建筑施工合同

时间:2023-04-03 16:40:25 施工合同 我要投稿

建筑施工合同【精】

  在当今社会,人们对合同愈发重视,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编收集整理的建筑施工合同,希望对大家有所帮助。

建筑施工合同【精】

建筑施工合同1

  发包方:(以下简称甲方)____ ___________________________________________

  承包方:(以下简称乙方)___ ____________________________________

  经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造________ 工程,签订以下协议:

  一、 工程内容:

  (详见图纸)。 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

  二、 工期:

  1、 开工日期:本项目工程工期从年月个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

  2、 施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  4、 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  三、 工程合同价款:

  经协商本合同总承包价款为人民币________:。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。

  四、 承建方式

  乙方对建筑工程包工、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  1、甲方负责提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方确认方可进料施工。

  2、 施工期间甲方负责甲方施工发生的水电费用。

  五、 工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:支付次数分三次支付。 第一次:工人进场后5月15日预付总工程费用的40%。

  第二次:工程进入第二阶段7月1日预付总工程费用的.30%。

  第三次:工程进入最后阶段7月30日付总工程费用的30%。

  (2)此合同所描述款项不含税金。

  六、 工程质量要求:

  1、 乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

  七、 工程竣工验收结算:

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于十个工作日内结算完毕。

  八、 延期违约责任:

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币500元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期

  延误及经济损失由甲方负责。

  九、 质保内容

  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

  十、质保期限

  以工程竣工验收合格之日起计算工程、水电工程质保期为六个月。保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  十一、双方在施工中的几项规定:

  1、 施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。

  2、 施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

  3、 甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

  4、 乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。

  十二、合同生效与终止:

  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。 十三、 本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议, 补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 合同附件一:《工程款项支付表》.

  委托代表:

  委托代表:

  签名:(甲方)

  签名:(乙方)

  签订日期:

建筑施工合同2

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程内容及范围:

  二、承包形式:

  三、工程造价及合同款支付:

  1、 工程总造价:

  2、第一次付款:工程竣工并验收合格后,支付工程总造价的95%;

  第二次付款:总工程款的5%作为质保金,一年后结清。

  甲方支付上述款项时,乙方应当事先向甲方出具等额合法的专业发票,否则甲方有权拒绝支付而不承担任何法律责任。

  四、工程期限:本工程工期为 天(日历天),自 年 月 日至 年 月 日(也可以约定自乙方收到甲方开工通知书之日起算)

  五、工程质量标准:

  1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

  2、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。

  六、违约责任

  1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的1‰ 支付违约金。

  2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的1‰支付违约金。

  3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额5‰的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的1‰支付违约金。

  七、工程安全要求:

  1、乙方负责工程现场的安全文明施工,应负责统一管理本工程的施工作业安全及消防等工作。甲方有权按有关法律、法规的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。

  2、乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任。

  3、甲方应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任。

  八、双方权利义务:

  (一)甲方:

  1、解决材料物资的堆放和临时设施场地。

  2、在乙方不违反合同条例的.情况下,保证按照合同约定方式支付工程款。

  (二)乙方:

  1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。

  2、承担本工程施工中的一切安全事故责任。

  3、按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。

  4、把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。

  5、组织落实施工管理人员和材料设备进场。

  6、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。

  7、安全文明施工。

  九、工程验收:

  1、工程竣工后,乙方向甲方汇报工程竣工情况,甲方在接到乙方验收申请报告后应在五个工作日内组织有关部门与乙方共同验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。并于验收合格后十五日内按照合同支付工程款。

  2、工程竣工验收合格后一年内,承包方负责该工程的质保工作。

  十、附则:

  1、未尽事宜双方协商解决,无法协商达成一致的,由甲方所在地人民法院解决。

  2、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字、盖章、即开始生效,至工程款结清后自动失效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表(签字): 代表(签字):

  年 月 日 年 月 日

建筑施工合同3

  一、建筑施工合同中管理费

  (一)管理费全额返还给实际施工人

  最高人民法院(20xx)民抗字第10号案件中,最高人民检察院提起抗诉,理由为:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定:“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得,充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价,立法目的在于规范建筑业市场,保证建筑工程质量,进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案,十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费,系违法分包所得,是典型的非法所得,无论是判归十六化建公司还是返还胡某,都没有法律依据,应当予以收缴。

  最高人民法院审理认为:根据《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴,目的在于平衡当事人之间的利益关系,及时制裁违法行为,进一步规范建筑市场,保证建筑工程质量,进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定,不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况,判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,依据《解释》第四条对定,将非法转包人已经取得的管理费,认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式,而是根据案件实际情况,以公平公正原则为基础,以平衡各方利益为标准,做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

  (二)法院酌定管理费支付比例

  最高人民法院(20xx)民申字第1277号案件中,最高人民法院审理认为:本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效,合同自成立时起不具有法律约束力,因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效,故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用,不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调,原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55.6241万元,并无不当。

  最高人民法院(20xx)民申字第1635号案件中,最高人民法院审理认为:原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作,依照公平原则,酌定以工程款8236363.09元为基数,参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况,按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据无效合同的处理原则,认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中,违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作,依据民法中的公平原则,酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分,从而参照合同约定确定管理费数额,而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用,从而酌定实际施工人管理费数额。

  (三)根据过错原则确定管理费数额

  最高人民法院(20xx)民申字第861号案件中,最高人民法院审理认为:20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定:乙方(余松坚、黄泽喜)按工程实际结算总价的22%扣缴甲方(中太公司)的'工程管理费、税金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同,应认定为无效,中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用,属违法所得,不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款;尽管此约定是当事人真实意思表示,但合同被认定为无效后,如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴;一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款,法律依据不足,本院不予支持。

  上述案件中,最高人民法院在确认建设工程合同无效后,根据我国《合同法》第五十八条规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”上述案件中,非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错,最高人民法院根据过错责任原则,依据法院自由裁量权确定管理费数额。

  (四)根据合同履行情况结算

  最高人民法院(20xx)民申字第1078号案件,最高人民法院审理认为:对管理费,从二审查明的案件事实来看,双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此,实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支,属于工程价款的一部分,即使合同无效,双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此,二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费,并无不当。

  上述案件中,最高人民法院在认定建设工程合同无效后,认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定:“建设工程施工合同无效,但是建设工程竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”上述案件中,涉案合同虽然无效,但是路航公司实际履行了管理义务,该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格,双方参照合同结算工程价款时,亦应当参照合同约定按实结算管理费。

  (五)尚未支付的管理费无需再支付

  最高人民法院(20xx)民申字第1522号案件中,最高人民法院审理认为:《解释》第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定,人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中,因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费,且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据,二审法院对此处理并无不当。

  二、建筑施工合同的法律含义

  建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。

  三、管理费用的法律意思是什么

  管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

  管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

  企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

建筑施工合同4

  甲方:______________

  乙方:______________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定,XXX(以下简称甲方)将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX(以下简称乙方),经双方协商,达成如下承包协议:

  一、建设物料及施工费用共239万元,核算标准如下:

  1、圈舍主体建筑:圈舍总面积2000平方米,包工包料600元/平方米,合计120万元。

  2、办公室及防疫室200平方米,工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米,工料及施工费12万元。

  3、青贮池3000立方米,工料费合计45万元,干草棚300平方米,工料费6万元,沼气池200立方米,工料费16万元。

  4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

  二、施工期限

  工程建设自20xx年4月份开始,20xx年10月30日前交工验收。

  三、甲方前期拨款

  甲方前期拨付乙方预备资金50万元,用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

  四、双方权利

  (一)甲方:

  1、认真履行协议要求,按合同要求支付乙方施工费用。

  2、为乙方提供劳动食宿场所,保证水、电设施正常使用。

  3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序,保证乙方正常施工。

  (二)乙方:

  1、严格按甲方图纸,在技术人员指导下进行施工。

  2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择,严格执行采购制度,保证原材料质量。

  3、施工期间负责施工队伍的'管理,保证施工安全,无责任事故。

  4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限,负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

  甲乙双方各执一份,协议自签订之日起执行。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:______________乙方:______________

  日期:______________日期:______________

建筑施工合同5

  发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)

  甲乙双方经过协商,本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则,双方就本着建筑工程施工事宜达成共同遵守的条款如下:

  一、 工程概况:

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程内容:凡图纸以内的工程,乙方负责作完,凡图纸以外的工程,甲方再加工时费。

  4、 本工程(毛墙毛地,外墙原浆勾缝,没有瓦帽、前墙瓷砖。)

  5、 承包形式:包工不包料,只包土建其余不包。

  二、 承包价格:( )元/m2。

  三、 施工要求:乙方施工必须按照施工要求进行,凡检查不符合要求的部分应立即返工。

  四、 材料供应(甲方 )

  五、 工期:

  六、 付款方式:工人进入施工现场先付生活费( )元,一层主体砖砌完付整个工程款的( ),一层现浇顶打完付整个工程款的`( ),二层砌完砖付工程款(),二层打完顶付工程款的( ),内粉完付整个工程款的( ),外墙及地面粉完付( )。

  七、 安全事故只负责自己工人的安全。

  八、 施工期间铁钉、铁丝、墨、工程线、水费、电费由甲方负责,甲方负责回填,保证不影响施工。

  九、 乙方不负责工程的水、暖、电安装工程及门窗、栏杆等安装和上下水地沟的挖土和填实。

  十、 甲方负责水、电、路三通。

  十一、 因下雨、停水、停电所误工期相应顺延,因工程款不按时到位,造成停工责任由甲方负责。

  十二、 甲方负责看管好乙方的工程设备及住宿,生活烧煤、浇砖。

  十三、 建筑面积计算长×宽,雨罩0.8米以内算一半,0.8米以外算全面积。

  十四、 其它:如果甲方没有办理手续,或邻家没有协商造成停工,由甲方负责误工费。甲方负责浇砖、看场、拉送设备。

  以上协议双方各自遵守,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,本合同工程完款付完自行作废。

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日

建筑施工合同6

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  经甲乙双方磋商,甲方同意将自已的建筑装修分项工程承包给乙方,现将双方有关事且宣订以下合同。

  一、工程名称及地点:

  1、xx工程名称及地点:

  二、工程概况及质量要求。

  1、xx装修标准:住宅楼室内装修:

  2、xx工程质量:乙方按图纸和甲方的要求进行施工。各工程施工程序严格按国家建筑规范进行及做好有关保养工作,凡隐蔽工程均需甲方有关人员验收合格后方可进行隐蔽,施工各项工作质量必须达到合格,努力争取优良。

  三、工程承包方式及施工内容:

  1、xx工程承包方式,乙方包工不包料,一切施工程序均按单包方式进行施工及管理。

  2、xx工程施工承包内容:

  住宅楼室内外装修:

  四、双方职责:

  1、xx甲方职责,甲方负责征地、折迁、用地规划、建筑设计、报建等有关建房的行政手续和三通一平工作,按时保量将工程所需施工材料运到工地50米以内,适时装配所需施工机械备,按规定做好甲方本职内各项工作,确保工作顺利进展。

  2、xx乙方职责,乙方依据承包施工内容,认真组织好工程施工所需达标人员,按规范要求做好技术交底和制订施工计划等施工前期的相关工作,各项工作必须做到安全

  第一、质量

  第二、时间

  五、施工单价及结算付款方式。

  1、施工单价:

  2、结付方工式:

  六、工程有关事项:

  1、xx乙方必须遵守国家法律、法规、严格执行甲方的各项制度,服从甲方分工和指挥,实行层级管理,如有违约和乙方人为造成的一切民事、刑事、经济等一切责任,均由乙方自负,甲方有权取消乙方合同并追究其所造成的一切损失。

  2、xx安全生产:乙方必须严格遵守安全的.规章制度,加强安全生产专项思想教育,认真做好安全生产的各项工作,如有违反和不符合要求的人员,一律不准上岗并按有关规定从严处理。如有出现任何人为事故,均由乙方自负,与甲方无关。

  3、xx工程材料、用具、设备等一切用料,均由甲方依据工程所进行分配并按规定存放在指定的场所内。每道工序完成后必须清理场地并经甲方有关人员验收合格后,方可进行下道工序。

  4、xx甲方提供地切机械、用具和领原料,乙方要妥善保管好,并按规范保养好,否则造成一切损失,均由乙方按价赔偿或加倍处罚。

  5、xx任何员工不得在工地吵架、斗殴、汹酒、赌博、闹事等一切违规行为,做到尊上爱下,文明施工,如有违法乱纪行为者,均送有关执法部门依法严惩。

  6、xx未尽事宜栏:

  甲方:_______________乙方:_______________

  日期:_______________日期:_______________

建筑施工合同7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法》和国家的有关法律法规,为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,双方本着平等互利的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将海口市凤翔花园4栋2单元1804(样板间)家庭套房装饰工程宜交由乙方负责,达成如下协议订立本合同。

  一、 工程概况:

  1.1承包范围:装饰部分包含(泥工砌砖批荡贴砖部分、水电安装部分、木工造型吊顶部分、涂料粉刷部分)。

  1.2承包方式:由于本装修工程项目是合作关系,(家具、家电、布艺窗帘等软装部分均由甲方负责采购安装完成;工程竣工后便于我司带领其他小业主品鉴)相应为我司推介2到3位业主供我方装修进行弥补;材料由甲方采购;我司包清工:负责施工、包工期、包质量、包施工安全和文明施工,包一次性竣工验收合格;依据《装饰工程清单计价书及施工图为准》作为本合同附件。

  1.3工程地点:海口市 小区

  1.4工程造价:本工程造价为(大写:肆万肆仟伍佰肆拾伍元 小写¥44545.00元)

  二、工程施工期限:

  2.1本工程合同工期日历天数为60天,自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。

  2.2因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水等不可抗力因素,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  2.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  三、甲乙双方责任:

  3.1 甲方责任开工前2天,甲方向乙方提供施工所用的水、电接驳位,并协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 3.2协助乙方做好现场保卫、垃圾处理等工作。 3.3按本合同相应约定向承包人及时支付合同价款。

  3.4乙方责任:开工前2天,乙方向甲方提供施工图纸或作法及现场技术交底。

  3.5指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、保工期完成施工任务;解决乙方负责的各项事宜。

  3.6承包人原则上不允许更换驻工地代表,遇特殊情况下承包人须推选出符合规定驻工地代表人选,在征得发包人没有认可的情况下,承包人擅自更换驻工地代表,须向发包人支付合同总价款的¥1‰违约金。

  3.7负责施工现场的防火、防施工安全工作并承担由此可能产生的责任及费用。

  3.8工地现场要做到 场容整齐、文明施工、工程完工清场(文明施工现场管理规定)。

  3.9严格执行施工规范,安全操作规程、环境保护,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保护和垃圾等工作;构建物(包含文物保护建筑)。

  四、 结算方式及付款方法:

  4.1即按(4.5)合同约定预算价并结算。

  4.2可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  4.3工程变更签证经双方确认才可生效,在竣工验收结算后并一起支付。 4.51.82 付款流程:

  第一期付款:合同签订后三天内,甲方支付合同总价款的50%,即人民币 22272.5 元,作为工程预付款;

  第二期付款:水电等隐蔽工程验收后支付合同总价款的45%,即人民币 20_5.25 元,作为二期工程款;

  第三期付款:工程竣工验收合格后5日内付5%的尾款 2227.25 元。

  五、违约条款:

  5.1乙方在工程完工后,不能按照合同及国家规范验收达标的,所造成的损失由乙方承担,给予乙方承包合同价的1‰的罚款。 5.2在施工过程中,乙方不能达到甲方施工工期的要求,甲方有权处予乙方承包价1‰的罚款,并终止合同的执行,撤换施工队,由此造成的损失由乙方承担。

  5.3乙方完工后应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品,如造成损失,应加倍赔偿。

  5.4 乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场,如擅自停工,甲方有权向乙方索赔

  5.5甲方若不按合同约定付款,每延期一天,罚款1‰。否则由此引起的责任费用概由甲方承担。

  六、 工程验收:

  6.1工程质量达到协议书约定的'质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

  6.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按照工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的人工费用,材料损失。全部由承包方承担。工期不予顺延。

  6.3隐蔽工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 24 小时以书面形式通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,发包人在验收记录上签字后,承包人可进行下道工序施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收,承包人承担相应的工期延误违约责任及经济损失。

  6.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  6.5工程竣工后,乙方并通知甲方验收并签字,在乙方发出通知后,5个工作日内,甲方若无签字验收或甲方自行使用该装修视为自动验收通过。

  七、服务条款:

  装饰工程结束后乙方将对(本装饰项目工程4栋2单元1801)按国家现行标准执行保修;装饰项目工程1年、安装项目工程2年、防水项目工程5年;保修期内全部免费,但人为部分不在保修内,所发生的材料费用概由甲方负责承担。

  八、附则条款:

  本合同若有未尽事宜,经双方协商补充并签订补充协议,补充协议与本合同都具备同等法律效力。

  本合同经甲乙双方代表签名盖章即生效。 本合同一式六份,双方各执三份。

  甲方: 乙方:

  甲方代表人(签)章 乙方代表人(签)章

  联系电话:

  开户行: 开户行:

  联系电话:

  账号: 账号:

  签约地:

  年 月 日

建筑施工合同8

  发包方(以下简称甲方):xxxxxxxxxxxxxx装饰工程有限公司

  委托代理人(姓名):

  联系电话:

  承包方(以下简称乙方):

  委托代理人:

联系电话:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条:甲方工作

  1、甲方负责洽谈承揽装修业务;

  2、甲方负责广告策划和发布,设计方案和制作工服;

  3、甲方负责施工现场的施工进度,工艺说明,巡视督导,验收等方面;

  4、负责工程测量,预算,设计,导购,现场管理;

  5、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

  第二条:乙方工作

  1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度,同一着甲方工服,施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志;

  2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,如乙方不按图纸及工艺施工,造成的损失由乙方负责;

  3、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  4、乙方应处理好物业及业主的关系,不得和业主争吵,有问题须及时向甲方反映,监理及时协调;乙方负责施工现场安全;

  5、文明施工,管理好工程材料,施工过程中出现工伤事故由乙方负责;

  6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务,如有业务应通知甲方,经甲方同意办理相关手续后方可承接;

  7、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场;

  9、保证施工现场的整洁,施工现场做到一日一清,施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点,材料、工具按指定位置整齐排放,工程完工后负责清扫施工现场;

  10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续,出现问题甲方不负责;

  11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易,一经发现全部扣除乙方向甲方交纳的保证金;

  第三条:工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  第四条;材料供应

  1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

  2、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收;

  第五条:工期延误

  1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (a)、工程量变化或设计变更;

  (b)、不可抗力;

  (c)、甲方同意工期顺延的其他情况。

  2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

  3、因乙方责任不能按期完工,工期不能延误;因乙方原因造成质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。每延误一天按工程总额的`2%扣除。

  第六条:质量标准

  1、双方约定本工程施工质量按<<天津市建筑装饰工程质量检验评定标准>>质量验收规范执行;

  2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工,随时接受甲方检查,如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

  第七条:工程验收和保修

  1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  a、材料进场后的材料验收;

  b、水、电、暖改造完后的隐蔽验收;

  c、防水工程验收;

  d、中期(木做收口)验收;

  e、工程完工后的整体竣工验收。

  乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

  2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续;

  3、本工程自验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续;

  4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后,填写工程保修单。

  第八条:工程款支付方式

  1、签订本合同时,甲方收取乙方壹万元作为质量保证押金,乙方承揽每个工程时,甲方从每个工程中扣出本工程最后结算总额的5%作为工程保修金,每个工程保修金在工程保修满两年后甲方支付给乙方,质量保证押金待双方合作结束(合作结束时间为乙方最后接的工程竣工日)后满两年。甲方一次性支付给乙方。

  2、材料进场验收合格后两日内支付工程派工价的30%;中期验收合格后两日内支付工程派工价的30%,待工程整体完工且业主验收合格后七日内支付工程派工价的35%,其余5%作为工程保修金(参照1条)

  3、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后7日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方在签字时向乙方结清工程尾款;

  4、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  第九条:违约责任

  1、合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

  2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  4、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

  第十条:合同争议的解决方式

  双方发生争议协商解决不成时,按下列1—2种方式解决:

  1、向---天津市---仲裁委员会申请仲裁;

  2、向----人民法院---起诉。

  第十一条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  2、本合同签订后工程不得转包;

  3、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  第十二条:其他约定条款(可另附页,附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力)。

  第十三条:自甲乙双方签订本协议之日起,甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。

  甲方:

  乙方:

  盖章:

  盖章:

  年月日

建筑施工合同9

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照相关法律的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、1工程名称:

  1、2工程地点:

  1、3承包范围:

  1、4承包方式:

  1、5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。

  1、6合同价款(人民币大写):

  第二条甲方工作

  2、1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2、2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2、3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

  2、4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  2、5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  第三条乙方工作

  3、1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3、2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  3、5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  3、7工程施工过程中,乙方应当严格遵守操作规程,安全施工。

  第四条关于工期的约定

  4、1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4、2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4、3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4、4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第五条关于工程质量及验收的约定

  5、1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5、2由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5、3由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5、4工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  5、5双方约定的其他事项:

  第六条关于工程价款及结算的约定

  6、1双方商定本合同价款总价款为

  6、2本合同生效后,甲方分次,按以下时间支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

  (1)合同签订后,支付

  (2)隐蔽工程检查验收后,支付

  (3)竣工验收后支付余款

  第七条关于材料供应的约定

  7、1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  7、2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第八条有关安全生产和责任的约定

  8、1乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、操作规范的要求。乙方人员的.人身、财产问题由乙方自行负责,由此产生的一切后果均与甲方无关。如因乙方及其工作人员的原因造成甲方,以及第三方的人身、财产损害的,应当依法承担赔偿责任。

  8、2由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担相应责任。

  8、3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担相应责任。

  第九条违约责任

  9、1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。9、2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。

  9、3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  9、4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  9、5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  9、6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  9、7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十条争议或纠纷处理

  10、1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  第十一条其它约定

  第十二条附则

  12、1双方可以根据工程进展情况订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  12、2本合同自双方或其授权代表人签字盖章之日起生效。本合同一式四份,双方各执两份,每份具有同等法律效力

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  代理人:代表人:

  单位地址:单位地址:

  电话:电话:

  邮编:邮编:

  年 月 日 年 月 日

建筑施工合同10

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  施工协议书武阳xx丽园小区四角亭景观工程190000.00元(十九万元整)

  发包方(以下简称甲方):_________承德XX公司

  承包方(以下简称乙方):_________

  经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳xx丽园小区景观xx工程,签订以下协议:_________

  一、xx工程内容:_________

  平米等xx工程(详见施工图纸)。

  以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

  二、xx工期:_________

  1、xx开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

  2、xx施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、xx因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  4、xx发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  三、xx工程合同价款:_________

  经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。

  四、xx承建方式

  1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承

  建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。

  3、xx施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

  五、xx工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款:_________

  1、本工程无预付款。

  2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分三次支付。

  1、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给

  该项工程款合同金额60%。四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  2、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。

  3、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主

  认可的签证、变更)10%。

  4、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质

  保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。

  3、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为

  3.41%)。

  六、xx工程质量要求:_________

  1、xx乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的.内容、要求

  及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、xx施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。

  七、xx工程竣工验收结算:_________

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

  八、xx延期违约责任:_________

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,

  则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。

  九、xx质保内容

  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

  十、质保期限

  以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,xx期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  十一、双方在施工中的几项规定:_________

  1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的费用由甲方负责。

  2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安

  全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

  3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

  4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建

  的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。

  十二、合同生效与终止:_________

  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲

  方将款项结清后合同即告终止。

  十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,xx补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

  合同附件一:_________

  1、工程图纸2、工程预算书

  甲方:_______________乙方:_______________

  日期:_______________日期:_______________

建筑施工合同11

  发包方(以下简称甲方):_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  经甲、乙双方协商一致,本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳丽园小区景观工程,签订以下协议:_________

  一、工程内容

  _______平米等工程(详见施工图纸)。

  二、工期

  1、开工日期:_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止,共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

  2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  4、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  三、工程合同价款

  经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元(十九万元整),若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实际发生结算。

  四、承建方式

  1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承建工程的饰面样板材料,必须经双方共同确认方可进行施工。

  3、施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

  五、工程付款办法

  1、本工程无预付款。

  2、合同生效后,发包人按时直接向承包人支付工程款:_________支付次数分五次支付。

  3、四角亭a亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (1)四角亭b亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (2)四角亭c亭完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (3)廊架c完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  (4)防腐木地板完工后,经业主、甲、乙三方验收合格,付给该项工程款合同金额60%。

  4、工程全部完工后,付单项工程总费用(工程总价)的20%。

  5、工程全部完工后三个月内,付工程总费用(总价,包括业主认可的签证、变更)10%。

  6、扣留工程总费用(含业主认可的签证、变更费用)10%为质保金,工程全部完工并已验收合格为时间节点计算,一年后支付。

  7、此合同所描述款项含税金(即税金由甲方代扣,扣除税率为3.41%)。

  六、工程质量要求

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求

  及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证(采用视频资料)。

  七、工程竣工验收结算

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。

甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

  八、延期违约责任

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币500元;若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。

  九、质保内容

  质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

  十、质保期限

  以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期,质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算,期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  十一、双方在施工中的几项规定

  1、施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工,所有修改调整的`费用由甲方负责。

  2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。

  3、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。

  4、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。

  十二、合同生效与终止

  本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满,甲方将款项结清后合同即告终止。

  十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。

  签名:_________(甲方) 签名:_________(乙方)

  签订日期:______年_________月_________日 签订日期:_______年_________月_________日

建筑施工合同12

  甲方:(发包方)______________________________

  乙方:(承包方)______________________________

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况

  (一) 工程名称:__________________________________

  (二) 工程地点:__________________________________

  (三) 工程范围:_________________________________________________。

  (四) 工程总造价:经双方确定本工程实行双包(包工包料),含框架及内外粉,门窗和水电安装,综合单价为500元每平方米,工程量为按实际收方结算 ,全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写__________。

  第二条 工程期限

  根据双方协商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必须在双方约定期限完成施工,超过期限则由乙方承担一切后果。因恶劣天气或自然灾害引起误工则工期顺延。

  第三条 工程质量

  乙方根据甲方的'要求进行施工,确保工程质量。

  第四条 工程价款结算

  (一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。

  (二) 工程价款结算与拨付办法;第二层完工付第二层工程量的80%,第三层完工后付第三层工程量的100%,所有工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。

  第五条 双方责任

  (一) 甲方责任

  1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调,以保证施工材料、设备等能顺利进出场。

  2、甲方应提供乙方施工所需的水、电接口。

  3、工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

  (二) 乙方责任

  1、乙方根据甲方的要求施工编制施工方案,并经甲方同意后施工。

  2、乙方应按照双方约定的施工方案严格组织施工。

  3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由乙方自行负担。

  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。

  5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

  第六条 合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。

  1、提交_______________仲裁委员会( )

  2、依法向人民法院起诉( )

  第七条 附则

  (一) 本合同自双方签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

  (二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

  第八条 附加条款

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同13

  甲方:____________

  乙方:

  为实施好______县20______年度大中型水库库区基金项目,解决______、______人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:

  一、工程名称:20______年度大中型水库库区基金项目。

  二、建设内容和规模

  1、 内容:______、______人饮工程。

  2、 规模:按设计图纸和预算。

  三、工程造价

  工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(¥34.00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。

  四、承包方式:工程采取由乙方包工、包料、包质量。

  五、工程日期:开工时间为 年 月 日,竣工时间为 年 月 日,工期为 天。

  六、甲乙双方责任

  甲方:按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

  乙方:按照《施工合同》及甲方提供的`施工设计图纸进行施

  工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,

  凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。

  七、搞好安全生产:乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。

  八、工程付款方式:工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%。提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题,保证金如数退还。

  九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。

  十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。

  甲 方:______县水库移民工作管理局

  法人代表:

  项目负责人:

  乙 方:

  法人代表:

  项目负责人:

  签订日期: 年 月 日

建筑施工合同14

  XXXXXX公司(以下简称甲方)

  XXXXXX公司(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条 工程概况

  工程名称: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地点: XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程内容: XXXXX 承包范围: 包工包料 开工日期: XXXX年XX月XX日 竣工日期: XXXX年XX月XX日 合同工期总日历天数: 40天 质量等级: 合格 合同价款(大写):

  第二条 图纸

  一、图纸提供日期: xxxx年xx月xx日

  二、图纸提供套数: 两套

  第三条 驻工地代表

  一、甲方驻工地代表及委派人员名单:

  二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有): 无

  三、乙方驻工地代表:

  第四条 甲方工作

  一、乙方施工所需要的场地,由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。

  二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的.水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点,并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。

  一、 乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。

  二、 乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。

  三、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数:乙方进入现场二日内,一份。

  四、负责在交工前清理施工现场。

  第六条 检查和返工

  乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查,如因质量问题需要乙方返工、修改,乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出,由甲方承担。

  第七条 工程质量等级:合格.

  第八条 验收标准:

  一、按照建筑施工质量验收规范GB 50300-20xx验收。

  第九条 工程价款与支付

  一、 总造价:

  二、付款方式:

  1、合同签订日起,甲方支付给乙方总造价40%预付款。

  2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款,验收合格再支付总造价20%工程款。

  3、一年后支付总造价5%质保金。

  第十条 乙方采购材料设备

  一、乙方采购材料、设备的要求:经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。

  二、材料要求:

  第十一条 竣工验收

  乙方提供验收报告的时间:工程竣工验收后二日内。

  一、工程竣工后,由乙方于工程竣工验收合格后三日内,向甲方代表提交结算报告,并由甲方代表批准。

  第十三条 保修

  一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算,保修期为壹年。

  二、由乙方提供的工程安装,因产品及施工质量问题,乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。

  第十四条 争议

  在履行合同中,如甲乙双方发生争议,其解决的程序为:自行调解、申请、提出起诉,在争议未果之前应保持施工连续,同时甲乙双方都要保护好已完工程。

  第十五条 安全施工

  一、在施工期间,由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。

  二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。

  第十六条 其它

  一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效,合同有效期为二年。

  二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

  三、本合同内的未尽事宜,经甲乙双方共同协商后另签协议,与本合同具有同等效力。

  甲方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

  开户银行名称: 开户银行名称:

  银行帐号: 银行帐号:

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

建筑施工合同15

  发包方(简称甲方)

  承包方(简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》,《建筑安装工程承包合同条例》,以及其他有关法律规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  第一条 概况

  1、甲方工程项目系合法审批。

  2、工程施工地点:

  3、工程承包方式:

  4、总价款: 元,大写(人民币): 经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价向甲方计收。

  5、工期: 天。即自________年____月____日开工至________年____月____日竣工;

  第二条 工期

  一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期的相应费用。

  二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。

  五、因乙方原因,工期每延误____日,乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金,甲方有权直接在工程款中扣除。

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间,乙方应提前24小时通知甲方。

  二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。

  第四条 关于工程质量及验收的约定

  一、由于乙方原因造成质量事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。

  二、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的人工费,看管费每天100元人民币。

  三、材料在使用前,乙方应提供给甲方样品,并经甲方确认后,方可使用。乙方在施工过程中,应自觉接受用户监督,严格按照装修设计方案施工,装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购,保质保量,装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符,甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。

  四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工,如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。

  五、根据合同要求,乙方应按时、按质、按量完成装修任务,如甲方在装修期间对原方案提出修改意见,须及时向乙方提出修改方案,甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。

  六、乙方施工过程中的.所有施工图,需经甲方签字认可后,方可施工。

  七、乙方在施工过程中,由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。

  第五条 付款方式

  1、签订合同七天内,支付工程款总额 %,计为 元整;

  2、工程进展到 ,支付工程款总额 %, 计为 元整;

  3、工程进展到 ,支付工程款总额 %, 计为 元整;

  4、工程验收合格一周内支付工程总额的 % ,计为 元整;

  5、按工程总额的 %为质保金,计为 元整;

  第六条 其它

  一、乙方施工完毕后,做到人走场清,让客户满意。

  二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。

  三、甲方如不按合同的约定付款,乙方有权按工程总价的5每日收取滞纳金。

  第七条 保修的约定

  一、保修期限为 天,自通过甲方的竣工验收之日起计算。

  二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题(非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题)的维修,如不属于以上问题造成的维修,除材料由甲方本身购买外,乙方将收取相应的人工费。

  三、如乙方怠于履行保修义务,甲方有权另行委托

  第三方进行维修,费用由乙方承担。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

【建筑施工合同】相关文章:

建筑施工合同08-10

建筑施工合同11-20

建筑施工劳务合同03-02

简单建筑施工合同03-13

承包建筑施工合同12-07

建筑施工劳务合同04-12

建筑施工合同【荐】03-30

建筑施工合同【热】04-05

【热门】建筑施工合同04-05

【推荐】建筑施工合同04-06