【推荐】施工合同锦集7篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编为大家收集的施工合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
施工合同 篇1
甲方：________________
乙方：________________
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场____楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
一、承包内容
____楼屋面采用____卷材防水（____层）；卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚，分三遍成活；地下室外墙为聚氨酯卷材____mm厚（____层）。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价
屋面为____元/m2；卫生间及地下室地面为____元/m2；地下室外墙为____元/m2（含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用）。
三、工程期约
_________年____月____日到_________年____月____日，总工期_____天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月____日付完成工程量的____%工程款，待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。
3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的'安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡；如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
日期：_________年____月____日_________年____月____日
施工合同 篇2
我单位承建的石大御景园1#、17#、18#、19#、20#楼施工项目。为促进工程进度和保证工程质量、确保安全的情况，我单位奔着公平、合理、平等、互利的原则，将本工程混凝土浇筑、砌砖等分部分项工程承包给 施工队。内容为：
一、承包方式：本工程以清工形式承包，项目部只提供一台电锯（副材、钉子、铁丝、胶带、施工照明灯具、灯线、生活等乙方自负）。
二、承包内容：
1.模板制作安装和拆模全部施工程序。
2.本工程所有模板内容（框架、二次结构、小型构件等）。
3．模板相关的材料到场卸车，材料堆放（按项目部指定位置堆放）。
4.模板加工及工程外围现场整理。
5.模板工程结束将所有材料分类码放整齐，钉子拔掉后，在项目部指定位置放置（如木方、模板、扣件、顶丝等各自归类堆放，便于送回）。
6.钢筋棚、木工棚防护。
三、质量标准及现场文明施工要求：
1.工程质量：合格工程，优良验收。执行地方性和国家现行的质量验收标准和操作规范。严格按照三检要求（自检、互检、专检）等专项报验程序。施工前把本分项工程的施工方案和施工组织设计报项目部审核后方可施工。积极配合建设方、监理方和上
级有关部门的验收。
2.现场要求：市级文明工地的标准。执行现行的法律、法规及强制性条文和强制性规范，保护好、保持住现场文明工地的布局。
四、工期：1#、17#、18#三月底必须封顶，19#、20#四月底封顶，3月1日开始施工人员必须达到70人以上，少一人罚款贰佰元
五、双方的`权利和义务：
1.工人进入施工现场必须服从项目部的管理，积极配合管理人员的工作，统一安排、统一协调，共同维护工地的生产秩序，遵守公司项目部的各项规章制度，工人要遵纪守法，维护公司的荣誉，严谨打架、酗酒、闹事等行为，情节严重、性质恶劣者项目部移交公安机关处理。要与其他工种相互配合，搞好团结及成品防护，以促进工程进度。
2.工人进入工地必须接受三级教育及公司项目部的各项规章制度，公司项目部始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
3.严谨违章作业，模板配料期间正确掌握和使用机械，搞好机械安全防护措施。达不到施工条件、违章作业造成意外伤害后果自负。对机械做好定期保养，人为损坏加倍赔偿。模板支撑严格按照要求搭设。扫地杆、剪刀撑等承重部位必须按要求施工、不能凭经验马虎大意。发生经济损失及人身伤害均由乙方负责。材料使用要合理精心计算，如发生材料浪费，乱拉乱据，项目部任何人发现至少贰仟元罚款。现场达到活完、料净、场地清。出现涨模现象，乙方如不及时处理甲方处理，处理费用在工程款中扣回。
4．对于违章指挥，工人有权拒绝，并可向上一级领导反映，对于违章作业，出现后果由班组及个人负责。
5. 班组要严格熟悉图纸，对于各种构筑物几何尺寸和标高要严格控制，必须符合设计要求。对图纸中不明白的地方及时沟通，如私自窜改图纸，私做主张，后果自行处理。处理费用在工程款中扣回。
6.工程施工要善始善终，中途退出人工费拒付。
7.爱护公物，生活区的房屋、门窗、床、电器等要使用好保护好、使用好。出现损坏加倍赔偿，如出现违章乱拉乱扯，项目部给予500元以上罚款，出现的损失和造成对他人的伤害由乙方自行处理赔偿。
六、价格、结算依据及付款方式：
1. 结算依据：按混凝土与模板接触面积结算，执行山东省建筑工程量计算规则。
2.价格 元 /㎡。
3.付款方式：平时支付部分生活费，农忙时支付工程款的70%，余款工程竣工后年底付清。
4.本合同一式三份，签订之日后生效，未尽事宜另行商议，如发生争执到本工程所在地人民法院裁决，本合同随工程结束自行作废。
甲方：山东顺发建筑安装有限公司石大御景园项目部
乙方：
年月日
施工合同 篇3
甲方：XXXXXXXXX钢结构有限公司
乙方： XXXXXXXX钢结构彩板工程有限公司
甲、乙双方共同协商就乙方承揽XXXXX钢结构有限公司旧车间改造工程相关事宜，达成如下条款：
一、工程名称：
XXXXXXXXXXX钢结构有限公司旧车间改造工程
二、工程地点：
甲方公司车间
三、工程面积：
见图纸（按实际轴线投影面积计算）
四、安装单价
1、拆除和安装墙板和C型钢单价：8元／㎡
2、拆除厂房及安装厂房单价：28元／㎡
五、承包范围：
XXXXXXX钢结构有限公司旧车间的改造，包括拆除和安装等。具体工作大致包括以下内容：
1、拆除中间过道两侧墙体彩钢板及窗户；
2、东车间南头四间拆除并把南山墙封上；
3、西车间南头扩建四间并把南山墙拆除；
4、东二跨西山墙封闭。
六、工程期限：
本合同签订之日为开工时间，总工期为 22日（日历天数）。以开工报告日期为准。
开工日期：20xx年5月9日；
竣工日期：20xx年5月31日
七、质量及安全
1、工程质量：合格，按国家现行工程施工质量验收规范执行。
2、乙方应严格按照图纸及有关标准安装，屋面不得有漏雨现象，屋面板、墙面搭接或板与板之间连接一定要吻合，不得有闪缝现象；包角附件一定要横平竖直，拉铆钉、自攻钉的间距要均匀，安装好工程的屋面板,墙面板不允许有褶皱，并保证水槽连续焊接质量及C型钢二次焊接工艺等。
3、乙方施工负责人应对乙方的施工人员进行严格的质量安全教育，乙方施工人员从工程合同签订施工开始到工程施工结束期间如出现的事故及其所产生相关的费用均由乙方承担，与甲方无任何关系。
4、拆除的'材料物品要保护好，如有损坏由乙方赔偿。
八、质保期及质保金
质保期为本工程安装完毕并验收合格之日起 个月，甲方于11月1日将质保金3000元支付给乙方。
九、甲方责任
1、甲方负责协调好地方关系，保证施工顺利进行。
2、甲方确保材料供应及时，不影响乙方安装。
3、甲方应按合同约定，及时支付给乙方安装费(如不按时支付工程款乙方有权停工，责任由甲方承担)。
十、乙方责任
1、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。
2、乙方应严格按照甲方及施工图纸要求精心施工、确保工期。
3、施工人员的吃、住、行均由乙方自理；吊装费、脚手架搭设人工费用、施工用工具、安全措施费用均由乙方承担。
4、乙方应根据工程的进度情况及时增加人员确保工期。
5、乙方应对甲方发到工地的所有材料物品进行保护。
①卸车时轻吊轻放，不能把梁、柱等成品件有砸弯现象；
②屋面板、墙面板进入工地现场更要注意保护，不要让板表有划痕现象，不、 允许有折板现象。
③乙方在施工中应注意施工安全，做好安全防护措施，不得有任何安全隐患， 做到安全文明施工。
十一、其他事项：
1.乙方指定______ 为工地现场代表，乙方指定______ 为收款人。
2.本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，本合同生效后。因本合同发生争议，由甲方所在地人民法院管辖。
甲方：乙方：
地址：地址：
20xx年5月30日20xx年5月30日
施工合同 篇4
发 包 方： (以下简称甲方)
承 包 方： (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的`如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、 自柜体到厂日起履行保固条款;
5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解 约
1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇5
合同编号：
签订地点：
签订时间：
甲方（业主）：_____________________________________________
乙方（承包方）：_____________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
装饰工程施工地点：
施工内容：
承包方式：
合同总工期______天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
合同总价款（金额大写）；
其中：人工费________元；材料费________元。（见附表一）
二、双方工作
1．甲方工作
1．1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1．2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1．3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2．乙方工作
2．1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。
2．2乙方指派________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的.各项事宜。
2．3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2．5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
三、工期
1．工期延误
1．1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）甲方不能按约定提供开工条件。
（2）设计变更和工程量变化。
（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1．2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。
1．3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元违约金。
四、工程价款支付
开工日前三天，甲方支付总价款的________%，计________元；
工程日期过半，甲方再支付总价款的________%，计________元；
验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计__________元。
五、材料供应
1、甲方供应材料
甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二） 。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
2、乙方采购的材料
乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
七、质量与验收
1．工程质量
1．1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《XX市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1．2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2．竣工验收与保修
2．1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。
2．2双方约定隐蔽工程和中间验收部位：___________________________ 。
2．3双方约定的保修项目内容期限为：________
______________________ 。
（本条2．2和2．3款的内容过多可另加页）
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请__________________________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_____________种方式解决：
1、由_______________仲裁委员会仲裁；
2、向人民法院起诉。
十一、其他约定
________________________________________________________
_______________________________________________________。
十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
十三、组成本合同的文件包括：
1、本合同条款及合同附表；
2、施工图纸及做法说明；
3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；
4、补充规定。
十四、其他
1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定 （签字、鉴证、公证）后生效。
2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。
业主：（签章） 承包方： （公章）
注册地址：
住地：法定代表人：
委托代理人：
联系电话：联系电话：
年月日 年月日
鉴（公）证单位： （公章）
经办人：
鉴（公）证日期：
年月日
施工合同 篇6
合同编号： 甲方：
乙方：
经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。
一、 工程名称：家庭低温热水地板辐射采暖系统（以下简称“地暖系统”）
二、 工程地点：
三、 工程工期：
四、 工程价款与结算方式：
1、工程造价：乙方以每平方米元为甲方进行实际面积方米的地暖系统安装，工程总价元，包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。
2、甲方在签订本合同的同时向乙方首付备料款，余款在工程安装完毕，验收合格后一次性付清。
3、甲方在施工期间对所超出合同约定的'工程材料款项，双方应立补充合同并在工程合同结束后一并付清。
五、工程说明：
1、依据:中华人民共和国行业《地面辐射供暖应用技术规程》JGJ142-20xx。
2、地暖材料组成：
（1）威能地暖采暖管材采用耐高温交联聚乙烯（PE-Xa）,管材型号16*2.2；
（2）分水器：阿尔波特(Arbet)纯铜制分水器；
（3）保温层：挤塑板或苯板，2cm厚，承压20kg；
六、注意事项;
1、安装地暖前卫生间要先做防水；
2、安装地暖前强、弱电线铺设完成，不可走地暖层上；
3、甲方一定要先将房间地面找平后提供给乙方，以保证乙方施工；
4、地暖安装完毕后，避开在上面钉钉、钻孔；
5、地面上铺设瓷砖效果最好，依次为实木地板、复合地板等；
6、铺设地暖的地面每平方米不可置放超过1吨的重物；
7、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场，由甲方办理施工手续并协助乙方正常施工，如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工，乙方不承担违约责任；
8、甲方应在乙方工程完工后及时验收，验收期为工程完工并通知甲方后三日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。
七、乙方工作说明：
1、安装设备：保温板、反射膜、铁丝网，卡钉、分水器、管材、水压打压泵；
2、技术准备:熟悉房屋结构，进行条理分析，确定分水器位置及地暖环路走向；
3、人员准备：威能公司专业熟练技术工人；
4、安装程序：铺设保温层—铺设反射层—铺设铁丝网片—安装分水器—地暖管环线铺设—连接分水器—打压试验—前期施工验收—安装壁挂炉并系统调试—完工验收。
八、主要工程材料及验收标准：
1、主要工程材料：德国威能壁挂炉，德国阿尔波特分水器及阿尔波特地暖管；
2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米；
3、系统验收以地暖盘管安装完毕后一次打压为准，系统打压指数为0.6-0.8Mpa，压力实验正常达标要求：打压后半小时内系统压力下降不超过0.05Mpa
4、管材间距180-200mm。
5、乙方所提供采暖管材在供水温度不高于60度，压力小于0.6Mpa的条件下保证正常使用50年，并由保险公司进行质量保险，如由乙方安装问题造成的损失由乙方承担，如因产品质量问题给甲方造成人身及财产损失，由保险公司按照实际损失赔付。
6、乙方质保期为施工验收合格后，主机设备威能壁挂炉执行工厂质保条款，两年免费保修，终生维护。控制系统及管路由本公司负责质保，三年免费保修，终生维护。
九、其它约定事项：
1、地暖安装完毕后严禁在上面钉钉、钻孔；
2、如果供暖压力不够可以安装循环泵。
十、在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
电话： 电话：
年 月 日
施工合同 篇7
发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组
承包方（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
第一条工程概况
1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。
3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
6、工期：天。
即自年月日开工至年月日竣工；
第二条工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条工程质量和竣工验收
一、分项工程的工程质量要求
（一）清理路基
1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。
2、需要对路基范围内的软泥清理干净。3、需要排干路基范围内的积水。
（二）砌石
1、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。
2、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。
3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。
4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。
5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。
（三）填土及夯实
1、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。
2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。
（四）涵洞接长
1、清理基底软泥；
2、侧墙砌石，墙厚70公分。
3、盖板采用钢筋网+c20混凝土浇筑，厚度15公分。
（五）水泥路面
1、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。
2、采取c20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比为：0.51:1:1.81:3.68。
3、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。
4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。
5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的.配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。
二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收
1、隐蔽工程：清基、落石脚等
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。
三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。
四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。
五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。
七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工。如发现施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
八、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。
九、乙方应做好质量和安全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。
十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意。
第四条工程计量和工程结算
一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实的为准。
二、所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可。
三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。
四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。
第五条工程款支付
1、签订合同七天内，预付工程总价20%，计为元整，作为备料款。
2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价60%。
3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。
4、按工程总价的5%为质保金，计为元整；
第六条保修约定
一、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。
二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。
三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。
第七条合同争议与终止
一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉。
二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。
三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
甲方代表：
乙方：
身份证号码：
身份证号码：
地址：
地址：
开户行：
帐号：
开户行：
帐号：
电话：
电话：
日期：
日期：
【施工合同】相关文章：
施工施工合同04-12
施工施工合同15篇01-01
施工总承包和施工合同02-07
施工合同08-24
施工的合同08-17
施工合同12-31
施工的合同11-17
劳务合同施工合同01-07
水利施工合同03-19
农村施工合同03-19