工程施工协议书(15篇)
在现在的社会生活中,我们都跟协议有着直接或间接的联系,签订协议是解决纠纷的保障。我们该怎么拟定协议呢?以下是小编帮大家整理的工程施工协议书,希望对大家有所帮助。

工程施工协议书1
合同号:__________
甲方:__________
详细地址:______
邮政编码:______
联系人:________
联系电话:______
住所:__________
乙方 :_________
详细地址:______
邮政编码:______
法定代表人:____
联系电话:______
住所:__________
甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条工程项目概况
(一)项目名称:机房建设合同
(二)施工地址:____________________
(三)双方委派的工程代表:
甲方代表:__________联系电话:__________
乙方代表:__________联系电话:__________
第二条工程项目的运作方式
(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
(一)工程施工总价款人民币(小写):__________(人民币大写:__________);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式:
1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。
3.剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
收款人:_________________________________________________________
开户行:_________________________________________________________
帐户:___________________________________________________________
5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
(一)工程开工日期为:__________;
(二)施工最后期限:____________;
(三)完工时间预计:______________
第六条双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务
1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;
3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;
(二)乙方的权利与义务
1.乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划',甲方对于乙方提交的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否,应在________日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件,应共同遵循;
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(
1)施工单位的营业执照及法人证明书;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;
4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;
5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金,用于施工质量和完工时间的保证;
6.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;
第八条乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的`对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条工程质量与验收
(一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。
(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条违约责任
(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。
(四)乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;
(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条争议解决方式
甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第十三条本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。
第十四条本合同签署之日起日内,乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币,方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:(章)_________ 乙方(章)___________
代表人:(签字)_____ 代表人:(签字)_____
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
联系电话:___________ 联系电话:___________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
工程施工协议书2
发包方(以下简称甲方):住址:
承包方(以下简称乙方):住址:
风险提示:发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规,今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程,交给乙方施工,双方约定如下:
一、承包范围外墙面打底、贴砖,框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。
二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡;200╳400规格外墙砖:_____元㎡;板底抹灰______元㎡;顶部抹光_______元㎡,总价以实际面积结算。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
三、质量要求
1、根据甲方技术交底的要求进行施工,不得出现空鼓等质量缺陷,保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求,质量合格
3、竣工验收必须达到优良标准,确保外墙无渗漏。
四、付款甲方按乙方进度支付一定工资,乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%,经验收达标后余款在一个月内全部付清。
五、甲乙双方职责甲方职责:
1、乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责:
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险;
2、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度;
3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料,乙方在施工中要注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,不得偷窃,如有浪费或偷窃,甲方按损失材料价值加倍罚款;
4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,应照价赔偿;
5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
六、工期风险提示:关于实际竣工日期的`规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场,在____月____日前全部完成并开始拆架。
七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
八、违约责任甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、本协议的最终解释权归甲方所有
十一、协议生效条款
(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。
(2)本协议于________年____月____日在__________________(地点)签署。
(3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
十二、未尽事宜,由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。
甲方:代表人:签订地点________年____月____日
乙方:代表人:签订地点________年____月____日
工程施工协议书3
公路工程施工监理合同协议书
本协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监
理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的
项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的'定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
4.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件:
附件A——监理服务的形式、范围与内容
附件B——业主提供的监理工作条件
附件C——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同
规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理
服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__日生效,至___年
___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___
份.双方各执___份。
业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)
法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)
单位地址: 单位地址:
邮编: 邮编
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行;
帐号: 帐号:
工程施工协议书4
甲方:
乙方:
根据甲乙双方 年 月 日签定的《 合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:
1、甲乙双方均有责任对上述《 合同》内容保守秘密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。
2、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待,在没有得到甲方的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
3、在本合同项下,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向第三方透露所承揽工程的相关情况。
4、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批推,乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
5、乙方在施工安装结束交付甲方使用之前,应向甲方提供详细的技术资料。
6、在《 合同》项下,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方,乙方应承诺保证甲方权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利,并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。
7、由甲方提供的本合同工程的`基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。
8、乙方在甲方施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。
9、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
10、乙方承担保密义务的期限为无限期保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
11、本协议提及的技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
12、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向乙方支付违约金工程合同额的 %;并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与乙方的合同关系。
13、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。
14、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
15、 本协议自双方签字或盖章后生效。
16、 本协议与所签定《 合同》为同一主体,为《 合同》不可分割的组成部分。
17、 双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人 法定代表人
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
年 月 日 年 月 日
工程施工协议书5
发包方(以下简称甲方):____________________________________________
委托处理人(姓名):_____________单位:_____________________________
住所地址:__________________________________________________________
联系电话:_______________________bp机号:___________________________
承包方(以下简称乙方):____________________________________________
单位名称:__________________________________________________________
营业执照号:________________________________________________________
注册地址:__________________________________________________________
法定代表人:______________________联系电话:________________________
委托代表人:______________________联系电话:________________________
本工程设计人:____________________联系电话:________________________
施工队负责人:____________________联系电话:________________________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点________________________________________________________
1.2工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)
1.3工程承包方式,双方商定采取下列第_______种承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限__________天;
开工日期__________天______月_____日;
竣工日期__________天______月_____日;
1.5合同价款:本合同工程造价为(人民币)___________________________元
金额大写:__________________________________________________________
(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第__________种方式提供:
1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_____________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第四条甲方工作
4.1开工前______天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。
第五条乙方工作
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
>5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。
第七条材料供应
7.1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;
7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。
第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程质量按下列第_____________项标准执行:
(1)《XX市家庭装饰工程质量验收规定》
(2)其它规定:______________________________________________________
施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。
第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
1、__________________________________________________________________
2、__________________________________________________________________
3、__________________________________________________________________
乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);
10.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移手续(见附表九:工程结算单);
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。
第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按下列第__________种方式支付工程款:
1、此合同签订地为:本市______________家庭装饰装修市场,工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即___________元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的`40%,即______________元,由市场的有关管理部门负责代收。(注:此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证)
2、合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;
┌────────────┬────────────┬────────────┐
│支付次数│支付时间│ 支付金额(元) │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ 第一次 │ 开工前三日 │- │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ 第二次 │工程进度过半│- │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ 第三次 │双方验收合格│- │
└────────────┴────────────┴────────────┘
3、其它支付方式:_______________________________________________ ;
11.2工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,乙方应向甲方开具
正式统一发票。
第十二条违约责任;
12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;
12.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
12.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元;
12.5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
12.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_____________元;
第十三条合同争议的解决方式;
双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决;
1.向_________________________________________________仲裁委员会申请仲裁;
2.向________________________________________________________人民法院起诉。
第十四条几项具体规定;
14.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的____________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内);
14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:
上午_________点_______分至______点_______分;
下午_________点_______分至______点_______分。
第十五条附则;
15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2本合同签订后工程不得转包。
15.3甲、乙双方直拉签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。
15.5合同履行完后自动终止。
15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。
合同附件:
附件一:装饰装修工程施工项目确认表。
附件二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。
附件三:家庭居室装饰装修工程报价表。
附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。
附件五:乙方提供装饰装修材料明细表。
附件六:家庭居室装饰装修工程设计图纸。
附件七:装饰装修工程变更单。
附件八:工程验收单。
附件九:工程结算单。
附件十:工程保修单。
第十六条其它约定条款________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________。
附表一
装饰装修工程施工项目确认表(一)
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┬───┐
│序号│施工│居室1 │居室2 │居室3 │门厅│卫生间1 │卫生间2 │阳台│厨房│
││项目│平方米│平方米│平方米│平方米│平方米│平方米│平方米│平方米│
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│一、│1.│││││││││
│顶棚│涂料│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││2.│││││││││
││乳胶漆│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││3.│││││││││
││吊顶│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││4.│││││││││
││顶纸│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││5.│││││││││
││灯池│││││││││
│├───┼
───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││6.│││││││││
││塑料板│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││10. │││││││││
││颜色│││││││││
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│二、│1.│││││││││
│地面│通体砖│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││2.│││││││││
││釉面砖│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││3.│││││││││
││木地板│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││4.│││││││││
││花岗岩│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││5.│││││││││
││地毯│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││10. │││││││││
││颜色│││││││││
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│三、│1.│││││││││
│墙面│涂料│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││2.│││││││││
││乳胶漆│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││3.│││││││││
││壁纸│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││4.│││││││││
││软包│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││5.│││││││││
││壁板│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││6.│││││││││
││大理石│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││7.│││││││││
││瓷砖│││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│││││││││││
│├───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││10. │││││││││
││颜色│││││││││
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┘
装饰装修工程施工项目确认表(二)
┌──┬─────┬────┬───┬───┬───┬────┬────┬───┬───┐
│序号│施工项目│居室1平 │居室2 │居室3 │门厅平│卫生间│卫生间│阳台│厨房│
│││方米│平方米│平方米│ 方米 │1平方米 │2平方米 │平方米│平方米│
├──┼─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│四、│1.涂料│││││││││
│装饰├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
│作法│2.塑料墙裙│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││3.木踢脚│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││4.砖踢脚│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││5.塑料踢脚│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││6.窗帘盒│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││7.暖气罩│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││8.木质阴│││││││││
││角线│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││9.石膏阴│││││││││
││角线│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││10.包门套 │││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││11.包窗套 │││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││12.包门 │││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││13.现制门 │││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││14.现制窗 │││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││15.现制 │││││││││
││吊柜│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││16.现制 │││││││││
││地柜│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││17.现制 │││││││││
││落地柜│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││18.包管道 │││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││19.暖气 │││││││││
││移位│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││20.管道 │││││││││
││改线│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││21.供电 │││││││││
││改线│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││22.作防水 │││││││││
│││││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││23.灯具 │││││││││
││安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││24.洁具 │││││││││
││安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││25.油烟 │││││││││
││机安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││26.排风 │││││││││
││扇安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││27.热水 │││││││││
││器安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││28.洗手
│││││││││
││盆安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││29.洗菜 │││││││││
││池安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││30.拖布 │││││││││
││池安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││31.防盗 │││││││││
││门安装│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││32.铝合 │││││││││
││金门窗│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││33.挂镜 │││││││││
││线│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││34.饰物、 │││││││││
││镜子│││││││││
│├─────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┤
││35. │││││││││
└──┴─────┴────┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┘
甲方代表(签字): 乙方代表:(签字):
附表二
家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
┌───┬──────────────┬──────────┬────────┐
│ 序号 │ 工程项目及做法 │计量单位│ 工程量 │
├───┼──────────────┼──────────┼────────┤
│││││
├───┼──────────────┼──────────┼────────┤
│││││
├───┼──────────────┼──────────┼────────┤
│││││
├───┼──────────────┼──────────┼────────┤
│││││
├───┼──────────────┼──────────┼────────┤
│││││
└───┴──────────────┴──────────┴────────┘
甲方代表(签字): 乙方代表:(签字):附表三
家庭居室装饰装修工程报价单金额单位:元
┌──┬──────────────┬────┬─────┬─────┬────┐
│序号│装饰内容及装饰材料规格、型号│数量│ 单位 │ 单价 │合计金额│
││、品牌、等级│││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 1││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 2││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 3││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 4││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 5││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 6││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 7││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 8││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 9││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 10 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 11 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 12 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 13 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 14 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 15 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 16 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 17 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 18 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 19 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 20 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 21 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 22 ││││││
├──┼──────────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ 23 ││││││
└──┴──────────────┴────┴─────┴─────┴────┘
甲方代表(签字): 乙方代表:(签字):附表四
甲方提供装饰装修材料明细表金额单位:元
┌──────┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬────┬────┐
│材 料 名 称 │ 单位 │ 品种 │ 规格 │数量│单价│金额│供应时间│供应至的│
│││││││││地点│
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼────┼────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼────┼────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼────┼────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼────┼────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼────┼────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼────┼────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼────┼────┤
││││││││││
└──────┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴────┴────┘
甲方代表(签字): 乙方代表:(签字):附表五
乙方提供装饰装修材料明细表金额单位:元
┌──────┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬───┬──────┐
│材 料 名 称 │ 单位 │ 品种 │ 规格 │数量│单价│金额│供应时│供应至的地点│
││││││││间││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
├──────┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──────┤
││││││││││
└──────┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴──────┘
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
附表六家庭居室装饰装修工程设计图纸
┌────────────────────────────────────┐
││
││
││
││
││
││
││
└────────────────────────────────────┘
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
附件七
装饰装修工程变更单
┌──────┬───
───────┬──────────┬────────┐
│变更内容│ 原设计 │ 新设计 │增减费用(+ -)│
├──────┼──────────┼──────────┼────────┤
│││││
├──────┼──────────┼──────────┼────────┤
│││││
├──────┼──────────┼──────────┼────────┤
│││││
├──────┼──────────┼──────────┼────────┤
│││││
├──────┼──────────┼──────────┼────────┤
│││││
├──────┼──────────┼──────────┼────────┤
│││││
├──────┴──────────┴──────────┴────────┤
│详细说明:│
└─────────────────────────────────────┘
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
注:若变更内容过多请另附说明
附件八
工程验收单
┌───┬───────────────┬─────────┬───────┐
│ 序号 │ 主要验收项目名称 │ 验收日期 │ 验收结果 │
├───┼───────────────┼─────────┼───────┤
│││││
├───┼───────────────┼─────────┼───────┤
│││││
├───┼───────────────┼─────────┼───────┤
│││││
├───┼───────────────┼─────────┼───────┤
│││││
├───┼───────────────┼─────────┼───────┤
│││││
├───┴───────────────┴─────────┴───────┤
│ 整体工程验收结果 │
├─────────────────────────────────────┤
││
││
││
│年月 日 │
└─────────────────────────────────────┘
全部验收合格后双方签字盖章:
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
附件九
工程结算单
年 月 日
┌──┬───────────────────┬─────────────┐
│ 1│合同原金额││
├──┼───────────────────┼─────────────┤
│ 2│变更增加值││
├──┼───────────────────┼─────────────┤
│ 3│变更减值││
├──┼───────────────────┼─────────────┤
│ 4│甲方已付金额││
├──┼───────────────────┼─────────────┤
│ 5│甲方结算应付金额││
└──┴───────────────────┴─────────────┘
甲方代表(签字盖章):乙方代表(签字盖章):
附件十
工程保修单
┌──────┬───────────┬───────┬──────────┐
│公司名称││ 联系电话 ││
├──────┼───────────┼───────┼──────────┤
│用户姓名││ 登记编号 ││
├──────┼───────────┴───────┴──────────┤
│装修房屋地址││
├──────┼───────────┬───────┬──────────┤
│ 设计负责人 ││施工负责人││
├──────┼───────────┼───────┼──────────┤
│进场施工日期││ 竣工验收日期 ││
├──────┼───────────┴───────┴──────────┤
│保修期限│_______年______月______日至_______年______月_______日 │
└──────┴──────────────────────────────┘
甲方代表(签字盖章):乙方代表(签字盖章):
备注:
(1)从竣工验收之日计算,保修期为一年。
(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修。
(3)保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,乙方酌情收费。
(4)本保修单在
甲方签字、乙方签章后生效。
监督电话:
┌───────────────────┬────────────────┐
│甲方(签字):│乙方(盖章):│
├───────────────────┼────────────────┤
││ 法定代表人: │
├───────────────────┼────────────────┤
││ 委托代理人: │
├───────────────────┼────────────────┤
│年月日│ 年 月日│
└───────────────────┴────────────────┘
家庭装饰装修市场合同认证意见(市场合同认证章:)
委托代理人(签字):___________________
联系电话:___________________
______年_____月____日
工商行政管理机关签证意见:
经办人:
______年_____月_____
工程施工协议书6
甲方:
乙方:
安全是人类最基本的需求,是人类社会文明进步的标志,也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市市政工程项目安全生产、文明施工有关规定》和《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》(渝建发〔20xx〕265号)的规定,甲乙双方协商一致,特制定本协议书。
一、安全文明施工措施费的计取
根据重庆市建设委员会(渝建发〔20xx〕265号)的规定安全文明施工措施费中(定额费用,按时计算费用已在招投标时计取,进入标底),专项费用标准按其他市政工程标准取费,即为该标段工程总造价的0.6%取费,其金额为¥:元(大写人民币)。
二、甲方的责任、权利和义务
1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、每季度末按国家建设部JGJ59—99标准和对乙方进行考核,作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据,严禁借考核吃拿卡要。
5、每月召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。
7、根据现场的检查记录,确定该标段安全生产、文明施工是否合格。根据有关规定,不合格者,不计取安全文明施工措施费。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的.不得进行施工作业。
2、严格执行《重庆市市政工程项目安全生产、文明施工有关规定》和建议部JGJ59—99标准,并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。
3、乙方主要负责人的职责
①建立、健全本单位安全生产责任制,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。
③制定安全事故应急救援预案,若遇险情,及时启动。
④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5、按照国家规定(从业人员300人以下)乙方应配备专职或兼职的安全管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务,但保证安全生产的责任仍由本单位负责。
6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力,并由职能部门考核合格后方可任职。
7、根据《安全生产法》的规定,乙方应对从业人员进行安全教育和培训,保证从业人员具备安全生产知识,熟悉安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
8、对有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。
9、料场需放炮作业的,必须经有批准权的机关批准后,方可实施放炮作业,并安排专门人员进行现场管理,确保《爆破安全规程》的遵守和安全措施的落实。
10、对爆炸物品的购买、运输、储存、管理使用,必须按国家的法律法规的规定执行。
11、项目经理部和安全生产监督检查人员进行安全监督检查时,乙方要主动接受检查,并积极配合,不得拒绝,阻挠和拖延,并在检查记录上签字。
12、运输过程中,遵守有关法律法规的规定,保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全,防止污染城市,对造成的损害承担全部责任。
13、每月至少召开一次安全文明生产会议,自查自纠不安全因素及隐患,保证工程顺利进行,会议记录上报项目经理部备案。
14、控制噪声,防止扰民。
15、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
16、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为,按《忠县旧城功能恢复工程违反安全文明施工承担违约责任细则》承担违约责任金,安全生产、文明施工措施不落实造成事故的,按有关规定追究责任。
四、违约责任
1、甲方未按本协议履行,将按有关行政法律法规处理。
2、竣工验收,经县建设行政主管部门按单位工程安全生产文明施工状况综合评定。评定不合格者,不计算安全文明施工措施费,其支付的该项费用的安全文明施工专项费用,在工程结算中扣除。
3、乙方未按本协议履行职责,按《××县××工程违反安全文明施工承担违约责任细则》向甲方交纳违约金。
五、本协议一式叁份,双方签字生效,工程竣工验收后失效。
未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
法定代表人:
乙方:
×年×月×日
工程施工协议书7
发包方(简称甲方):______承包方(简称乙方):______
住址:__________________住址:__________________
经双方协商同意,甲方将部分_________________砌砖单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,具体内容如下:
一、工程名称:
________________________________
二、工程期限:
自______年______月______日起,至______年______月______日止,共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。
三、质量标准:
乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程。
四、工程单价:
________________________________
五、结算方式:
由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。
六、质量责任:
1、本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。
2、乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
七、安全责任:
1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度,严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方承担。
2、乙方负责本职工的安全教育工作。
八、工程验收:
1、工程质量验收务必按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
2、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不贴合要求,甲方有权根据状况要求支付违约金,严重的.责令退场,一切损失由乙方负责。
九、违约责任:
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约职责。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每一天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体状况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十、争议纠纷解决:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1、提交_________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
十一、其他约定
1、本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。
2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
3、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
4、本协议未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_______________乙方:_______________
代表人:_____________代表人:_____________
联系电话:___________联系电话:___________
签约地点:___________签约地点:___________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工协议书8
甲方: XXX
乙方: 上海XX室内外设计装潢有限公司
依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该XX路XX弄XX号XXX室装修施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:
一、 工程概况:
1、工程地点:2、工程内容:室内设计和装修施工
3、工程造价:元(大写)
二、协议内容:
1、甲乙双方均同意解除年日签定的.《号XXX室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、甲方支付首期款20xx元。
3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计:
4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕,否则甲方自请他人处理,并拒付垃圾清运费。
本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式 贰份,由甲乙双方各收执壹份。 传真及扫描件具体等同的法律效力。
甲 方:乙 方:
全权授权代表:
全权授权代表:
年月日年 月 日
工程施工协议书9
发包人(全称):
法定代表人或其委托代理人:
承包人(全称):
法定代表人或其委托代理人:
根据《民法典》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就__________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
3、工程立项批准文号:___________________。
4、资金来源:___________________________。
5、工程内容:___________________________。
6、工程承包范围:________________________。
二、合同工期
计划开工日期:_______年_______月_______日。
计划竣工日期:_______年_______月_______日。
工期总日历天数:_______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准与验收
工程质量符合_____________________标准。
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为:_______人民币(大写)(¥_______元);
其中:
(1)安全文明施工费:_______人民币(大写)(¥_______元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:_______人民币(大写)(¥_______元);
(3)专业工程暂估价金额:_______人民币(大写)(¥_______元);
(4)暂列金额:_______人民币(大写)(¥_______元)。
2、合同价格形式:_______。
五、项目经理
承包人项目经理:___________;联系电话:_______________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的'文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、质量保修
1、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。
2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
3、乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。
九、签订时间
本合同于_______年_______月_______日签订。
十、签订地点
本合同在___________________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同________________自生效。
十三、合同份数
本合同一式_____份,均具有同等法律效力,发包人执_______份,承包人执_______份。
发包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
______年_____月_____日
承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
______年_____月_____日
工程施工协议书10
发包单位:
施工单位:
根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。
1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。
1.5质量目标:基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。
第二条合同工期
2.1开工日期:(以实际进场时间为准)XX年6月5日。
2.2竣工日期:(即完工时间)XX年7月5日。
2.3该工程工期不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。
2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延一天罚金1000元,以此类推,最高不超过总价的10%。
第三条工程造价及付款方式
3.1合同价款:以实际完成工程量结算,执行XX辽宁省建设工程计价定额。
3.2此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。
3.3承包方向发包方提交工程进度表,发包方向承包方支付工程进度款。
第四条双方的工作和义务
4.1甲方的工作义务
(1)甲方派驻工地代表:全权负责本工程施工中的一切事宜。
(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。
(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。
(4)负责本工程的对外联系工作。
4.2乙方的工作义务
(1)乙方派驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切适宜。
(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。
(3)服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。
(4)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。
第五条关于工程验收的约定
5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3双方应及时办理中间工程的`检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
5.4由于乙方原因造成质量或人员事故,其一切后果由乙方承担,工期不顺延。
5.5工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。
5.6工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意
第六条违约责任
6.1若因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1000违约金。
6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违约。
6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。
第七条争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。
第八条附则
8.1本合同一式两份,双方各持1份,均具有同等法律效力。
8.2在合作过程中如有未尽事宜,可另行签定补充协议,并具有同等法律效率。
发包方: 承包方:
年 月 日 年 月 日
工程施工协议书11
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协 商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容:等内容。
四、承包形式:包工包料双包工程。
五、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责:
(1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查;
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工
(3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务;
(4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的`全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付,但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。
十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。
工程施工协议书12
单项工程施工协议书
发包人(全称):魔方(xx)公寓管理有限公司 .
承包人(全称):.
鉴于发包人、承包人双方于 年 月日签订了合同编号为: 的《魔方(广州 )公寓管理有限公司装修施工合同》(以下简称总包合同),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、总包合同及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。本合同是针对具体单项工程施工的协议,与总包合同具有同等法律效力。
一、工程概况
工程名称: 魔方(xx)公寓管理有限公司广州宝岗大道项目
工程地点:
工程内容: 施工图、施工图范围内所包含的全部施工内容、消防等施工过工程立项批准文号:无
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围: 发包人审核过的工程量清单内所有项目.
三、合同工期
开工日期:
合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准:必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB
50300-20xx)及工程所在地相关职能部门的规定和要求及其他相配套的'工程质量验收规范。
五、合同价款
金额(大写):(人民币)
(小写):(人民币)
六、项目经理及监理工程师姓名
6.1发包人派驻的工程师
姓名:职务:质检工程师
6.2 发包人派驻的项目经理
姓名: 职务: 项目经理
6.3 承包人派驻的项目经理
姓名:职务:承包人项目经理
6.4 承包人派驻的项目现场负责人
姓名: 职务: 项目现场负责人
七、承包人向发包人承诺按照总承包合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内
承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照总包合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、其他约定:除本合同明确另行约定之外,本合同所涉及的其他所有事项应按照总包合同执行,包括但不限于双方的权利及义务、违约责任等。
双方约定以下电子邮箱及通信地址为双方约定有效联系途径:
发包人电子邮箱:
通信地址:
承包人电子邮箱:
通信地址:
十、合同生效:本合同文件在双方签字盖章后即生效,合同有效期截止到本合同项下的工程全部完成且质量保修期结束或总包合同提前解除或终止日(以较早者为准)。
合同订立时间:
合同签订地点:南京市秦淮区罗廊巷7号
本合同双方约定自双方法人或法人委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
(本页为签字页,无正文)
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
签约代表:
签约代表:
工程施工协议书13
发包人(以下简称甲方):
统一社会信用代码:
通讯地址:
承包人(以下简称乙方):
统一社会信用代码:
通讯地址:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就__________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:___________________________。
2、工程地点:___________________________。
3、工程立项批准文号:___________________。
4、资金来源:___________________________。
5、工程内容:___________________________。
6、工程承包范围:________________________。
二、合同工期
计划开工日期:_______年_______月_______日。
计划竣工日期:_______年_______月_______日。
工期总日历天数:_______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准与验收
工程质量符合_____________________标准。
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为:_______人民币(大写)(¥_______元);
其中:
(1)安全文明施工费:_______人民币(大写)(¥_______元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:_______人民币(大写)(¥_______元);
(3)专业工程暂估价金额:_______人民币(大写)(¥_______元);
(4)暂列金额:_______人民币(大写)(¥_______元)。
2、合同价格形式:_______。
五、项目经理
承包人项目经理:___________;联系电话:_______________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的`为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、质量保修
1、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。
2、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
3、乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。
九、其他
1、本合同于_______年_____月_____日签订。本合同在______市_______区_____________签订。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交工程所在地人民法院提起诉讼。
3、合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
4、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式_____份,均具有同等法律效力,发包人执_______份,承包人执_______份。
(以下无正文)
甲方(盖章):
签约日期:________年___月___日
乙方(盖章):
签约日期:________年___月___日
工程施工协议书14
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据工程实际情况和进度需要,甲方决定把该项目的钢筋分项工程分包给乙方施工,双方根据分工负责,确保双方权益关系,经充分协商一致,签订本协议书,并严肃遵照执行。
一、工程概况:
1.1、工程名称:
1.2、工程地点:
1.3、分包范围:砼浇筑(前后盘的配合工作)、养护(刷养护液)模板底脚找平、堵缝及剔除,每道工序及拆模时的场地清理和垃圾外运;钢筋上砼清理;主体结构的二次砼浇筑。辅材(含)
二、工程质量及要求:各段各项工程验收和主体竣工验收一次性优良。
2.1、乙方砼在浇筑前做好:安全防护工作(架板铺设)、搅拌机械、泵车的检查,泵送砼、布料机、布料管的连接准备工作,砼浇筑完毕后应马上将搅拌区、泵车、甭管拆除清洗集中堆放在指定地点。
2.2、本工程要求乙方在砼浇筑时一次成优:剪力墙和顶棚不抹灰、地面不找平,若出现则该部分材料、机械、人工费等费用由乙方承担。
2.3、乙方人员在砼浇筑时应禁止下列问题出现:窗台下口填筑不饱满、砼疏松不密实、烂根、蜂窝、麻面露石子、露筋、杂物夹渣层,上述问题如果形成实物,必须立即剔凿修补,所发生的修补费用及人工费由乙方承担,且超出允许偏差范围,严重影响观感和验收的(视情节轻重)给予最低每处200元以上的罚款处理。
2.4、乙方人员在浇筑砼时标高一定要拉线尺检操作(平台板厚±10mm,剪力墙标高±20mm)。
2.5、砼浇筑前要将作业面上所有杂物清理干净,以免拆模后出现夹渣现场;剪力墙底脚一定要先找平塞严避免烂根现象,上述问题若在拆模时出现,则按50元∕处罚款处理。
2.6、乙方人员在浇筑砼前后要将工作面上的垃圾清运干净,禁止堆积,否则按0.5元∕㎡作处罚处理。
2.7、乙方在成品养护上要定人、定时对砼成品进行养护(必须达到养护周期方可终止);对砼成品要进行保护。
2.8、甲方根据国家质量验收规范和评定标准及时对乙方进行技术交底和组织验收工作;乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量验收标准,精心组织施工,全部工程质量必须达到省优良工程标准。
2.9、如工程质量、如乙方人员不到位甲方派人突击,甲方则按元∕工日从乙方扣除,进度达不到协议所定的标准,甲方有权清退乙方所有人员,乙方已经完成的工程量按实际立方结算,地下室按6元∕m3地上按12元∕m3,并承担相应的经济损失。
三、工期:以项目部编制的总体计划为准,乙方必须保证充足的劳动力按时完成合同工期。
四、结算依据与付款方式:
4.1、结算工程量必须有项目经理和栋号负责人签认的相关手续,否则不予结算。
4.2、结算依据:(按大合同结算的建筑面积为依据)。
4.3、付款方式:
4.3.1、工程款结算:
进场后先行垫付至地上四层,工人伙食由甲方负责每名工人每月300~500元,工程款项到位后甲方将地下室至四层工程款的70%支付乙方,主体完工付,结算余额部分由甲方提供食堂的费用及生活费年底付清。乙方委派为现场负责及预付款的支付人。
4.3.2、余款结算:
a﹑跨年度工程:甲方在春节前按乙方本年度所完成工程量的70%进行付款。
b﹑非跨年度工程:甲方在春节前一次性付清乙方本工程工程款100%。
4.3.3、每次支付工程款时,乙方必须持有其工人亲自签字的工资发放表,甲方方可予以结算。否则不予受理(工资表总款额应与当次支付工程款数目相一致)
4.3.4、甲方借用乙方零用工按65元∕工日计算。
4.3.5、每月付款时按甲方联合检查评比分数,当得分为90-100分不扣减单方价格;当每个单项得分在90分以下的,每少壹分扣减单项价格的10%(注:1.把单项分扣完为止;2.按安全、文明、质量、进度单项价格;3、由于乙方原因造成的)后进行付款。
4.3.6、全部完工付款时按甲方联合检查每月检查评分总和的'平均数,当平均数为90-100分不扣减单方价格;当每个单项的平均分数在90分以下的,每少壹分扣减单项价格的10%(注:1.把单项分扣完为止;2.按安全、文明、质量、进度单项价格;3、由于乙方原因造成的)后进行付款。
五、现场管理及安全生产:
5.1、乙方人员必须服从和接受甲方的各项规章制度,对现场人员进行严格的安全生产交底,对每个职工必须签订好安全生产责任书;乙方所有人员进入施工现场必须戴好安全帽、安全带;若发现不系帽带者罚款20元∕人∕次,不戴安全帽者,罚款50元∕人∕次,高空和临边作业不系安全带者,罚款100元∕人∕次;凡违反上述规定及责任和损失由乙方自行承担。
5.2、乙方在施工中若因违反《安全生产条例》而发生的各类安全事故,其责任和损失由乙方自行承担。若发生伤亡或重伤者,给甲方造成恶劣影响,甲方对乙方一次性罚款5万元。
5.3、乙方人员进场时必须随身携带身份证以备公安部门检查(否则按50元∕人罚款处理);对于其确认劳动关系的作业人员乙方必须认真审查,保证人员的政治素质、身体条件和技术水平,工人年龄不得低于18岁,但不得超过60岁;严禁残疾人、妇女、儿童进入施工现场或进行施工作业;否则所发生的一切事故及费用均由乙方自行承担!
5.4、乙方在工地以外所发生的各类安全事故均由乙方负责。乙方如有工人突发性疾病者,乙方负责处理不得对甲方造成任何影响。
5.5、乙方确保施工范围内的文明施工,保持工完场地清(否则每次罚款50-100元)。
5.6、严禁打架斗殴、结伙停工,如发生时甲方有权予以处罚500元∕人∕次,造成不良影响的有权清退乙方队伍,严重的送经法律部门处理,并且已完成工程量不予以结算。
5.7、乙方领用仓库工具后应如数退还,如有损坏、丢失按价赔偿,结算时从工程款中扣除!
5.8、在施工中因乙方原因造成开发商、甲方及监理公司等各部门所产生的罚款均由乙方承担!
六、附则:
6.1、本协议未尽事宜双方共同协商解决。
6.2、本协议自签订之日即告生效;一式贰份,甲、乙方各持壹分,工程款结清后本协议自行失效。
甲方:
代表签字:
xx年xx月xx日
乙方:
代表签字:
xx年xx月xx日
工程施工协议书15
甲方:
乙方:
经双方共同协商,就甲方委托乙方(红树林美食广场二楼网吧装修工程的钢结构部分工程)施工的安全责任问题,订立如下协议:
一、凡甲方委托乙方的钢结构工程施工项目适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款,严格按照安全操作规程施工。
二、乙方人员进入工程施工现场,必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。
三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况,按规定悬挂安全警告标志,发现违章作业者要立即纠正并作出处理。
四、乙方在实施“工程合同”期间,所有安全责任由乙方承担,与甲方无关;乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障,保费由乙方承担。由于乙方的'工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的,其一切损失及责任一律由乙方负责,并由乙方向其上级主管单位上报,组织调查,接受处理。
五、由于乙方的工具设备和高空作业施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的, 一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担,并由乙方负责向其上级主管单位上报,组织调查,接受处理。
六、乙方的特种作业人员(含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员)必须持证上岗,乙方要有专人负责安全监督检查工作,使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。
七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线,接取用电电源等,必须经用户有关部门批准才能进行作业,甲方有权按协议规定进行抽查和监督,发现违章作业(施工)时,甲方有权停止乙方作业,其损失由乙方自负。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方盖章签字后生效。
甲方: 乙方:
经办人: 经办人:
年 月 日 年 月 日
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
【工程施工协议书】相关文章:
工程施工协议书09-22
工程施工协议书06-28
工程施工合同协议书11-02
工程施工合同协议书11-27
建设工程施工协议书08-07
工程施工的安全协议书08-09
消防工程施工协议书07-14
工程施工合作协议书07-04
工程施工协议书15篇(经典)07-07
建设工程施工合同协议书10-18