施工合同

【必备】施工合同范文合集8篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的施工合同8篇，欢迎阅读与收藏。

施工合同 篇1

　　甲方:

　　乙方:

　　为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据<中华人民共和国合同法>及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同:

　　第一条:工程概况

　　1、工程名称:道路维修

　　2、工程地点:

　　3、承包方式:包工包料

　　第二条:工程期限、合同金额、付款方式

　　1、本合同工期为三十天

　　2、工程总造价:元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)

　　3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。

　　第三条:双方责任及义务

　　1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

　　2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。

　　3、使用过程中，如出现由工程质量造成的`问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

　　第四条:违约责任

　　1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。

　　2、合同纠纷解决方式:双方协商，若达不成一致，可法院起诉。

　　本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

　　甲方(公章):_________乙方(公章):_________

　　法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同 篇2

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1．1工程地点：_________

　　1．2工程内容：房屋间数_________室_________厅；总建筑面积_________平方米。

　　1．3承包范围：_________

　　1．4承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　（1）承包人包工包全部材料；

　　（2）承包人包工包部分材料；

　　（3）承包人包工、发包人包料。

　　1．5开工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；总日历工期（包括法定节假日）：_________日。

　　第2条合同价款与支付

　　2．1合同价款：金额（人民币大写）：_________，￥：_________。2．2合同价款采用方式：

　　双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。

　　（1）采用固定价格：固定价格加_________％包干风险系数计算。包干风险包括_________。

　　（2）采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　（3）成本加酬金：_________

　　2．3工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_________％即人民币（大写）_________，预付款扣回的时间、比例：_________。

　　2．4工程款（进度款）支付

　　（1）工程款支付方式：_________

　　（2）工程款支付金额和时间：_________

　　工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

　　发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。

　　第4条发包人工作

　　4．1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　4．2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。

　　4．3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4．4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　4．5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　4．6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条承包人工作

　　5．1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　5．2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

　　5．3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的.关系。

　　5．4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　5．5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5．6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第6条材料供应

　　6．1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　6．2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　6．3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第7条安全生产和防火

　　7．1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中

　　华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　7．2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　7．3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　7．4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条工程质量及验收

　　8．1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准（可选择优良或合格）。

　　8．2优良工程等级增加的经济支出_________。

　　8．3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　8．4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　8．5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　8．6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第9条工程变更

　　9．1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　9．2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　第10条竣工结算

　　10．1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

　　10．2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

　　第11条工程保修

　　11．1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　第12条违约责任

　　12．1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

　　12．2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。

　　12．3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　12．4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

　　12．5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　12．6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　12．7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　12．8双方约定其它违约责任：_________。

　　第13条争议的解决方式

　　13．1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交大连仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第14条不可抗力

　　14．1双方关于不可抗力的约定：_________。

　　第15条保险_________。

　　第16条合同生效

　　16．1合同生效日期：_________年_________月_________日

　　第17条合同份数

　　17．1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。

　　第18条合同备案、鉴证

　　18．1合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________；承包方：_________身份证号：_________。

　　第19条其它约定_________。

　　发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：________

施工合同 篇3

　　甲方： 乙方：

　　经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：

　　一甲方权利和义务

　　根据中标施工合同：

　　（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；

　　（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；

　　（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；

　　（4）甲方负责向业主催付进度工程款；

　　（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的50%履约保证金。

　　二乙方权利和义务

　　根据中标合同：

　　（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

　　（2）20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的'付款付与※※。

　　（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；

　　（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；

　　（5）配合甲方协调周边施工环境；

　　（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；

　　（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；

　　（8）乙方提供正规的税票；

　　（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。

　　三．违约与仲裁：

　　（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

　　（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

　　本协议一式四份，自签订后一日内生效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　甲方担保人： 乙方担保人：

　　20xx年3月1日

施工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　因乙方自愿承接标段内部分清淤工程并部分垫资实施该分包工程，为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的权责与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、价 格：

　　四、验收方式： 由甲乙双方测量淤顶、淤底及几何尺寸标高，

　　五、堆放要求： 按甲方指定地点堆放

　　六、工程数量：

　　七、付款方式： 月计量按已完成的量支付50%，完工付至80%，

　　八、工程项目期限： 按甲方及项目部要求

　　九、结账方式：提供正规发票，如无甲方扣除乙方支付款的.3%，为

　　乙方代办门临发票

　　十、合同内容：

　　（一）、甲方职责：

　　1、甲方必须提供淤泥堆放场地；

　　2、甲方必须及时提供施工图纸，向乙方进行技术交底；

　　3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能；

　　4、甲方必须按约定及时支付工程款；

　　5、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。

　　（二）、乙方职责：

　　1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要；

　　2、乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理；

　　3、乙方必须服从甲方和监理管理，服从甲方统一安排；

　　4、乙方不得以任何形式转包该工程，如有该情况发生，一切后果由乙方负责；

　　5、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为；

　　6、乙方机械必须有合格证；

　　7、乙方必须为施工人员办理工伤保险；甲方项目部收集乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险费用由乙方承担。

　　8、乙方必须确保安全、文明施工，并对施工期间的一切安全问题负全部责任；

　　十一、争议的解决

　　（1）、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决，如果协商不能解决，应交司法部门处理；

　　（2）、合同未尽事宜应有协商补充和条款（附加条款与合同有同等法律效力）。

　　以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行，本合同经双方签字生效，一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

施工合同 篇5

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方：

　　为了优质、高效的完成 工程的建设任务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着平等、互利的原则，经过认真研究和协商签订本合同以便共同遵守。

　　一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准

　　1、工程名称及工程内容：

　　2、工程位置：

　　3、施工工期： 日

　　4、工程细目及单价：

　　名称：改路挖运土方 单位： m3 （天然密实体积） 单价： 6.74元/m3（含税） 内容： 清表、开辟工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等 名称：改路利用土方 单位： m3 （压实体积） 单价： 4.3元/m3（含税） 内容： 清表、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及养护等 名称：改路回填砂砾（参照图纸）单位： m3 （压实体积）单价：45.35元/m3（含税）内容： 清表、修便道、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等

　　工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特殊情况不予补充。

　　双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量。

　　5、质量标准：

　　（1） 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率100%。 检验方法：按照《质量检验评定标准》、施工规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等办法。

　　（2） 施工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法。

　　二、 材料机具的使用和机械调配

　　1、 施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必须满足甲方施工要求。

　　2、 施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担。

　　三、 结算及付款

　　1、 乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算。

　　2、 根据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款情况支付乙方工程费。

　　3、 接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收办法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格交由合同部给予计量，合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方根据结算金额上报用款计划交由财务部审核，核查无误后3日内由甲方负责给乙方拨付。

　　4、 乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械使用产生的税费，并提供相应的足额税票；否则，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除。

　　5、 对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方根据实际情况对乙方进行结算。

　　6、 为保证农民工工资及当地欠款清还，每次拨款时，由乙方向甲方提供费用使用计划，经甲方审核同意后，由甲方代付。

　　四、双方权利与义务：

　　甲方权利与义务：

　　1. 对乙方进行技术交底，提供施工图纸、相关的施工方案、施工技术规范、质量检验标准等。

　　2. 有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定。

　　3. 甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行处罚。技术质检部实行一票否决权，对乙方有质量问题的工程有权勒令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。

　　4. 如因甲方或自然灾害原因，工期顺延；若乙方原因造成没有按规定的工期完工，甲方有权按一定比例予以罚款，并就具体情况扣除乙方机械费重新安排其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的110%予以扣除。

　　5 .对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地。

　　乙方权利与义务：

　　1. 服从甲方的领导，严格按照甲方提供的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施工项目必须达优良工程。

　　2. 由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期损失由乙方全部承担。

　　3. 施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后，无条件服从施工，施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。

　　4. 保证施工期间，参与本工程的.机械设备能满足甲方工期要求，否则甲方有权中止合同，并要求乙方赔偿损失。

　　5. 保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员。

　　6. 甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后，乙方保证不借任何理由要求甲方给予增加费用。

　　7. 乙方必须保证机械的正常使用，设备的维修保养均由乙方自行承担。

　　8. 乙方同当地发生的一切经济往来（房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等）由乙方自行承担，若发生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用，代扣费为所欠费用的110%，10%作为代扣办公费。

　　9. 施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢 工，如有发生，甲方有权解除合同或对乙方降低10%单价进行经济处罚。

　　10. 乙方撤离工地前，必须清理完与当地的所有经济纠纷，以当地村委出具的证明为依据。

　　五、文明施工、安全生产

　　1. 甲乙双方都必须加强安全施工管理，增强安全意识，建立各种安全制度，危险作业区设立安全防护措施，并设危险标志，乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员，负责施工安全。

　　2. 乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专人负责，在施工中，如因乙方违犯操作规程造成人员伤亡事故或设施损坏、丢失等情况所造成的后果，一律由乙方负担，甲方概不负责。

　　3. 乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出所备案，所有人员应遵纪守法，如有违法乱纪者或与当地群众发生的切纠纷，其后果均由乙方自负。

　　4. 乙方必须服从甲方正当的安全管理、指导、检查，如若违反安全规程，甲方有权对乙方进行停工整顿。

　　5. 乙方机械的操作员必须具有熟练的操作技能，有合法的驾驶执照及相关操作证，在施工过程中，由此责任事故造成的损失由乙方自己负担。

　　六、环境保护

　　甲乙双方必须加强环境保护意识，严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护，水土保持的法律、法规，加强生态环境保护、水资源保护，大气环境保护。做到废弃杂物分类堆放，不随意污染水及空气，降低噪音，同时力行节约，严禁浪费。

　　七、争议的解决：

　　本合同再履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可在甲方注册地法院解决。

　　八、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。

　　九、未经事宜，由甲乙双方另行协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

　　十、合同经甲乙双方签字盖章后生效；合同自甲乙双方在工程数量验收单及结算单上签字生效认可后自行失效。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年 月 日

施工合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　第一条 工程内容和承包范围

　　1、 工程名称:

　　2、 承包内容： (包工，包料，包安全)

　　3、 承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

　　4、承包价款:人民币 ￥ .00

　　一、甲方责任：

　　1、对施工现场进行监督。

　　2、组织各相关方进行验收

　　3、按合同规定的期限办理工程结算

　　二、乙方责任

　　1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。

　　2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的.垃圾及其他堆积物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。

　　3、乙方应对自己的安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

　　发包人：*** （以下简称甲方）

　　承包人：****建筑安装工程公司 （以下简称乙方）

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：***混凝土道路

　　2、工程地点：***村

　　3、承包范围：350米混凝土道路

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　5、合同价款：合同总价款15万元。

　　二、技术要求

　　1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。

　　2、18cm厚3：7灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、发包人主要工作：负责场地三通一平；

　　2、承包人主要工作：

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。

　　五、工程价款的支付

　　工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的`行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　甲方： 乙方：

　　****年**月**日

施工合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设，经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工，现就有关事项达成如下一致意见：

　　一、工程建设内容及工程单价

　　1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填，碾平整并进行夯实，工程单价为挖土方30元/m3，换填100元/m3。

　　2、广场硬化。必须按C25混泥土标准实施并刻印，工程单价为380元/m3。

　　3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。

　　以上工程量均以验收为准。

　　二、工程质量要求

　　1、乙方必须指派专门的.现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。

　　2、甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。

　　三、安全责任

　　甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的一切安全事故，概由乙方负责。

　　四、工程期限

　　20xx年8月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。

　　五、付款方式

　　甲方按施工进度和区拨款进度分阶段支付乙方工程款，全部工程完工后，甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共同组织验收，对合格工程，除扣留5%的质量保证金外，其余工程款将及时支付，质保期限两年，若两年内工程未出现质量问题，甲方将全额支付质量保证金。

　　六、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报农委备案一份。

　　甲方： （签章）甲方代表：（签字）

　　乙方：（签章） 乙方代表：（签字）

【施工合同】相关文章：

施工施工合同（精选16篇）10-14

施工总承包和施工合同09-14

施工合同08-28

施工的合同09-26

施工合同05-16

建设工程施工项目施工合同03-07

劳务合同施工合同10-04

绿化施工合同05-28

给排水施工合同05-30

委托施工合同06-22