施工合同书

时间:2023-02-06 13:19:43 施工合同 我要投稿

施工合同书通用15篇

  随着法律观念的深入人心,我们用到合同的地方越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编收集整理的施工合同书,仅供参考,欢迎大家阅读。

施工合同书通用15篇

施工合同书1

  发包方:(甲方)

  承包方:(乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,本着平等互利,遵照公平、公正、诚信的原则,经甲乙双方协商签订本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  2、工程地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  3、工程造价:平整土地XXXXXX亩、单价XXXXXX元/亩,合同金额:XXXXXX元

  4、开完工日期:XXXXX年XXXX月XXXX日至XXXXX年XXXX月XXXX日

  二、权利和义务

  (一)甲方的权利和义务

  1、向乙方提供施工技术文件,作为协调工作。

  2、监督乙方进行测量放线

  3、甲方有权力对工程建设中的工程质量,随时监督和检查。

  (二)乙方的权利和义务

  1、严格按照甲方的设计及要求进行施工,自觉接受甲方的监督,确保工程质量,争创优良的`工程。因工程质量不符合要求所造成的损失,均有乙方负责。

  2、做到文明施工、安全施工,对施工现场进行严格管理,严禁违章作业,施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  三、工程质量验收

  1、工程竣工后由甲方组织验收。

  2、严格按照设计及施工要求进行验收,要求达到地面平整、符合要求。

  四、结算方式:

  在乙方机械到现场进行施工后XXXX天,支付乙方XXXX的燃油费。工程竣工后,由甲方组织人员进行验收,验收合格后,甲方一次性支付乙方XXXXXXXX工程款,XXXX个月后,如果未发现质量问题,将剩余XXXX的工程款全部付给乙方。如有一方违约,按照总工程款的5%的违约金支付给对方。

  五、附则

  1、本合同一式两份。

  2、本合同经甲乙双方签字盖章后,方可生效。

  甲方(公章):XXXXXXXXX乙方(公章):XXXXXXXXX

  法定代表人(签字):XXXXXXXXX法定代表人(签字):XXXXXXXXX

  XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

施工合同书2

  合同编号:____________________

  发包人:____________________

  承包人:____________________

  住所:____________________

  住所:____________________

  委托代理人:____________________

  营业执照号:____________________

  电话:____________________

  法定代表人:____________________电话:____________________

  机号:____________________

  委托代理人:____________________电话:____________________

  本工程设计人:____________________电话:____________________

  施工队负责人:____________________电话:____________________

  依照有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程地点:____________________________________________________。

  1.2工程内容及做法。

  1.3工程承包方式,双方商定采取下列第__________种承包方式。

  承包人包工、包料;

  承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;

  承包人包工、发包人包料。

  1.4工程期限________________天,开工日期_________年_______月_______日,竣工日期_________年_______月_______日;

  1.5合同价款:本合同工程造价为:_______________________元。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费______________________元,由发包人支付。

  第四条发包人义务

  4.1开工前_______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2提供施工期间的水源、电源;

  4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条承包人义务

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  第七条材料的提供

  7.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八条工期延误

  8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:工程量变化或设计变更:不可抗力;发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:_______________________________________________________________________________________________________________________。

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由_____________________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。

  第十条工程验收和保修

  10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  _______________________________________________________________;

  _______________________________________________________________;

  _______________________________________________________________。

  承包人应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

  10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

  10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________________________月。验收合格签字后,填写工程保修单。

  第十一条工程款支付方式

  11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款:合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付次数支付时间支付金额

  第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

  第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

  第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

  工程进度过半指:___________________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  其他支付方式:_______________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  第十二条违约责任

  12.1合同双方当事人中的'任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。

  第十三条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____________种方式解决:提交______________________________仲裁委员会仲裁;依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条几项具体规定

  14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用_____________________________元。

  14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_______把,由乙方当场负责安装交付使用。

  14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:

  上午______点_______分至______点______分;

  下午______点_______分至______点______分;

  第十五条其他约定事项__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第十六条附则

  16.1本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2本合同签订后工程不得转包。

  16.3本合同一式_____________________________份,双方各执_____________________________份,_____________________________部门_____________________________份。

  16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

施工合同书3

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  丙方(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲方、丙方联合招标,决定将本工程发包给乙方施工,三方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、文件为本工程的合同文件(以下简称“合同文件”)。

  1、本协议书

  2、提交投标文件后双方签署的中标协议及往来函件

  3、合同条件(含附件)

  4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标工程范围、基本技术要求、工期要求、质量要求、商务标报价要求

  5、图纸、设计变更

  6、技术法规、强制性标准条文

  7、国家、地方其余行政或技术规定。

  行业标准、规范及有关技术文件与上述各文件是相互解释的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时,上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。

  合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,一经三方签字盖章,即视为本合同的组成部分。

  一、 三方明确遵守合同文件内所有条款。

  二、 丙方接受甲方委托按照合同文件约定的方式支付给乙方RMB (大写 )的金额或按合同文件规定的其他金额或报酬。

  三、 乙方承诺按照合同文件约定,于 年 月 日竣工本工程,验收标准等级为优良。

  四、 合同生效。

  合同订立时间:_______年______月____日 合同订立地点:_______ 本合同三方约定由三方法人代表或授权代表在下面签署并加盖三方公章后生效。

  本合同正本叁份,具有同等效力,由三方分别保存一份,本合同副本陆份,三方分别保存二份。

  正本与副本不符合时,以正本为准。

  有条款未涉及到的,三方协商解决。

  甲方:(公章)

  乙方:(公章)

  丙方:(公章)

  住所:

  住所:

  住所:

  法定代表人:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  电话:

  传真:

  传真:

  传真:

  开户银行:

  开户银行:

  开户银行:

  帐号:

  帐号:

  帐号:

  邮政编码:

  邮政编码:

  邮政编码:

  合同条件

  一、 定义

  1、《施工合同》:

  1、甲方项目经理:

  ,甲方文件经甲方项目经理签署后生效。

  2、乙方项目经理: ,乙方文件经乙方项目经理签署后生效。

  3、丙方代表:

  ,丙方的指令经丙方代表签署后生效,其权限为:代表履行本合同中约定的丙方权利和义务,签署丙方指令,其中对本合同的任何修订、重大的设计变更及增加工程(5万元以上)、工程进度款的支付、工程决算款的审定等等,需要另外获得丙方法定代表人的授权。

  4、设计单位:

  5、监理单位:

  公司,按国家监理条例履行监理职责。

  6、总监:

  ,监理单位的指令经总监签署后生效。

  7、质量监督检验单位:

  市建设工程质量监督站。

  8、安全监督检查单位:

  市建设工程安全监督站。

  9、合同价款:指甲乙丙三方在协议书中约定,由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  10、追加/扣减合同价款:指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况,经甲方丙方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。

  11、费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方或丙方承担的经济支出。

  12、工期:指乙方投标书中承诺,按照日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数(总工期),已充分考虑下雨、台风、停水、停电等因素在内。

  13、竣工日期:指协议书中约定,乙方完成施工,并通过甲方组织的竣工验收的绝对或相对的日期,承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格,均视为竣工日期延误。

  14、书面形式:指合同文件、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  二、 甲方的一般权利和义务

  1、提供施工场地,使之具备施工条件。

  2、提供施工临时水电设施,保证施工期间的需要。乙方进场后,以书面形式交给乙方,进行现场交验。

  3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料。

  4、确定水准点和坐标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。

  5、组织本工程相关图纸会审。

  6、负责现场协调配合管理,监督检查工程质量,隐蔽工程验收、签署验收合格报告。

  1、 审核乙方负责的设计、提出的施工组织设计、施工方案、加工方案。

  2、 在乙方不按合同要求进行施工的情况下,勒令乙方暂停施工,并在乙方整改完毕提出报告后进行审核和批准复工。

  10、合同约定应由乙方完成的工作,如乙方拒绝完成或不能按合同要求,甲方有权安排其它单位完成,按所发生的费用从乙方扣除。

  11、办理交竣工交接手续。

  12、当工程质量明显与合同文件不符时,甲方可直接或由监理单位向乙方发出整改或停工指令。

  三、 乙方的一般权利和义务

  1、承担因乙方质量缺陷、工期延误因素对甲方、丙方造成的全部直接和间接损失。

  2、即时遵照实施甲方或监理发出的整改或停工指令。遵照实施甲方项目经理、总监或丙方代表发出的指令。

  3、向甲方支付招标文件之商务标报价要求第2条规定的费用。

  4、若承包范围包含设计,乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内进行,并报总监和甲方项目经理确认并经过图纸会审后方可使用。涉及到诸如颜色、图案或使用性能的,还需得到丙方认可

  5、向总监和甲方项目经理提供总体、年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表,内容包括:工作详细计划、工程量、人力资源安排、甲方另有要求的,按甲方提供的统一格式编制。

  6、根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。

  7、遵守国家法律、法规及《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》。

  8、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并将复印件抄送总监和甲方项目经理,自行承担因乙方责任造成的政府处罚及罚款。

  9、工程交付甲方前,乙方负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏、丢失,乙方自费予以修复。因乙方责任对现场其它承包单位元工程或材料设备造成损坏的,乙方承担修复及赔偿责任,如乙方未能按照甲方及监理公司的要求及时修补和赔偿,甲方有权另请他人完成,费用及后果由乙方负责。

  10、做好对甲方移交的临时设施、水准点、坐标控制点的保护工作。做好施工地下市政管线、邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。必要时,对地下管线设施,乙方应进一步探明。

  11、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工期间须及时将垃圾清理出施工现场,竣工前清理至不影响竣工验收程度。移交甲方前清理完废料、垃圾、施工机具等,并将工程成品擦拭干净。乙方未能按照甲方和监理的要求和指示做好文明施工、垃圾清运、成品保护、现场保安工作的,监理公司及甲方有权另请他人完成上述工作,所发生的费用及产生后果由乙方负责。

  12、乙方如需变更归属项目经理领导的主要成员安排、机械设备、施工方案等,必须提前一周书面上报甲方并经总监和甲方项目经理同意方可执行,并报丙方备案。

  13、乙方项目经理必须参加每周工程例会,因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得总监批准后方可缺席,但对会议纪要确定的指令应无条件执行,否则每次向甲方支付违约金伍佰元。应在每周工程例会前一天向总监和甲方项目经理提交周报,内容:本周计划和上周完成工作、未完成情况说明,拟采取措施、最终完成时间。

  14、乙方出现以下情况人员,经总监确认,必须在24小时内调离本工程范围,并应尽快用甲方批准的合格人员代替。

  Ⅰ甲方确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等;

  Ⅱ不能积极配合甲方正常工作者;

  Ⅲ违反甲方或乙方工地现场管理规定者;

  Ⅳ无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);

  Ⅴ与本工程施工无关的人员。

  15、在施工过程中必须配合丙方销售需要,优先配合样板房及室外环境的施工。

  16、工程具备验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。竣工资料一式三套(其中一套必须为原件),包括竣工图、施工中间检查记录、各种原材料的材质证明等。按 市城建档案管理规定属单独交验的,由乙方负责交档案馆验收并取得《城建档案移交书》,其中一份原件交回丙方;

  无法单独移交的,乙方负责向甲方提供该资料并配合甲方向档案馆移交竣工资料。

  17、乙方在本工程施工现场的临时设施,应在竣工后两天内或在甲方制定时间内全部撤离及拆除,做到工完场清;

  如乙方不能及时拆除或清理,甲方和监理单位有权派人强行拆除并清理,造成的费用和责任均由乙方负责。

  18、乙方应与甲方及有关其它分包单位核对各专业图纸间需统一的尺寸、标高等,按监理单位和甲方要求及时提供相关的资料,防止各单位之间出现因轴线尺寸、标高不清造成的差错。如因乙方不提供或提供的轴线尺寸、标高等资料有误,造成其它单位的损失须由乙方承担。

  19、甲方为乙方提供水电源接驳点,由连接点至使用点之间的管线由乙方自行敷设。费用已包含在合同价款中。

  20、乙方须使用甲方搭设的井架、室外电梯、脚手架等,应事先提出需用时间和要求,经监理单位同意后,由甲方提供。

  21、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受安全监督检查单位、甲方、监理单位安全检查人员的监督检查,采取必要的安全措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  22、乙方全体现场施工人员应统一服装,管理人员、各工种之间安全帽应有区别,全部人员应佩带工作牌。

  23、乙方应妥善管理机械、工料、建筑垃圾等,建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面,严禁高空抛物。

  24、自行安排施工人员的食宿问题,本工程不提供食宿设施。

  25、违反甲方现场管理规定的,甲方可按照管理规定的有关条款要求乙方支付违约金。

  四、 丙方的一般权利和义务

  1、根据销售等需要,对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

  2、在甲方项目经理签字及监理初审后,审核并向乙方支付工程款。

  3、同乙方办理工程结算。

  五、 进度款支付

  1、付款证明文件包括:

  Ⅰ乙方向监理及甲方项目经理递交已完工程量形象进度说明。

  Ⅱ乙方根据确认的形象进度说明编制进度预算报表,含上月签证的,应附签证复印件。

  Ⅲ本段工程质量证明。进度款与质量挂钩,报送工程进度报表时,若所报工程量达不到验收规范要求,甲方、丙方、监理单位协商一致后有权暂缓支付该部分工程款。

  Ⅳ合法税务发票。

  2、追加/扣减合同价款或违约金在当期进度款中追加或扣除。

  3、监理根据乙方申请,在以上文件齐备后,审核本期进度款并将审核结果报甲方项目经理签字认可,丙方于甲方项目经理签字后20个日历天内向乙方支付当期工程进度款,因文件不全引起的付款延误,由乙方承担责任,并不得影响任何工程进展。

  4、进度款支付达合同价款的80%,不再支付进度款;

  5、乙方移交全部竣工资料经验收合格,并填写《工程质量保修书》以后,经甲方项目经理签字认可,丙方再支付合同价款的5%。

  6、经甲方项目经理签字认可,工程结算后支付到结算合同价款的95%。

  7、其余款项按照《工程质量保修书》约定方式支付。

  8、如乙方未能及时处理工程质量事故,或工程质量、工程进度、安全文明施工不符合要求时,甲方和监理单位有权自行或委托第三方处理,发生的一切费用可书面报告丙方从甲方给乙方的任何款项中扣回。

  六、 工程量的确认:

  涉及工程量确认的,乙方向监理单位和甲方提交工程量的报告。甲方和监理单位在7天内核实,乙方为计量提供便利条件并派人参加。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,不予计量。

  七、 材料设备供应 1、由乙方供应的材料设备,乙方应向监理单位提供材料样品及相应技术文件资料,样品经监理单位审定后放置于监理单位办公室或专用地点,涉及到诸如颜色、图案或使用性能的,还需得到丙方认可。监理单位将按照此样品检查乙方施工时实际使用的材料,样品的费用已包含在合同价款中。

  2、由乙方供应的材料设备,应按照设计和有关标准要求采购及送检,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。不合格的不得使用,检验或试验费用已包含在合同价款中。乙方在材料设备到货前24小时通知监理单位准确的进场时间。

  3、监理单位及甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求乙方负责运出场地、修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

  4、乙方需要使用代用材料时,应经监理单位,修改后费用增加(含返工损失等)由乙方承担,如有工期损失不予顺延;

  如修改后费用减少,则扣减乙方报价中的相应部分。

  八、 现场签证、变更:

  (1) 丙方提出增加工程量,或者对工程进行变更的,乙方应在接到丙方联系单或设计变更单15日内将签证单报监理单位及丙方(签证单必须含详细预算及报价,否则视为无效),逾期视为乙方放弃补偿要求。

  (2) 丙方一般应在签证工程施工完成后30日内将签证签认完毕,签证在结算时不予调整。乙方在上报进度款申请时,应将上月已签认的签证(含相关资料),一起上报,签证工程款随进度款一起支付给乙方(支付比例同工程进度款支付方式),逾期上报或未上报丙方的,视为乙方放弃该项签证权益。

  (3) 签证造价确认套用本合同有关规定,包括取费标准、施工组织措施费等,全部项目按定额项目套用,缺项部分套用相似或相近定额项目计算;

  乙方提供材料设备价格按丙方限价或当月信息价计算,工程量以丙方认可量为准。

  (4) 丙方提出的对已完成的分项工程进行变更,乙方应在施工前将施工方案报丙方确认;

  对于有可能被重复利用的材料设备,施工前必须报丙方确认,否则视为全部重新利用。

  (2) 现场签证须由乙方填写,丙方及监理单位审核工程量和单价,经总监、丙方项目经理审定后方为有效。

  (3) 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  (4) 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方项目经理及总监同意,涉及到诸如颜色、图案或使用性能的,还需得到丙方认可。未经同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。

  (5) 当变更或增减内容仅涉及工程数量的增减时,所有单价不得调整。

  (6) 当变更或增减内容仅涉及装饰面层用料的改变时,面层材料单价可调,其它费用不允许调整。

  (7) 当变更或增减内容涉及整个装修做法的改变时,乙方应根据变更内容编制补充单价及补充预算,送丙方审定。

  (8) 因乙方自身原因导致的签证及工程变更,乙方无权要求追加合同价款。

  九、 结算 (1) 工程竣工验收报告经甲方认可后28天内,乙方向丙方递交竣工结算报告及完整的结算资料。乙方未能向丙方递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。

  (2) 丙方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料75天内进行核实(不含与双方核对时间)。丙方确认竣工结算报告后方能支付工程竣工结算价款。

  (3) 丙方在同乙方结算时按双方签订的《施工合同》条款执行。本合同除非指令由丙方提出,丙方不在同乙方结算时增加因非丙方原因产生的变更、现场签证费用。

  (4) 水电费:乙方向甲方支付合同总价(不含设备费)的0.8%,结算时一起付清。

  十、 质量缺陷保修 (1) 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  (2) 质量保修工作的实施:双方签署工程质量保修书,作为本合同附件。

  (3) 工程质量保修书也可同丙方签署。

  十一、 违约 (1) 三方任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。除非双方协商终止本合同,违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

  (2) 如果乙方对合同的执行敷衍了事,或忽视履行本合同约定的'乙方任何工作及责任,而且从书面要求其改正之日起5日内仍未采取有效措施并体现效果的,甲方、丙方协商一致后有权解除合同,并书面通知乙方后收回工程,由此造成的经济损失,甲方有权在给乙方的任何款项中提取补偿。

  (3) 因乙方原因终止合同时,乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金。

  (4) 本合同中所有乙方应支付的违约金,乙方在收到书面通知后未及时支付给甲方的,甲方有权通知甲方在给乙方的任何款项中扣除,不够补偿而乙方又未即时支付的,甲方有权采取法律途径或没收及处理乙方在工地的一些设施、设备及材料用于补偿。

  十二、 争议 (1) 三方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的,双方向丙方所在地人民法院起诉。

  (2) 发生争议后,除非出现下列情况的,三方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  单方违约导致合同确已无法履行,三方协议停止施工;

  调解要求停止施工,且为双方接收;

  法院要求停止施工。

  十三、 工程分包 (1) 除甲方、丙方协商同意外,本工程严禁分包,乙方不得将其承包的全部或部分工程分包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别分包给他人。如现场发现未经甲方及总监书面同意的第三方进入现场施工,甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动,因此造成的一切损失均由乙方承担。

  (2) 甲方、丙方同意的,部分工程可以分包,但不能解除乙方任何责任和义务,乙方承担连带责任。

  十四、 不可抗力 不可抗力的认定标准:六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落、非甲乙方责任造成的爆炸、国家调整与本工程有关的重大政策。

  十五、 保险 乙方应自行为进入现场的乙方人员办理保险,所有因乙方原因造成的任何人员伤亡,包括第三方人员在内,所造成依法应该支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均由乙方负责。

  十六、 专利技术及特殊工艺 (1) 甲方要求使用专利技术或特殊工艺,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;

  乙方提出使用专利技术或特殊工艺,应取得甲方和监理单位认可,乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

  (2) 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。

  十七、 文物和地下障碍物 在施工中发现有考古、地质研究等价值的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方和监理单位,由丙方和监理单位报告当地文物管理部门,逾期不报的,乙方承担责任。

  十八、 施工临时设施广告权益 三方约定施工现场安全网、施工围板广告权益属丙方,未经丙方许可,乙方不得在这些设施上面悬挂任何广告,违反规定的,甲方、丙方有权派人强行拆除。

  十九、 合同解除 (1) 发生乙方将其承包的工程转包给他人,或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方、丙方协商一致后有权解除合同。

  (2) 因乙方原因超过五个工作日仍未竣工工程的,甲方、丙方协商一致后有权解除合同。

  (3) 因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等社会影响的,甲方、甲方协商一致后有权解除合同。

  (4) 有下列情形之一的,三方应协商解除合同:

  因不可抗力致使合同无法履行;

  因其它原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行。

  (5) 甲方、丙方根据合同文件要求解除合同的,以书面形式向乙方发解除合同的通知,并在发出通知前告知对方,通知到达对方时合同解除。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  二十、 合同生效与终止 (1) 除本合同条件九、质量缺陷保修外,三方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本工程即告终止。

  (2) 合同的权利义务终止后,三方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

施工合同书4

  甲方单位:****有限公司

  乙方单位:****广告经营部

  甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,就****营销中心广告牌文字制作安装事宜达成如下协议。

  第一条:广告牌文字制作

  1、 文字材质:精工不锈钢钛金拉丝,外挑背打黄灯

  第二条:工程造价及支付方式

  1

  2、支付方式:工程款待项目经各相关部门验收合格,收到乙方有效发票后一周内壹次性付清。

  第三条:工程期限

  自合同签订后,甲方通知乙方开始施工后,乙方应在9天时间制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。

  第四条:双方权利、义务

  甲方:

  1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置可以施工。

  2、按本合同第二条规定结算广告牌的费用。

  乙方:

  1、自甲方通知可以现场施工起9日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

  2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

  第五条:违约责任

  1、甲方未能按本合同第二条规定时间付款,每逾期一日,向乙方支付合同总金额的'千分之五作为违约金并将合同工期顺延。

  2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成户外广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

  3、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,工期顺延,乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分的费用。

  本合同一式贰份,甲方持壹份,乙方持壹份。

  甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章)

  年 月 日 年 月 日

施工合同书5

  装饰工程名称:

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  苏州市经济贸易委员会制定

  苏州市工商行政管理局 监制

  苏州市室内装饰工程合同

  甲方(委托人):乙方(被委托人):

  一、 装饰施工项目:

  1、装饰施工地点:

  2、房屋结构:

  3、装饰施工内容及要求:(详见报价单,并以报价单为准)。

  二、工程期限及保修期:

  1、工期:天。因天气变化造成施工难度,影响施工进度,工期顺延。

  自 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、工程保修期:月。保修期:月。保修期自本工程竣工验收合格之日

  起,由乙方开具工程保修单。

  3、在工程保修期内,如甲方人为造成损坏,要求乙方维修,甲方应全额付给乙方材料费及人工维修费。

  三、工程造价及付款方式:

  工程总造价:(大写) (小写) 元。

  合同生效时,甲方支付总造价的 20 %,其余价款根据施工进度计划分期支付:水电工完,瓦工材料进场施工之前,支付总价款的35 %,瓦工结束,木工材料进场施工之前,支付总价款的40 %,余款:5%,于工程验收合格后付清。双方款项往来,均应出具正式收据。

  四、材料、设备的供应

  1、甲方提供的材料、设备:

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按施

  工进度计划及时供应到现场。

  2、乙方采购的材料、设备:

  凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符,经由甲方签字认可后再行使用。乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  3、 甲、乙双方采购的材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰材料有害物质限量强制性国家标准。

  五、施工前准备细则

  1、甲方

  ⑴ 开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  ⑵ 向乙方提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项。

  ⑶ 施工中使用公用部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。⑸ 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。⑹ 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得乙方同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

  ⑺ 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需甲方代表与乙方代表接触。

  2、乙方

  ⑴ 组织施工图纸或工艺质量的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交甲方审定并签字认可。

  ⑵ 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。⑶ 乙方委派: 为驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。

  六、施工安全与防火

  1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  2、乙方在施工期间内应严格遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室

  内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。

  3、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

  七、工程施工变更

  1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,签订变更单后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程第三批付款时,一并结清。如需减项不可超过总价的5%。

  八、工程质量、验收及结算

  1、工程质量按1997月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以施工图纸、工艺质量说明,设计变更的内容为合格标准依据。

  2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的.检查与验收手续。

  3、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收,

  验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能阻止验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  4、工程竣工结算,乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料5

  天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在3天内结清尾款。

  九、违约责任

  1、甲方责任

  ⑴ 未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲

  方引起的其他原因等,除工程日期得予顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程造价的1‰。

  ⑵ 由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示

  使用的而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  ⑶ 工程未经验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任。

  ⑷ 甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期未付款的1‰支付违约金。

  ⑸ 甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑物及设备管线,乙方有权拒绝施工。

  2、乙方责任

  ⑴ 工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修理或返工,造成损失由乙方负责。

  ⑵ 由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款额的1‰支付违约金。

  ⑶ 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损失,应视情况予以赔偿。

  ⑷ 未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责。

  3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价的20%的违约金,并承担由此造成的其他经济损失。

  十、争议或纠纷的处理

  1、本合同履行期间上方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,

  上方可采取协商解决或请装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。

  2、双方协议或调解不成时,双方同意由同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉)。

  十一、附则

  1、本合同一式四份,双方各执二份。

  2、本合同甲乙双方签字后,即可生效。

  十二、其他约定

  1除甲方不能按时付款外,乙方不得停工。

  2乙方施工期间,水电费由甲方自理。

  3严格按照报价表中所列项目施工。

  甲方(签章):乙方(签章):

  代表人: 法定代表人:

  单位地址:单位地址:

  年 月 日年 月日

施工合同书6

  发包方(即甲方):________________

  承包方(即乙方):________________

  鉴于甲方为修建工程并接受了乙方对该工程的投标书,经甲乙双方协商,同意签订本协议如下:

  第一条工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条承包方式

  根据招标文件工程量清单项目及乙方投标书的报价以单价的形式承包,工程量按实计算。此单价包含本项目的实施完成和缺陷的修复以及其相关的附属工程。单价一次性包死。本合同清单报价为人民币:¥:元,仅作为计算各类费用的依据,不作为结算的依据。

  第三条工期

  本工程定于________年________月________日开工,定于________年________月________日交工。

  第四条工程质量

  工程质量以上级质量鉴定为标准,必须达到合格或以上等级。如乙方质量达不到合格或以上等级,必须无条件进行返工或缺陷的修复,直到工程合格为止,由此所发生的一切费用由乙方自理,并承担给甲方造成一切损失。

  第五条工程款的支付

  1、开工预付款:乙方在合同约定的开工日期内,施工人员及设备到场,经监理人员现场核实确认符合投标书所承诺的要求后,出具支付开工预付款的证明,甲方应在三天内支付合同总价10%的开工预付款经乙方。

  2、竣工结算:乙方在完成本合同的全部工程并经质量鉴定为合格(或以上等级)后,甲方付清实际计算总工程款的95%给乙方,留下的5%作为保留金。待缺陷责任期满并完成缺陷修复时一次付清。同时,甲方应及时退还给乙方的履约保证金。

  第六条双方职责

  1、甲方职责:

  (1)在工程开工后,做好政策处理工程。为乙方按时进驻工地和顺利开工创造条件;

  (2)负责组织技术交底工作;

  (3)协助处理施工工程中周围建筑物、地下管理和土地租用等有关问题,并无偿提供乙方合理的施工用地;

  (4)在工程完工后,及时与上级有关部门联系,做好工程交验工作;

  (5)负责按双方商定的属甲方责任的其他事项。

  2、乙方职责:

  (1)负责本合同范围的所有工程的实施、完成及维护和缺陷修复;

  (2)在施工工程中,应做好文明施工,安全生产及文物保护工作,做好施工记录和质量保证资料工作;

  (3)应积极协助和配合甲方及监理工作,为他们提供便利,并无条件地接受上级质监部门监督;

  (4)在工程完成后,应及时、真实、完整地提供竣工资料一式三份给甲方;

  (5)负责按双方商定的属乙方责任和其他事项。

  第七条违约责任

  1、甲方无正当理由擅自变更或解除合同,应支付乙方合同总价5%的`违约金,并补偿由此引起的乙方损失。

  2、乙方违约:除没收履约保证金外,乙方还要赔偿由此引起给甲方造成的损失。

  3、在工程实施过程中,甲方如发现乙方确实在工程进度、质量等到方面严重达不到合同规定要求的,甲方有权单方解除合同,并作乙方违约处理。

  第八条争议解决

  甲乙双方因合同发生争议,除工程质量方面由上级质监部门仲裁外,其余的可自行选择调解、仲裁、起诉的方式解决。第九条安全生产保障

  乙方应按有关规定做好安全生产和人身保险工作,并承担由此产生的一切费用。甲方协助乙方做好安全生产和保障工作,正常性地到施工现场检查督促,发现隐患及时提出,要求乙方整改落实。

  第十条附则

  1、甲方的招标文件和乙方的投标文件是本合同的组成部分,具体与本合同的组成部分,具有与本协议书同等的法律效力。

  2、本协议自签订之日起生效,缺陷责任期满并双方结清一切款项后自行终止。

  3、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。

  发包单位(甲方)(盖章):________________

  法宝代表人(签字):________________

  签订时间:________年________月________日

  承包单位(乙方)(盖章):________________

  法宝代表人(签字):________________

  签订时间:________年________月________日

施工合同书7

  甲方(业主):_______________

  身份证:___________________________

  乙方(承包方):_______________________________________

  有限责任公司依照消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况装饰工程施工地点:_________________________施工内容:________________________________承包方式:_________________________________合同总工期______天,自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。合同总价款(金额大写);其中:人工费________元;材料费________元。

  (见附表一)

  二、双方工作

  1.甲方工作:

  1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。

  1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

  2.乙方工作;

  2.1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

  2.2乙方指派________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

  2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

  2.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  三、工期延误

  1.因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按约定提供开工条件。

  (2)设计变更和工程量变化。

  (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

  2.由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工__________天,甲方支付乙方__________元。

  3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期____________天,乙方支付甲方________元违约金。

  四、工程价款支付开工日前三天,甲方支付总价款的________%,计________元;工程日期过半,甲方再支付总价款的________%,计________元;验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部分,计__________元。

  五、材料供应

  1、甲方供应材料:甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。

  甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。

  甲方供应的材料、设备运抵现场____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。

  由于保管不当造成的损失,由乙方负责。

  甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

  2、乙方采购的材料:乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表,(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。

  如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。

  如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

  六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。

  凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。

  给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

  七、质量与验收

  1.工程质量:

  1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

  1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。

  如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方的`要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

  2.竣工验收与保修:2.1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。

  甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。

  甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。

  2.2双方约定隐蔽工程和中间验收部位:___________________________。

  2.3双方约定的保修项目内容期限为:______________________________。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

  八、安全和防火

  1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合有关防火设计规范。

  2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。

  乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。

  甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。

  十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请__________________________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_____________种方式解决:

  1、由_______________仲裁委员会仲裁;

  2、向人民法院起诉。

  十一、其他约定:_______________________________________________________。

  十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  十三、组成本合同的文件包括

  1、本合同条款及合同附表;

  2、施工图纸及做法说明;

  3、双方有关本工程洽商的其他书面协议;

  4、补充规定。

  十四、其他

  1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。

  2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。

  业主:(签章)_________________________

  承包方:(公章)______________________

  委托代理人:________________________

  法定代表人:______________________

  联系电话:___________________________

  联系电话:_________________________

  鉴(公)证单位:__________________

  (公章)经办人:___________________________

  _____________年___________月_________日

施工合同书8

  根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定,对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位,甲乙双方签订施工安全合同书,明确双方职责、权力和义务,预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商,共同遵守。

  一、目标:

  (一)劳动安全:

  1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。

  2、乙方按JBJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。

  (二)消防安全:

  1、乙方工地无火灾事故。

  2、乙方工地应健全防火责任制和措施。

  3、乙方工地要监理动火申报制度。

  (三)文明施工

  1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。

  2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。

  3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆放整齐。

  4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境,道路畅通。

  5、乙方工地施工机械具有维修保养制度,机械具清洁,上润油,严禁带病运转。

  二、双方责任:

  为了实现上述目标,甲乙双方必须采取有效措施,各自履行以下责任。甲方责任:

  1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令,适时布置任务。

  2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查,提出整改意见,并协助做好有关工作。

  3、工程结束交付时,甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。

  4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育,明确公司相关规定及要求。

  5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查,对检查发现的事故隐患,乙方必须按甲方限定的时间进行整改,否则甲方有权进行相应的处罚(100~20xx元),直至停工整顿,由此产生的一切后果由乙方自行负责。

  乙方责任:

  1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人,应组织落实公司有关规定,认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作,同时健全安全生产管理体系,并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。

  2、在组织施工过程中,必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准,建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度,并接受甲方安全生产监督与检查。

  3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品,必须对施工人员进行“三级安全教育”;必须制定安全技术措施和安全交底,交甲方备案;特种作业人员必须持证上岗,并向甲方提供相关的资格证书;施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责,允许不符合作业资格的员工进行施工作业的,甲方有权当场停止其施工作业,重新委派合格员工上岗,由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。

  4、乙方自备、自用的'各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准,由此出现问题而造成事故及经济损失,由乙方自行负责,给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备,乙方要在交接使用前认真检查确认,一次性验收并办理交接手续;双方签字投入使用后,发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。

  5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中,必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去,特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底,遇有生产与安全发生矛盾时,生产必服从安全。

  6、经常性组织班组搞好文明安全活动,认真学习安全操作规程,每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况,教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥,违章作业,发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。

  7、若发生重大伤亡事故,要及时抢救伤员,保护现场,十二小时内要立即上报,及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

  四、争论的处理当合同双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

  五、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  工程验收合格后本协议同时废止。六、本协议作为工程合同组成部分,与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的,以规定较多者为准。本协议书一式六份,正本贰份,副本肆份,甲乙双方各执正本壹份,副本贰份。

  甲方:(盖章)

  乙方(盖章)

  委托代理人:(签字或盖章)

  委托代理人:(签字或盖章)

  签约日期:

  年月日

施工合同书9

  甲方:

  乙方:

  根据施工需要,甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。

  一、工程名称:叶县恒基国际1#楼住宅小区

  二、工程地点:叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内

  三、承包范围:

  施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。

  四、工程内容:

  模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

  五、工程承包方式:

  1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。

  2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

  六、质量要求:

  严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。

  1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。

  七、施工工期:

  乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

  八、付款方式:

  九、工程管理双方责任:

  、 甲方责任

  、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;

  2、提供外脚手架及安全防护网;

  3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;

  4、及时将支模用的材料供应至现场;

  5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;

  6、 根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

  7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;

  8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;

  9、按合同约定进度支付工程款。

  B、乙方责任

  1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;

  2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;

  3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;

  4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的'安全事故由乙方负责;

  5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;

  6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;

  6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;

  7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;

  8、 因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。

  9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;

  10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处

  100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。

  11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上。

  12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。

  13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。

  14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。

  15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。

  16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。

  17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。

  十、工程变更:

  增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。

  十一、保修责任:

  保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。

  本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。

  甲 方: 乙 方(施工责任方):

  签约地点:

  签约日期: 年 月 日

施工合同书10

  甲方:

  乙方:

  为改善办学条件,加强防范措施,经中心校与学校校委会研究,报县教体局批准,将教室走廊内外墙粉刷,经双方协商,达成以下协议:

  1、甲方提供建设中的水电;

  2、乙方包工包料,施工过程中由乙方提供原料,整平地面、墙面,墙面无漏空,施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。

  3、施工过程中乙方要保证工程的'质量,负责工人的安全。

  4、学校教室走廊内墙粉刷按元/㎡计算,外墙粉刷按12元/㎡计算。

  5、工程保持期一年,期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。

  6、工程完工后,经甲方验收合格并进行实际测量,甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%,剩余价款待保修期满后付清。

  7、本合同一式两份,甲已双方各持一份。

  甲方签字(盖章):

  乙方签字(盖章):

  二O一二年四月六日

施工合同书11

  甲 方:

  乙 方:

  签约地点:

  签约时间:年 月

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同信守合同各项条款。

  第一部分 分包范围及内容

  1.1分包工程名称:

  1.2分包工程地点:

  1.3分包工程概况:

  1.4分包工作内容:CFG素混凝土灌注桩施工,按照图纸要求,施工规范进行施工。包含CFG桩成孔,灌注C30商品混凝土,试桩灌注C40商品砼,剔桩头(土建配合电梯井及集水坑的挖土),清运桩间土及桩弃土,包含桩基础检测费用,全套(报审报验)施工技术资料,原材的材质单,复检报告及检测费用。施工完成后具备打垫层的条件。

  第二部分 合同价款及付款方式

  2.1分包方式:采用固定综合单价包干价,CFG桩单价按 元/m3无论市场变化增减,综合单价不予调整。CFG桩商品砼由甲方提供。

  2.2合同单价: 元,总造价 元。本合同单价包括为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质量、工期、保险、利润、税金(包含营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等)、政策性文件规定、风险、安全及现场文明等完成合同工程及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险,其单价不随市场的价格变化作任何调整,也不随甲方与发包方结算作任何调整。本工程材料单价不受信息价的制约,均按市场调察价格确定。

  2.3结算依据:按设计图纸尺寸计算,须经甲方相关部门签字并满足甲方的结算审核程序后方能结算。

  2.4计价方式:乙方每月20日后25日之前向甲方上报当月完成的经现场监理工程师及甲方签字认可的工程技术保证资料及合格工程量计算单,甲方根据乙方的上报资料和工程量计算单,由甲方项目部总工牵头,计划部门、技术部门、质检部门、施工队负责人共同参与进行现场验工,确定计价数量。所参与人员均须在已确定的计价工程数量计算单上签字认可后交计划部门,计划部门根据承包合同、计价工程数量计算单、业主设计变更通知或经业主批准的变更设计签证、已履行签证的原始技术资料、试验资料等编制验工计价表,经双方负责人签认后交财务部门进行款项支付。

  2.5付款方式:甲方财务部门每月凭正式生效的计价表,按每月计价款的70%向乙方支付计价款,同时扣除乙方施工中所使用的甲方的材料、机具费及周转物资、设备租费等全部费用。工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后,工程款付至全部计价款的80%后停止支付,待甲方办理完本分包结算后累计付至结算价90%,余8%的质量保证金,质量保证金不计利息。甲方向乙方付款时,乙方同时向甲方出具由工程所在地税务部门提供的建筑安装工程统一发票。

  2.6根据国家对农民工工资发放的政策要求,确保农民工的正当权益得到保护,甲方每次给乙方计价时,按当月计价总额扣除2% 的农民工工资保证金(不计利息),在工程完工后,乙方确不欠付农民工工资,甲方在10日内全额退还乙方,如果乙方欠付农民工工资,甲方有权强制乙方在规定的时间内发放,否则甲方将从乙方工程计价款中扣除的2% 的农民工工资保证金中强行支付,剩余部分将作为违约金被扣留。若不能满足支付时,从履约保证金中扣除并支付。

  第三部分 合同工期

  工期按甲方计划执行。

  第四部分 工程质量标准及履约保证金

  4.1工程质量应达到设计图纸规范要求及约定的质量标准。如图纸设计要求、甲方指令与国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得甲方书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。本工程质量要求单位工程、分部、分项工程一次检查合格率100%;验收合格率100%;优良率85以上。乙方的施工质量必须达到甲方要求的整体创优目标及企业质量目标。

  4.2当桩体强度达到要求后,将桩顶高出设计要求的桩头用钢钎人工逐次剃除,并人工清除高出设计标高的桩间土,清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土;另外,桩头剔至设计标高处,桩顶表面不可出现斜平面。

  乙方同意在签订劳务承包合同前,向甲方缴纳合同价格的10%作为履约保证金。乙方在协议签定前,乙方将履约保证金汇入甲方账户;如不能按时到账,甲、乙双方所签订协议无效。

  4.3履约保证金返还:自整个项目竣工验收合格之日期起30天内返还乙方履约保证金,履约保证金不计利息。

  4.4因乙方违约致使合同终止,其履约保证金甲方不予退还。

  第五部分 甲方责任

  5.1负责对业主、监理方开展工作,并对乙方施工工程的质量、安全、进度、文明施工及环境保护等进行全方位检查、监督。

  5.2编制实施性施工组织设计,绘制施工图纸,负责技术管理,控制性施工测量、放样、编制竣工文件。

  5.3下达施工进度计划,并对计划的执行情况进行检查、评比、奖罚兑现。

  5.4指定现场管理人员和工程技术人员,负责施工作业技术指导和工程质量过程控制与监督。

  5.5甲方协助乙方协调施工用水源、电源。

  5.6向乙方提供必要的施工图纸和技术资料,组织乙方进行图纸会审,向乙方进行技术交底。

  5.7负责监督乙方整个施工过程中的.质量、安全及机械设备安装、进度计划等事项,对不符合施工规范要求的行为有权要求整改及处罚。

  5.8负责对乙方进行计量支付,并按约定的节点进度付款。

  5.9负责施工资料的收编、整理工作,乙方应积极配合。

  5.10负责进场材料的送样及试验费用。

  5.11向乙方提供文明宣传标准及内容,监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和安全施工。

  5.12开工前做到场地“三通一平”,即通电、通水、路通、场地平整。

  5.13 提供CFG桩施工平面图,设计图纸等资料。

  第六部分 乙方责任

  6.1乙方必须配备足够的施工及管理人员,确保施工进度,提供施工安排和保证工程质量、安全、工期等措施方案。乙方负责组编制施工专项方案,并组织进行专家论证,费用由乙方负责。

  6.2乙方必须提供管理人员名单及身份证复印件、岗位证件复印件,每月5日前提供一份职工花名册(含身份证复印件、工种、年龄、姓名、技术等级、进场工人的上岗证),提供特殊工种作业人员上岗证、建筑施工特种作业操作资格证、工人技能鉴定证,并对提供资料的真实性负责,如果不能及时提供花名册或提供的花名册与工地实际情况出现3人以上的差别(调整班组及时沟通),项目部有权处以每次500元-20xx元之间的处罚。

  6.3乙方在施工现场必须配备项目经理一名、总工一名、专职技术人员3名以上,按照国家、地方、分公司、项目部有关规定贯彻执行。

  6.4乙方在进入施工现场后认真组织对施工人员进行“三级”教育、技术培训,新技术新工艺学习,学习关于施工现场安全技术规范(JGJ46-20xx),建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)及各工种安全操作规范,文明施工并层层落实安全生产责任制,使安全生产落到实处,确保生产安全并与工人签订安全生产责任书,严禁在工地打架斗殴,发生一次处20xx元以上罚款,在材料供应各工种配合过程中出现问题协商解决,禁止任何人拥堵、锁工地出入大门或关停施工用电,发生一次处5000元以上罚款。

  6.5乙方应为施工人员配足必要的安全防护措施(如:安全帽、安全带、特殊作业人员的绝缘鞋、绝缘手套等)做到工地有专职安全员,各作业班组有兼职安全员定期检查安全隐患情况,认真做好安全生产记录,杜绝重大事故,减少一般事故的发生。

施工合同书12

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致,订立本补充协议。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程内容:

  二、工期及质量

  增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期,不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。

  三、工程价款

  补充施工内容工程价款为万元整(其中:泵房:万元、危险品库房:万元、高低压变配电房(开闭所):万元、挡土墙:万元)。以财政审核造价为结算价。

  补充施工内容工程价款的'确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定,主材价格按施工期间当地发布的信息价,结合监理、发包方签证进行调整。

  四、其它补充

  工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份,甲、乙双方各执贰份,经双方签字盖章后生效。

  补充协议订立时间:____年__月___日

  发包方(章):

  承包方(章):

  法定代表人:

  法定代表人:

  ____年__月___日

  ____年__月___日

施工合同书13

  发包方(以下称甲方):_____________________

  承包方(以下称乙方):_____________________

  根据有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:_____________________。

  二、工程地点:_____________________。

  三、承包方式:_____________________。

  第二条工程期限

  合同工期总日历天数_______天。

  第三条工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_______元/组(一组24块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方_______日内支付相关工程费用.

  第四条甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的'成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

  第五条安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条奖惩责任

  1、如_______月_______日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_______%向守约方支付违约金。

  第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,自双方代表签字。

  甲方:_________________乙方:_____________________

  代表:_________________代表:_____________________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

施工合同书14

  甲方负责人:

  乙方负责人:

  为了明确甲乙双方在装修施工过程中的权利和义务,根据《合同法》和建筑装修的有关条款,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。

  1.甲方将 房屋的装修工程发包给乙方。总造价: 元整,¥ 元。

  2.工程内容:详见报价明细单,依据双方协商的样式、形式。

  3.工程范围:报价单所涉及的所有项目的材料、运输、制作,安装并达到质量要求。

  4.工期要求: 天,(20____年 月 日至20____年 月日)。工期每拖后一天罚总价款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气,非乙方原因停电、停水除外。)

  5.付款方式:合同签定后甲方付给乙方 元;水电、地墙砖完成后付 元;木工、油漆、墙面完成后付 元;木地板、灯具安装完成后付 元;全部完成后经双方验收合同三日内将尾款全部付清。

  6.甲方为乙方提供作业环境,按约定付给乙方工程款,乙方按要求保质保量,按时完成各项内容。

  7.其余事项:装修前卫生间不渗水,装修期间不得破坏防水屋,如发现渗水乙方负责。装修质量保修一年。

  8.变更条款:(1.甲方确定工程量的`增减。(2.甲方确定工程项目的增减。

  9.发生下列情况之一的,按工程总造价加或减的相应调整,双方应有书面签字记录。

  10.本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工合同书15

  建设单位(甲方):

  住所:

  营业执照注册号:

  法定代表人(负责人):

  审查单位(乙方):

  住所:

  营业执照注册号:

  资质等级:

  法定代表人(负责人):

  根据《民法典》等法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就________________施工图审查事宜,协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1.1工程名称:________________

  1.2工程地点:________________

  1.3工程内容:________________

  1.4工程造价:________________万元

  1.5设计单位:________________,资质等级:____

  1.6勘察单位:________________,资质等级:____

  二、施工图审查依据

  2.1国家有关工程建设的法律、法规、规章及标准、规范:________。

  2.2建设项目批准文件:________________________________。

  2.3其它:__________________________________________。

  三、施工图审查范围

  3.1施工图审查范围:________________。

  四、施工图审查内容

  4.1是否符合工程建设强制性标准。

  4.2地基基础和主体结构的安全性。

  4.3是否符合安全、消防、节能、环保、抗震、人防、卫生、无障碍设计等有关强制性标准、规范。

  4.4勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖图章和签字。

  4.5施工图设计文件是否符合规划批准文件和初步设计审批文件的要求,是否达到______规定的深度要求。

  4.6是否损害公众利益。

  4.7其它:____________________。

  五、合同履行期限

  5.1自________年____月____日起至________年____月____日止。

  六、甲方向乙方提交的资料和文件

  6.1施工图设计图纸文件。

  6.2工程地质勘察报告书。

  6.3结构计算书、建筑节能计算书。

  6.4计划批文有效复印件。

  6.5用地规划许可证有效复印件。

  6.6建设选址意见书有效复印件。

  6.7消防(环境)审查意见有效复印件。

  6.8其它______________________。

  七、施工图审查周期、审查结果

  7.1乙方在收到审查资料后__个工作日内(甲方答复和施工图设计整改时限不计算在内)完成审查工作,并向甲方提交说明施工图审查合格或不合格意见的书面审查报告。

  7.2审查成果

  7.2.1审查合格的,乙方应在审查合格的施工图上加盖审查专用章,同时向甲方提交审查报告。

  7.2.2审查不合格的,乙方向甲方提交审查报告和书面整改意见。在__个工作日内,由勘察、设计单位修改,经甲方同意后交乙方复审,直到审查合格为止。

  7.2.3甲方或勘察设计单位对乙方做出的审查结论有重大分歧时,由甲方委托具有审查资质的第三方进行复查。复查结果与原结论一致的,复查费用由申请复查方承担,复查结果与原结论不一致的`,复查费用由乙方承担,如仍有异议,按照本合同第四百七十二条执行。

  八、施工图审查费用及支付

  8.1审查费用

  8.1.1审查费用总计:小写____元人民币,大写______元人民币____(含税/不含税)。

  8.2支付方式按照下列第______款规定执行:

  8.2.1一次性支付:乙方按约定完成审查成果并提交审查报告后____日内,甲方支付审查费用。

  8.2.2分期支付:

  8.2.2.1本合同生效后____日内,甲方向乙方支付审查费总额的____%,计人民币元。

  8.2.2.2(进度支付):____________________________________。

  8.2.2.3乙方完成施工图审查,并出具审查报告,甲方付清施工图审查费的余额,计人民币元。

  8.3乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责:

  收款人:__________________

  开户行:________________

  账号:________________

  九、双方的权利和义务

  9.1甲方的权利和义务

  9.1.1按合同约定内容、约定时间向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责。

  9.1.2因变更审查项目、规模、条件等原因造成审查工作返工的,双方协商签订补充协议。

  9.1.3甲方指派______出任其代表,全面负责与乙方的联系,及时处理施工图审查过程中出现的问题。

  9.1.4按合同约定向乙方支付审查费用。

  9.1.5其它约定:________________

  9.2乙方的权利和义务

  9.2.1按合同约定及时完成施工图审查,并向甲方提交审查报告书。

  9.2.2对施工图审查工作负责,承担审查责任。乙方对审查结论的真实性、合法性和准确性负责,建设工程经乙方施工图审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担相应的赔偿责任。

  9.2.3乙方不得向第三方或在本合同的目的之外扩散、转让甲方提供的资料和文件。

  9.2.4其他约定:________________

  十、保密

  10.1乙方应保护甲方或设计单位的知识产权。在合同期内或合同履行完毕后,未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式对外泄露甲方提交资料或将甲方提交资料用于与本项目无关的其它任何事项。

  十一、不可抗力

  11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工、恐怖活动等社会事件。

  11.2双方或任何一方由于不可抗力不能履行合同义务时,应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度;在不可抗力发生后____小时内,应以书面形式通知对方,并在其后____日内向对方提供有效证明文件。

  11.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失负赔偿责任。

  十二、违约责任

  12.1甲方违约责任

  12.1.1在合同履行期间,如甲方要求终止或解除合同,当乙方已开始施工图文件审查工作时,甲方按施工图审查费的__%(实际工作量未超过一半时),或____%(实际工作量超过一半时)向乙方支付施工图审查费。

  12.1.2甲方应按照合同约定时间向乙方支付施工图审查费,每逾期支付一天,承担应支付金额____%的违约金;逾期超过____天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。

  12.1.3甲方迟延提交合同约定的文件资料的,乙方顺延交付工作成果的时间。

  12.1.4其它:______________。

  12.2乙方违约责任

  12.2.1在合同履行期间,如乙方要求终止或解除合同,应当向甲方赔偿损失,或经甲方同意支付全部审查费__%的违约金。。

  12.2.2乙方未按合同约定及时交付施工图审查报告,每逾期一天,应向甲方支付全部审查费____%的违约金。

  12.2.3甲方使用经审查合格后的设计文件发生工程设计质量问题的,乙方应当赔偿由此给甲方造成损失。

  12.2.4乙方对外泄露甲方或设计单位的有关资料、技术秘密,应当向甲方赔偿损失或支付全部审查费______%违约金。

  12.2.5其它:______________。

  十三、合同变更、解除

  13.1本合同经双方协商一致,应签订书面变更或解除协议。

  13.2出现下列情形之一的,一方解除合同,应向对方发出书面解除通知,合同的解除不影响各方在合同解除前依法享有的权利和承担的义务:

  13.2.1乙方擅自将本合同项下的工作转委托的。

  13.2.2乙方审查报告不符合国家或行业有关规定,在甲方要求的期限内拒不整改的。

  13.2.3乙方延误交付审查报告超过______天。

  13.2.4给对方造成损失拒不赔偿的。

  13.2.5甲方未按约定支付审查费超过应付金额__%以上,经乙方书面催告后____日仍未支付的,乙方可以解除合同。

  13.3其它约定:____________________。

  十四、争议的解决

  因本合同发生争议,双方应协商解决。协商不成的,按照以下第____方式解决:

  14.1提交____________仲裁委员会按照________仲裁规则在____进行仲裁。仲裁裁决具有终局性,双方都应执行。

  14.2向______________人民法院提起诉讼。

  14.3因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。协商不成的,提交双方上级领导机构裁决。

  十五、通知

  甲方:________________

  通讯地址、邮编:________________

  联系人:________________

  联系电话/传真:________________

  乙方:________________

  通讯地址、邮编:________________

  联系人(本项目施工图审查人):________________

  联系电话/传真:________________

  十六、合同效力及其它约定

  16.1本合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字,并加盖单位印章之日起生效。

  16.2本合同未尽事宜,双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准;

  16.3本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。

  16.4以下附件作为本合同的组成部分:

  16.5其它约定:__________________。

  甲方(盖章):__________________________________________

  法定代表人(负责人)________________

  或委托代理人:________________

  乙方(盖章):__________________________________

  法定代表人(负责人)________________

  或委托代理人:________________________

【施工合同书】相关文章:

施工合同书04-27

大型施工合同书04-18

装饰施工合同书11-24

装修施工合同书02-12

外墙保温施工合同书02-16

工程承包施工合同书02-11

施工合同书(15篇)07-25

施工合同书精选15篇01-14

施工合同书(精选15篇)12-17

工程施工合同书04-05