当前位置：明兵范文网>合同协议>施工合同>工地施工合同

工地施工合同

时间：2023-03-12 16:39:41 施工合同我要投稿

工地施工合同(精选15篇)

　　随着人们法律意识的建立，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的工地施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工地施工合同(精选15篇)

工地施工合同1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就金叶广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢及广场地角线制作等装饰施工事项协商一致，订立本合同。

　　工程地点：通辽市科尔沁区明仁大街

　　工程承包方式：乙方包工、包料并负责安装;乙方自行测量、设计并提供效果及施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份。

　　1、施工内容：

　　广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢;

　　广场室内不锈钢地角线制作。

　　2、使用材料：(详见报价明细表)

　　滚梯侧面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);滚梯底面使用材料为201材质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm)，根据甲方确认颜色镀玫瑰金;地角线使用材料为SUS304不锈钢拉丝板，厚度1.2mm(实厚0.9mm);内部结构使用20mmX40mm方矩管，壁厚为足1.5mm;以上材料乙方需提供样品，经甲方验收合格加以封存，作为竣工验收标准样品。

　　3、制作工艺：(详见施工图)

　　4、施工要求：严格按照甲方确认的施工图纸制作安装，所用材料必须合同要求所按封存样板质量、规格执行;施工焊接点平整光滑，抛光处理达到平板水平。

　　5、工期(滚梯)：40天，由20xx年3月17日至20xx年4月25日竣工;本合同签订十个工作日内，乙方第一批材料及施工人员进入施工现场，地脚线部分逐层按期进行。

　　6、工程造价：

　　滚梯每部造价人民币￥23000元，9部合计￥207000元，其中包含人工费￥63000元地角线每延米造价人民币￥38元，其中包含人工费每延米￥6元，以实际制作数量结算;本工程总造价(暂定)人民币：贰拾万零七仟元整，￥207000元;最终以实际制作数量结算。

　　7、付款方式：

　　(1)、本合同签定三个工作日内，甲方向乙方支付首付款即：￥62100.00元(总造价30%)，乙方收到首付款后进场开工;

　　(2)、滚梯安装基础施工及滚梯样品完成后，甲方向乙方支付二期款即：￥81900.00元;

　　(3)、滚梯部分全部制作完成,验收合格后甲方向乙方支付尾款即：￥56500.00元;

　　(4)、甲方留￥6500.00元为质保金，12个月内无质量问题，甲方全额返还质保金。

　　8、双方责任：

　　(1)、甲方须按合同规定按时支付乙方施工进度款项,如因不按期支付工程款所导致的延误施工工期，乙方不承担责任。

　　(2)、甲方提供符合施工要求的水源、电源，负责协调其他工种及管理部门之间的关系，为乙方施工提供各种便利条件。

　　(3)、甲方必须参与工程质量和施工进度的`监督，负责材料进场、样

　　板封存及竣工验收确认工作。

　　(4)、乙方必须按期、保质的完成场外加工及现场安装;与其他交叉施工工种和谐相处，注意现场成品保护，因乙方原因对现场成品造成破坏的应照价赔偿，造成工期延误及一切相关损失由乙方负责。

　　(5)、严格遵守商场施工规定，确保施工安全，特殊工种需持证上岗，施工期间违章、违规造成的一切经济损失及人身伤亡由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　(6)、乙方负责制作成品及所需材料的装车及运输，保证制作成品完好运抵施工现场，运输过程中导致成品损毁及丢失均由乙方负责。

　　(7)、质保期内非甲方使用及外力损坏，出现的任何质量问题，均由乙方负责免费维修，乙方不能及时按甲方要求维修的，甲方有权自行解决，费用由质保金中扣除。

　　9、违约责任：

　　(1)、合同双方中的任一方因未能履行合同约定给双方造成经济损失或导致合同无法继续履行时，应办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方全部经济损失。

　　(2)、甲方未按合同规定期限支付乙方施工款项，每延迟一天，按暂定总造价的5，作为违约金赔付乙方。

　　(3)、如无甲方原因或不可力抗因素，乙方未按期完成施工，每延迟一天，按暂定总造价的5，作为违约金赔付甲方，误期不得超过5天，超过5天，甲方有权废止本合同，并扣除余款。

　　(4)、乙方必须按约定质量标准及施工图纸的材料规格、要求完成本工程，如出现材料不符及施工工艺不合格，甲方有权要求乙方无条件返工，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

　　10、合同争议的解决方式：

　　双方发生争议协商解决不成时，向合同签订地人民法院起诉。

　　11、附则：

　　(1)、本合同由甲、乙双方直接签订，合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(2)、附件：装饰施工图，报价明细表。

　　(3)、合同履行完后自动终止。

　　单位名称：(盖章)

　　甲方签约人：(签字)

　　联系电话：

　　单位名称：(盖章)

　　乙方签约人：(签字)

　　年月日：

工地施工合同2

　　建设单位：_________________（以下简称甲方）

　　施工单位：_________________（以下简称乙方）

　　日期：______年_______月_______日

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就_________________达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条工程范围、造价数量、单价、总价

　　1、工程范围：_____________建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：_______________________为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

　　2、工程单价：（详见报价明细表）

　　3、工程数量及总价合计：（详见工程报价总表）

　　4、此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　5、本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

　　第二条工程用料

　　1、玻璃：幕墙的玻璃采用____________公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

　　2、铝合金型材：均选用_____________铝业有限公司产的_____________铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。

　　3、硅酮结构胶及密封胶：选用__________胶厂产的_______________密封胶，按乙方提供的样品确认。

　　4、幕墙开启配件：国产优质七字执手。

　　5、钢件：国产优质235b钢型材。

　　第三条付款方式

　　1、铝合金型材、钢件进场后____日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为

　　第一次工程进度款。

　　2、铝合金型材、钢件安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%。

　　3、玻璃安装基本完成____日内，甲方付给乙方合同总价的20%；幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%。

　　4、验收合格后____日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起________年保修期满后，____日内一次性付清。

　　5、甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第四条甲乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料。

　　（2）办理施工许可证。

　　（3）在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍。

　　（4）组织有关单位与乙方的协调会。

　　（5）组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署。

　　（6）组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

　　（7）组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作。

　　（8）在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收。注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　2、乙方责任：

　　（1）对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书_____套。

　　（2）严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果。

　　（3）编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过。

　　（4）负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款。

　　（5）严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。

　　（6）作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

　　（7）提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

　　第五条工期

　　1、开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　2、施工总工期：_______天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

　　3、工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延。

　　（1）由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化。

　　（2）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时。

　　（3）由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等。

　　（4）甲方不按合同规定支付工程款。

　　（5）其它非乙方原因的停工。

　　4、以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的.经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第六条工程质量

　　1、工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

　　2、工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　3、工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

　　第七条：设计变更

　　1、甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　2、由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第八条竣工、结算与保修

　　1、工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　2、工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从

　　第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　3、保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

　　第九条工程停建或缓建

　　1、因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　2、工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十条其它

　　1、所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　2、履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。

　　3、本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效，生效后无正当理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

　　4、本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

　　5、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。

　　甲方：_______________

　　乙方：___________________

　　法人代表：___________

　　法人代表：_______________

　　开户银行：___________

　　开户银行：_______________

　　帐号：_______________

　　帐号：___________________

　　电话：_______________

　　电话：___________________

　　传真：_______________

　　传真：___________________

　　地址：_______________

　　地址：___________________

　　邮编：_______________

　　日期：_____年_____月_____日

工地施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条

　　工程概况

　　1.工程地址：

　　2.施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约立方米。

　　3.工程开工日期：________年____月____日

　　4.工程竣工日期：________年____月____日

　　5.工程承包方式：包工包料。

　　6.工程总天数：天,雨天顺延。

　　第二条工程价款

　　工程价款按照每平方米元计算（大写）（

　　元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条

　　质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准：所有外墙面

　　1.2米高做咖啡色，

　　1.2米以上用蓝色。老办公楼和销售部办公楼全部做咖啡色墙面

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的.费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。

　　5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条

　　材料供应

　　乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　第五条

　　付款方式

　　合同签订后，甲方在工程开工时付

　　％的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付

　　%的工程款，剩余的

　　%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（自验收之日起________年）内没有质量问题，质量保证期满后____日内一次性付清。

　　第六条

　　工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第七条

　　工程验收

　　双方按本合同

　　第三条约定的验收标准进行验收。

　　第八条

　　其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

　　第九条

　　违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条

　　争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

　　第十一条

　　本合同自双方盖章或签字后生效。

　　第十二条

　　本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　签约日期：________年____月____日

工地施工合同4

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　双方本着平等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

　　一、施工承包范围：

　　工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

　　二、施工承包工期：

　　1、自________年____月____日至________年____月____日。

　　2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

　　3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币20元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　三、施工承包价格：

　　1、工程单价：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

　　2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

　　四、施工质量要求：

　　1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300-20）、《建筑装饰装修质量验收规范》（gb50210-20）等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

　　2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;

　　3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;

　　4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;

　　5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍;

　　6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1。

　　7、施工主要工序应满足以下顺序：

　　修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——

　　第一遍罩面涂料——

　　第二遍罩面涂料——

　　第三遍罩面涂料。

　　8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等

　　第一罩面涂料干燥后，方可施工。

　　五、承包方式：包工包料

　　六、付款方式：

　　（1）、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的'80%。

　　（2）、单项工程完工验收合格后____日内支付至合同总额的95%;

　　（3）、余款5%自工程竣工验收________年且无质量问题的1个月内付清。

　　七、工程条件

　　为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

　　1．施工基面满足相关规范要求。

　　2．提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

　　3．施工现场所需水、电。

　　八、安全施工要求：

　　1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

　　2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

　　3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

　　4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

　　九、其他

　　1、承包人不得将所承包的工程转包给

　　第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币20元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

　　2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

　　3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

　　4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

　　十、本合同一式二份，发包人、承包人各执一份。

　　十一、本合同自签定之日起生效。

　　甲方(签章)：___________

　　乙方(签章)：________年____月____日________年____月____日

工地施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，根据县人民政府关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：乡小学校舍建设

　　2、工程地点：乡小学原校址

　　3、工程内容：

　　(1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米);

　　(2)厕所6间(约120平方米);

　　(3)传达室2间(约40平方米)

　　(4)院墙：100米(含大门)

　　(5)硬化路面：厚度大于15厘米。(小计1520平方米)

　　①大门前主路200平方米;

　　②院内主路800平方米;

　　③教室门前340平方米

　　④厕所、门卫范围内硬化180平方米。

　　(6)餐厅内灶台2口，操作台1个。

　　(7)配套水电工程。

　　(8)平整校园，垒挡土墙100米。

　　二、质量要求：符合《县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》

　　三、图纸：使用《县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》

　　四、工程施工要求：

　　1、门窗要求：尺寸见图纸，门框使用东北松，上亮穿16号钢筋6根，钢筋内涂防锈漆，外涂调和漆，所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油，再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2C厚铝材，颜色由甲方定。

　　2、散水坡：散水坡(三面)，每间设一纵沟。

　　3、每口教室设前后两块黑板，标准为4米1.2米。

　　五、承包形式：包工包料。

　　六、质量监督：工程的第一质量监督责任人为施工学校校长，县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后，未经质量监督人同意，不得申请验收。

　　七、质量保证：土建工程部分基础、墙体________年不裂缝及变形;防水________年;水电：________年。

　　八、安全责任：乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的`由乙方承担损害赔偿责任。

　　九、施工、材料质量责任：因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如：材料、规格、型号质量不符合要求，由乙方负责调换，保证工程质量。

　　十、合同金额：大写：小写：

　　十一、资金拨付方式：工程开工，甲方支付合同金额的30%启动资金，剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收，质量要求达到合格后，(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项，一切责任由乙方自负。补助款拨付，乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。

　　十二、以上条款未尽事宜，施工过程中双方协商解决。

　　十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，县危改办一份。

　　十四、合同工期。

　　开工时间：

　　竣工时间：

　　合同工期：

　　十五、合同签字生效：

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工地施工合同6

　　甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_____

　　乙方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_____

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的`前提下完成如下工作：

　　(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间:

　　工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额:

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式:

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故:

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任甲方不按本合同

　　第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十一、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　开户行：_________开户行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　签约时间：________年____月____日

　　签约地点：________

工地施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。

　　一、承包形式：

　　包工不包料(或)。

　　二、承包内容：

　　_____________________

　　三、承包单价和结算方法：

　　_____________________

　　四、质量要求：

　　乙方必须严格有关要求施工，，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。

　　五、安全要求：

　　乙方应根据自己实际施工作业的需要配备合适的设施，以确保作业安全。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的'处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

　　六、工期要求：

　　乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本项目有多年工作经验的技工进行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行协议，无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理

　　七、付款方式

　　____________________________

　　八、甲乙方责任与义务：

　　1、甲方的义务与责任：

　　甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。

　　2、乙方的义务与责任：

　　乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。

　　九、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工地施工合同8

　　甲方：_______

　　乙方：_______装饰公司

　　甲方委托乙方____套房装饰装修工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：

　　一、工程项目及内容：铺贴地板、油墙、做柜、线路新装等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的.施工说明及工程预算书。

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、工程造价（____元）为人民币________

　　四、工程款项结算方法：乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即（人民币____元），工程完工验收后，一个月之内付清余款（即人民币____元整）。

　　五、乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。

　　六、甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。

　　七、交付使用日期：总施工期为____天，即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

　　八、其它约定事项：_______

　　九、本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。

　　十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，各执为据。

　　十一、本合同自双方签字后即发生法律效力。甲方：乙方：____装饰公司代表：____________代表

　　甲方：_______

　　____年____月____日

　　乙方：_______

　　____年____月____日

工地施工合同9

　　发包方：

　　承包方：

　　甲方（发包方）：（以下简称甲方）

　　乙方（承包方）：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容

　　二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币____元，即人民币____元整。本造价内含两年养护费用。

　　三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程。

　　四、工期本工程工期为：________年____月____日至年月____日

　　绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。

　　五、工程价款的支付与结算

　　1、按工程进度每月支付完成产值的______％；

　　2、新工工程完工后支付工程总造价的`验收合格后______天内一次性付清剩余____％的款项；

　　3、本工程价款不含税金。

　　六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

　　本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　（公章）（公章）

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　________年____月____日 _____年____月____日

工地施工合同10

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：金

　　1.3工程内容：小区全部配电工程

　　1、小区所有箱变的安装调试

　　2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

　　3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

　　4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

　　5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。

　　二、承包方式及合同价款

　　2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

　　2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元

　　该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施

　　工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

　　2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

　　1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

　　2、二期工程在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

　　5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

　　6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。

　　三、合同工期

　　3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。

　　3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。

　　四、配电工程要求

　　4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承

　　担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。

　　4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。

　　4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。

　　4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。

　　五、工程施工要求

　　5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。

　　5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的'一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。

　　5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。

　　5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。

　　5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。

　　5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。

　　5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。

　　5.5竣工资料

　　5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。

　　六、双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。

　　6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。

　　1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。

　　6.2乙方责任

　　6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。

　　6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。

　　6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。

　　6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。

　　6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工地施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方裕泰酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补救工程的防水施工事宜达成如下协议：

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条工程内容：

　　第四条：承包方式：

　　第五条：工程期限：

　　第六条：甲乙双方责任：

　　甲方：

　　1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工；

　　2、免费提供乙方施工用水、用电；

　　3、为乙方提供材料放置空间等方便；

　　4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调；

　　5、施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作进度和质量；

　　6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。

　　乙方：

　　1、严格按施工方案（施工方案作为本合同附件）及有关规范组织施工，保证工程质量；

　　2、精心组织施工，保证施工进度；

　　3、甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。

　　4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。

　　第七条驻工地代表：

　　甲方：

　　乙方：

　　第八条工程验收：

　　施工完毕后，甲、乙双方共同完成验收工作。如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前已进入下一道工序，视甲方认可乙方验收。

　　整体或分段工程交验合格后，不再重复交验；工程交验合格后出现渗漏的，双方按本合同第十二条之约定办理。

　　验收甲乙双方（或双方合同签约代表）签字后即具有法律效力。防水工程完工后，甲方在接到乙方的电话通知三天内进行审验确认；逾期未能审验，视同认可乙方的.工程结算结果。

　　第九条工程造价：

　　甲乙双方本着友好合作，双方应当以项目实际需要防水的面积进行供货并施工。

　　第十条工程量变更：

　　甲方变更（增加或减少）工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用：

　　1、施工过程中因乙方以外的原因导致的防水层破坏或渗漏；

　　2、施工过程中因交叉作业或上下道工序返工破坏防水层；

　　3、工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏；

　　4、其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。

　　上述情况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复；甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝维修或施工，造成的损失由甲方承担。

　　第十一条工程款支付的时间和方式：

　　第十二条工程保修

　　本工程由乙方负责保修年（自工程验收合格之日起计算）。保修期内，因乙方责任造成的质量问题，乙方负有免费维修的责任；不在乙方保修范围之列的，乙方同意有偿维修。

　　第十三条其他事项及约定：

　　1、本合同未尽事宜，双方应友好协商解决；协商不成，按《中华人民共和国合同法》及相关规定处理。

　　2、甲乙双方必须切实履行合同义务，如因一方违约，导致工程停工及工期延误，由违约方承担相应责任，如因甲方欠付工程款，自应付之日起，每日由甲方向乙方支付欠款总额千分之五的逾期付款违约金；

　　3、本合同所有款项应以现金方式支付。

　　4、甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决；协商不成的，双方约定由昆明市五华区人民法院裁决。

　　5、本合同一式份，由甲方执份，乙方执份，自双方签章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工地施工合同12

　　甲方：_________________身份证号：_________________电话：_________________

　　乙方：_________________身份证号：_________________电话：_________________

　　甲方将位于xx的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________

　　一、承包方式

　　此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。

　　二、施工要求

　　1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同签订后开始施工，月天)，即自按期交房。

　　3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。

　　三、付款方式

　　工程报价：_________________每平方元，以实际建筑面积为准。

　　1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。

　　2、第一层盖好后付4万元。

　　3、第二层盖好后付4万元。

　　4、后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的.，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

　　四、工程内容：_________________

　　从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。

　　五、违约责任：_________________

　　1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。

　　2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金2万元。

　　3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于1.5万元的违约金。

　　六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。

　　七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方：_________________

　　乙方签字：_________________

　　签约时间：_________________

工地施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就完成____市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。

　　一、合同范围

　　1.1范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。

　　1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。

　　1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。

　　二、合同价款

　　2.1本合同总价款为大包干人民币：____________元整（________元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。

　　三、付款方式及工程进度

　　3.1第一期付款：合同签订生效后____日内，付合同总价的10%，即人民币：________元整（_____________元）。

　　3.2第二期付款：清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：____________元整（________元）。

　　3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。

　　3.4第四期付款：从工程竣工验收合格之日起________年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。

　　四、工程质量及验收

　　4.1工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-20）的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》（G81-20）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（具体油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；

　　4.2乙方承担合同内的工程质量的达标责任。

　　五、甲方责任

　　5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。

　　5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。

　　六、乙方责任

　　6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。

　　6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。

　　6.3乙方对承包项目工程提供为期________年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承担。

　　七、变更

　　7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。

　　7.2变更以双方书面确认为准。任何变更，，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。

　　八、工期

　　8.1本合同工期为100天，自________年____月____日至________年____月____日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：

　　第一批不晚于________年____月____日。

　　8.2乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承担。

　　九、违约责任

　　9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承担因此给相对方造成的损失。

　　9.2因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期____日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期____日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。

　　9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的.损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。

　　9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本热门版合同.2条承担相应的责任。

　　9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。

　　十、争议解决

　　10.1凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

　　十一、其他条款

　　11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

　　11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　签字日期：________年____月____日

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，甲方决定将香格XXXX酒店装修工程委托乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，具体条款如下：

　　一、工程名称：香格XXXX酒店承包方式半包。

　　二、工期天完工。________年____月____日至________年____月____日止。

　　三、工程质量标准按甲方的规定要求为准。

　　四、安全责任

　　1）乙方在施工期间，施工人员安全事故，由乙方全权承担一切费用，甲方不负任何责任。

　　2）乙方在施工期间，施工人员造成甲方的利益损失，由乙方赔偿给甲方。

　　五、付款方式装修用工合同生效后，进场施工15天后，甲方预付给乙方工程款0元整（人民币）。

　　六、其他具体规定

　　1）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。

　　2）施工期间，甲方提供房门钥匙给乙方保管，造成的损失由乙方赔偿。

　　七、附则

　　1）本装修用工合同由甲、乙双方直接签订，装修用工合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章（手印）后生效。

　　2）附件同样具有装修用工民法典律效力。

　　3）装修用工合同履行完后自动终止，签订后期服务协议。

　　甲方（签字）：甲方签章（手印）：

　　乙方（签字）：乙方签章（手印）：

　　签约地点：

　　甲方联系方式：

　　乙方联系方式：

　　________年____月____日

工地施工合同14

　　签订地点：签订时间：甲方（业主）：____________________________________________乙方（承包方）：____________________________________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况装饰工程施工地点：施工内容：承包方式：合同总工期______天，目________年____月____日开工至________年____月____日竣工。合同总价款（金额大写）；其中：人工费________元；材料费________元；合计元。（见附表一）

　　二、双方工作

　　1．甲方工作

　　1．1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1．2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1．3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2．乙方工作

　　2．1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2．2乙方指派工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2．3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　2．5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　三、工期

　　1．工期延误

　　1．1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）甲方不能按约定提供开工条件。

　　（2）设计变更和工程量变化。

　　（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　1．2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元违约金。

　　四、工程价款支付开工日起三天内，甲方支付总价款的________%，计________元；工程日期过半，甲方再支付总价款的________%，计________元；验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余部分，计__________元。

　　五、材料供应

　　1．甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表

　　二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场__

　　____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2．乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，（见附表

　　三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表

　　四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　七、质量与验收

　　1．工程质量

　　1．1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1．2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的.要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2．竣工验收与保修

　　2．1回工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表

　　五）。甲方自接到工程验收单____日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为竣工验收已被确认。

　　2．2双方约定隐蔽工程和中间验收部位：___________________________ 。

　　2．3双方约定的保修项目内容期限为：______________________________ 。（本条

　　2．2和

　　2．3款的内容过多可另加页）

　　八、安全和防火

　　1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2．该合同总价款已经包含施工人员人生、意外保险费用，由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全、火灾、意外事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决调解。协商或调解不成时，双方可以向当地人民法院起诉。十一、其他约定___________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　十三、组成本合同的文件包括：

　　1、本合同条款及合同附表；

　　2、施工图纸及做法说明；

　　3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；

　　4、补充规定。

　　十四、其他

　　1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。

　　2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主：（签章）承包方：（公章）注册地址：住地：法定代表人：委托代理人：联系电话：联系电话：________年____月____日________年____月____日

　　附表一工程量及报价清单装饰施工地点：单位：元、平方米