

  2、 在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,乙方要服从甲方的管理,如乙

  方不服从管理,视情况严重程度给予100-200的罚款;

  3、 在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;

  4、 每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能

  进入下道工序的施工,如果未经验收签字进入下道工序的,要重新返工,返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

  5、 工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的施工及验收规范

  为质量评定验收标准;

  6、 本工程保修期为二年。

  第五条 付款方式

  施工期间,甲方只提供生活费,工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收

  决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年,无施工质量问题到期一次无息付清。

  第六条 违约责任

  1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方

  全部承担;

  2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造

  成的一切经济损失;

  3、 空桶回收,缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

  第七条 施工安全

  乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。

  第八条 争议地解决

  本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲

  裁,或人民法院裁决。

  第九条 其他约定事项

  1、甲方提供腻子、底漆、面漆,乙方负责所有工具;

  2、乙方负担在施工中的用电费用;

  第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力。

  第十一条 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。

  甲方: (盖章)

  代表人:

  乙方:(盖章)

  代表人:

  年 月 日

施工合同 篇3

  建设单位: (以下简称甲方)

  施工单位: (以下简称乙方)

  根据项目建设及岳府阅20xx第126号文件精神,甲方委托乙方承担本项目工程施工任务。为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互配合协作,共同完成本建设项目,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,共同遵守。

  第一条 本合同签订依据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》。

  1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。

  1.3建设工程批文等。

  第二条 施工依据

  2.1甲方给乙方的项目开工通知(计划任务书)。

  2.2甲方提交的设计文件、施工图设计清单等基础资料。

  2.2 乙方采用的主要技术标准是:

  ①《建筑工程质量检验评定标准》;

  ②《市政道路工程质量检验评定标准》。

  第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  3.1合同书、乙方提出的书面要求及委托书。

  3.2甲方委托事务所对项目合同造价核审的报告。(详见市财政评审办委托岳金审(20xx)第081号审计报告)

  3.3甲方驻工地代表、监理工程师共同签订的技术要求和工程量签证。

  第四条 本合同项目的名称、规模、投资及施工内容(根据行业特点填写)

  4.1工程名称:岳阳市青年路太子庙道路工程;

  4.2施工内容:详见施工图设计和工程量清单附件;

  4.3合同金额:壹仟壹佰陆拾捌万贰仟伍佰零柒元叁角陆分(¥11682507.36;(注:已下浮8%)

  第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间。开工前提供全套施工图3份 。

  第六条 乙方向甲方交付施工组织设计等文件及时间。 开工前三天,乙方提交施工组织设计。

  第七条 甲方驻工地代表

  7.1甲方驻工地代表及委派人员名单。

  7.2实行监理的总监姓名及其监理范围。

  第八条 乙方驻工地项目负责人

  第九条 工程期限

  9.1本合同全部工程自20xx年12月27日开工至20xx年4月27日竣工,各单项工程开竣工时间计划。

  9.2在组织施工过程中,如遇下列情况,可以顺延工期。

  (1)由于天灾或人力不能抗拒的原因使工程被迫停工;

  (2)甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;

  (3)甲方不能按期提供图纸(包括水准点),及时解决施工纠纷等而被迫停工或不能顺利施工。对此,甲乙双方应及时协商,并通过书面表式确定顺利期限。如因乙方责任延误,造成施工困难和施工损失,概由乙方负责。

  第十条 施工准备

  甲方工作:完成征地、拆迁;办理工程开工手续;保证三通;向乙方及时提供设计图纸;组织施工、设计单位进行工程设计交底。提供地下(上)管线的保护要求,线路资料等。

  乙方工作:组织有关人员了解和熟悉图纸,踏勘施工现场:参与设计交底;编好施工图预算,负责编制施工组织设计或施工方案,作现场平面布置,搭建临时设施;安排施工总进度计划,储备材料,加工或订购构件等一切施工准备。

  第十一条 对乙方的有关要求

  11.1对工程分包的要求; 不得分包。

  11.2对施工现场交通和噪音的要求; 遵守施工规范。

  11.3对特殊施工工艺的要求;

  11.4施工安全生产、文明施工及现场环境卫生的要求; 按《建筑工程施工安全检查标准》及有关规定实施。

  11.5施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  11.6提供计划,报表的名称,时间和份数(包括进度报表、资金计划、工期要求等)。

  第十二条 工程承包方式及造价

  12.1合同采用包工包料方式施工,单价采用清单报价,清单内未涉信的增补工程项目现场签证后按岳阳市“经评审的最低价法”下浮8%计算。严格按照岳金审(20xx)第081号审计报价执行。

  12.2无单价包干的项目按清单进行结算,无定额子目的由甲乙双方协商确定,工程总价(单价包干除外)按8%下浮。

  12.3招投标项目按中标价和有关协议的'结算方式结算。

  第十三条 工程付款

  13.1工程进度款根据实际完成的工程量支付,每月底上报本月完成的工程量,累计计算,扣除累计已完工程量,经监理单位审核后交甲方审查,根据项目资金到位情况在三十天内付给乙方(或作说明),工程进度款最高支付额度为已完成工程量造价的50%;

  1 3.2工程竣工验收合格后,结算总价在12个月内分期拨付,具体为工程竣工验收拨付工程款的60%,按时办理竣工决算资料后累计拨付至工程款70%,同时乙方必须100%结清民工工资,余款待终审后一年内付清(不计利息)。留5%的资金款作为工程保质金,待工程保修期满,达到质量要求,按有关规定结清。

  第十四条 施工和工程质量

  14.1乙方要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,全部工程应达到合格标准以上。

  14.2工程建设和使用中如发生因施工质量原因造成的重大事故,由乙方及主要责任人负终身责任。

  14.3要坚持按图施工。任一方不得随意变更设计。工程和设计变更按有关规定办理。

  14.4乙方订的工程材料必须符合设计和施工规范要求,凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证。必须时甲方可随机抽样检查,其费用由乙方承担,否则因材料不合格而造成的经济损失均由乙方负责。

  14.5对隐蔽工程乙方必须在工程隐蔽前二十四小时以书面道知甲方、监理方和设计单位共同进行验收,经检查合格并办理隐蔽工程验收手续后乙方方可继续下道工序。如乙方不按程序办理,其一切损失均由乙方承担。如果甲方等单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并应作好记录。对此甲方应予承认。如甲方事后提供重作检查,符合要求其费用由甲方负责,不符合要求其由乙方负责。

  1 4.6工程保修期为壹年(自工程竣工验收合格之日起),保修期间出现的质量问题,乙方无偿保修。

  第十五条 竣工验收

  1 5.1竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验标准及施工图为依据,在竣工验收时,乙方应提供以下竣工资料:

  ①隐蔽工程验收记录和中间交工验收证录等施工技术资料。

  ②根据国家建设部关于“编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定”提供竣工图纸。

  15.2乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方和监理方,如甲方不能按时参加,须提前通知乙方,并取得乙方同意,另订验收日期。

  15.3竣工工程验收合格,从验收之日起十天内由乙方向甲方(或指定单位)移交完毕。如不能按时接受,致使己验收工程发生损失,应由甲方承担。如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷拒绝交付。

  15.4单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时双方应办理中间验收手续搞好工程结算,作为竣工工程验收之依据。

  15.5乙方在单项工程竣工验收后五天内将竣工工程结算有关资料送交甲方进行审定,甲方接到上述资料后,应在一个月内审定完毕。如到期末审定完成或未提出异议,即视为同意结算。

  第十六条 附则

  16.1合同正本由甲乙双方各执一份,副本应按《建筑安装工程承包合同备案实施办法》规定,向有关部门备案。

  16.2本合同自签订之日起生效,在合同全部工程竣工验收并结算尾数后失效。

  16.3本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方应根据具体情况结合有关规定议订附款。

  16.5有关承包合同的其它问题,均按照《建筑工程合同条例》以及《建筑工程施工合同条件》的规定执行。

  第十七条 其它

  1、在设计与经评审的清单范围内,工程量按现场监理实际工程量计算。

  2、本工程合同价为合同控制上从,超出清单外工程量及上限总价,需事先拿出方案,报请甲方审查认可办理有关手续后,方可施工,否则不予计价。

  3、施工过程中,乙方无条件接受市财政投资评审部门对可能影响工程造价明关因素进行的监督。

  甲方: 乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  工程部联系人:

  联系电话:

  联系电话:

  开户行:

  地址:

  帐号:

施工合同 篇4

  甲方(发包方):

  负责人:

  乙方(承包方):

  负责人:

  经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的__________施工项目以内部责任的形式承包乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包范围

  5、承包方式

  二、工程工期

  1、工程总施工工期为______日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。

  2、竣工时间以开工日期起至第______天为止。

  3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

  4、如遇不可抗力因素,经双方协商后,工期顺延。

  三、双方职责

  1、甲方职责

  (1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。

  (2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。

  (3)对工程进行安全监督、检查。

  (4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。

  (5)按时支付工程款,不得无故拖延。

  2、乙方职责

  (1)熟悉图纸与合同的所以内容。

  (2)积极配合甲方在设计变更时的工作。

  (3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。

  (4)工程完工时及时通知甲方验收。

  四、工程质量

  质量要求:乙方在施工过程中严格按照国家有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格

  五、安全施工与检查

  乙方遵守工程建筑安全生产有关管理规定,严格按国家安全生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员,依法实施监督,检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方措施不力造成的安全事故,由乙方承担责任

  六、工程价款的结算方式

  1、乙方承包范围内工程造价约为______万人民币,具体总造价待工程竣工验收后按实际面积实行。

  2、本合同生效后,甲方需要进行设计变更或增减建筑面积仍按本条第一款约定结算工程价款,若甲方需要新增工程量时,甲乙双方须另行签订补充协议,

  七、工程验收

  1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的`竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。

  2、竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。

  八、违约责任

  本合同的履行过程中,任何一方违约都要向守约方承担违约责任,负责守约方因此受到的所有损失。

  九、争议解决

  因本合同的履行,双方发生争议,都应先协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。

  十、附则

  1、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等效力。

  2、本合同自双方签字盖章后生效,自合同全部履行完毕后失效,

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  住址:

  代表人:

  联系方式:

  合同签订地:

  合同履行地:

  签订时间:_______年_______月_______日

  乙方:

  住址:

  负责人:

  联系方式:

  合同签订地:

  合同履行地:

  签订时间:_______年_______月_______日

【施工合同】相关文章:

施工施工合同(精选16篇)10-14

施工总承包和施工合同09-14

施工合同08-28

施工的合同09-26

施工合同05-16

建设工程施工项目施工合同03-07

劳务合同施工合同10-04

绿化施工合同05-28

给排水施工合同05-30

委托施工合同06-22