施工承包合同

时间:2022-11-15 16:37:53 施工合同 我要投稿

【精】施工承包合同

  随着时间的推移,很多场合都离不了合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编整理的施工承包合同,希望对大家有所帮助。

【精】施工承包合同

施工承包合同1

  甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)

  乙方:×××(同上) (承包方)

  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

  第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

  第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

  第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

  第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

  第五条 甲乙双方的基础工作

  第六条 工程进度计划

  第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

  第八条 人事同价款及其调整

  第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间

  第十条 工程验收

  第十一条 决算

  第十二条 保修

  第十三条 争议处理

  第十四条 违约责任

  第十五条 双方约定的其他内容

  第十六条 本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

  2.说明

  建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的:

  (1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的'图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。

  (2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。

  (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

施工承包合同2

  甲方:

  乙方:

  现甲方工地有 工程需要施工,在公平、公正原则下;平等互利基础上,通过甲乙双方协商,特订如下条款,望双方互相遵守。

  一、承包方式:

  甲方将 项目以包工不包料的形式承包给乙方,按建筑面积 元/平方结算。

  二、乙方负责从基础承台起至主体工程、附属工程中的车间和其它工程再议。

  三、结算方式

  甲方按工程进度付款,完成正负零工程按每完成一层工程量 金额到位。主体验收工程竣工到95%,金额到要验收一个月内结清余款。

  四、质量要求:

  乙方按严格照施工图纸和有关建筑工程施工规范施工,服从施工员的管理和调配。在施工过程中乙方造成的'材料消费或达不到质量要求所造成的费用,全由乙方负责。

  五、文明施工:

  乙方严格按照文明施工标准施工,做到人走场清,工地中严禁打牌、、打架、斗殴、喝酒等,否则施工.cOM员有权罚款。

  六、安全施工:

  乙方严格按有关建筑施工安全规范施工,乙方在施工过程中所处的一切安全事故,分事故原因,如乙方不按安全施工,由乙方承担,重担责任,确保安全事故降到最低等。

  七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,签字生效后具有同等法律效力。

  甲方(签字): 乙方:(签字)

  年 月 日

施工承包合同3

  甲方(发包方):__________________

  乙方(承包方):__________________

  住址:__________________

  身份证号码:__________________

  依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。

  一、承包工程范围和内容:

  1、范围:________楼工程,基础主体工程混凝土、砌体、土方等分项工程包括图纸、设计变更及技术措施内的全部内容。

  2、内容:

  1)施工准备阶段的临时设施、办公室等搭设,工地现场机械的转移、就位安置,生活区施工围墙的砌筑,施工道路、硬化、场地平整、浇筑养护;脚手架地坪的硬化,排水沟的开挖砌筑;砂石料堆放场地的平整(优质工程、标化达标工地所需泥普工工作量)。施工现场围墙、仓库、道路、配电房、厕所等临时设施按实结算。

  2)、基础大开挖由甲方承担,基础30CM内的土方的挖土修整、挖排水沟、小量回填夯实、砌砖模、集水井、砼模、胎模、抹灰、浇、填垫层、抽排水等所有基础分项、砖石分部;各项混凝土工程浇捣时泵车就位接拆泵管;各类预制构件、搁板、拉结筋、预制块、粉刷时施工洞砖砌封闭,木砖预制块,监理业主的合理建议施工组织设计中技术措施及江苏省质量通病控制标准等文件内容由乙方承担。(本工程不发生点工工资)

  3)混凝土浇筑前后的场地整理(材料场地、施工场地)清理,清扫每个层次砼浇好或砖砌体施工后场地与外架上清理,(多余砼必须经项目部同意,由乙方处理)。

  4)混凝土、砂浆的计量及材料的输送,混凝土的养护,防晒材料的履盖、清理、入库。(按现场施工要求实施砼养护制度。)

  5)、土方开挖至结束,必须保证修方及挖排水沟人员,否则多余土方的清运全部由乙方自负。)

  二、承包方式:

  包清工,甲方提供搅拌机、砂浆机、垂直运输机械,其余牵涉施工用具的小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品其它扫帚均由乙方配置,除塔吊外所有开机操作工费外由乙方负责支付。(安全帽由甲方代购,费用乙方自理)

  三、工程质量标准:

  工程质量必须达到优质工程,杜绝质量事故发生,工程全过程必须严格按照规程操作。砂浆、混凝土的配制必须严格按施工员提供的配比配制,计量正确。厕所、厨房混凝土绝不容许有渗漏,房屋尺寸及楼板混凝土厚度必须达到国家验收标准,如达不到标准及超出标准的由乙方承担一切责任。

  四、工期责任指标:

  1、乙方按照甲方提供的工程进度必须按期完成所承包范围内的所有工作内容,确保工程如期完成。因本工程原因影响其它工种进度及施工所造成损失应承担一切损失。

  2、乙方有责任配合前后工序衔接工作,合理配备劳动力,确保工程施工进度。

  3、除不可抗拒的自然灾害外,必须坚持每天施工及加夜班(根据施工的进度计划)。

  五、安全责任指标:

  1.认真执行“安全第一,预防为主”的方针,严禁违章指挥、违章作业。

  2.不得安排未经三级教育的新工人、进入施工现场发现不戴安全帽每人次罚款伍拾元, 否则一切事故责任由乙方承担。安全频率和歇工率分别控制在“0”。

  3、机械设备操作必须是专职人员持上岗证操作,严禁违章操作。

  4、施工过程中如发生安全及人身事故均由乙方承担。施工过程中对其它班组造成损害的,由承包方负责损害者经济赔偿,施工中如被其它班组成损害的,则由其它班组承包方负责经济赔偿。

  六、消防管理指标:

  1、班组必须严格执行消防制度,每个工人必须接受消防知识教育。

  2、严格实行用火申报审批手续,寝室内禁止使用煤气和电炉,发现一次罚款________元。

  3、加强易燃易爆物品的使用管理及清除工作,生活区内严禁燃放烟花爆竹。非专职人 员不得使用氧气瓶,进场要有专人管理。

  4、消防器材不得挪作它用,并必须有专人负责。

  5、禁烟区内禁止吸烟,同时不准吸游烟。

  七、文明施工指标:

  1.必须遵守地方政府和项目部的“双标化工地”的各项文明施工规定。

  2.施工人员必须挂证上岗施工。严禁使用童工及有先天性疾病或传染病者。

  3、施工人员要服从甲方人员的指挥,文明施工搞好各自工作面的'落手清工作,材料堆放整齐。

  4、搞好宿舍卫生,寝室长排好值日表,生活垃圾要入桶,门前实行卫生包干。

  5、宿舍内严禁私开伙食及用大功率电器(包括电炉、热得快、电饭煲等),发现一次除 没收该用具外,处以500元罚款,按次类推,罚款在承包班组当月生活费中扣除。

  6、宿舍每间装有电表,用电数值超过项目部规定的数值按国家电力价双倍取费,对活动房门窗及玻璃损坏按价赔偿,在承包款中扣除。

  八、治安管理指标:

  1、每个职工到达工地,首先向甲方申请填表。接受三级教育。交纳审办暂住证,劳务证 的费用,提供身份证复印件,领取施工上岗证。

  2.乙方职工必须服从项目部管理人员的指挥,遵守各级治安保卫制度和有关的规章制度。 宿舍内不得留宿外来人员。

  3.各班组负责人必须认真做好治安工作,严禁赌博、打架、偷盗等违法行为的发生,(特 别是打群架的,除了赔偿造成工期延误损失及受害人全部损失外,项目部还处以乙方承包人5000元人民币以上罚款,肇事当事人处以500元人民币的罚款,另外公安机关治安罚款一并由乙方承包承担。

  4、如本班组发现有偷盗行为按脏物十倍罚款,第二次加倍,按次类推。

  九、材料设备管理责任指标:

  1.乙方必须提前10天以书面形式提交工程所需材料、用量,如乙方不能按时提交材料、 用量申报,造成材料不能按时进货,影响进度等造成损失由乙方承担。

  2、乙方必须做好所承包分项工程材料每天的落手清工作,做到材料不浪费,科学配料。 甲方如发现有浪费工程材料现象的,每次处以人民币200元的经济处罚,罚款在当月工程款中扣除。乙方应配合各幢号施工员的测量、放线、定位等工作。

  十、工程结算及付款方式:

  1、结算价格:乙方工程质量必须达到国家验收标准的按建筑面积每平方米多层________元、小高层________元、高层________元一次性包干。

  2、结算依据:按国家规范规定的结算方法计算建筑面积。[建筑面积按项目部已审核过的建筑面积,如无变更则建筑面积不作调整,其中阳台计一半建筑面积,空调板、露台、晒台、采光井、悬挑结构、空洞不计建筑面积]。注:以上单价已包括职工劳保福利在内的一切费用。

  3、如乙方中途退出承包,则按已完成工程量的50%结算,工人工资由承包者自己解决 与项目部无关,并且甲方有权追究由乙方造成的工期延误的各项经济损失。

  4、工程款支付:

  1)工程开工后,每月20 日左右按实际出勤人数(28天)每人每月支付生活费750元,班组长每月支付生活费20xx元,结构封顶时支付工程总款的50%,工程二次结构完成付至工程总款80%,工程总体竣工验收达标后付工程总款 90 %,余款 10 %在 三个月 内付清。

  2)承包方承担所有风险责任、自负盈亏。在支付职工生活费时必须要有工资表及身份 证,工资表上工数必须同出勤工数相等,并有工地负责人签字认可。

  十一、甲方双方的职责:

  1、甲方职责:

  1)甲方对乙方的工作进行全面的安排度给予指导和督促。每月编制详细的施工进度计划,并对乙方进行施工技术、进度计划的交底。

  2)对乙方的新工人进行进场安全技术交底。

  3)甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进行动态管理、检查督促,乙方及时整改施工中存在的问题,帮助乙方解决施工中存在的困难,确保工程顺利施工。

  4)甲方协助乙方到有关部门办理相关证件,解决乙方人员的住宿、就餐的场所住宿每人一铺,男女不得混居,严禁带家属占房,带家属的要自己解决住宿。

  5)甲方确保施工现场安全设施到位,做好现场消防,治安方面的防范工作。

  2、乙方职责:

  1)依据________人民政府关于订立劳务合同文件精神,与每位进场工人员签订一式四份劳务用工合同,昆山市开发区劳动局、项目部各一份。

  2)根据甲方的施工进度计划及质量、技术要求,保质保量按期完成施工任务。

  3)严格遵守国家及地方政府的法律、法规、法规、遵守公司、分公司、项目部的有关规章制度,遵守社会公德,严格执行劳动法,严禁使用童工。

  4)做到安全生产、文明施工,搞好消防、治安保卫工作和宿舍及施工现场的卫生工作, 如由于乙方违章施工,违章操作而发生的消防、安全事故,一切均由乙方负责。

  5)提前一周向甲方提供材料进场计划,班组要成立QC小组,运用全面质量管理的方法, 消除施工中的质量通病。

  6)所有进场职工必须具备有关证件(身份证、暂住证、劳务证、计划生育证)并配合甲 方办理现场上岗证,特殊工种必须持上岗证上岗。

  7)爱护施工现场的一切财产,协助甲方一起做好产品的保护和材料的保管。

  8)乙方必须指定班组安全员,负责班组安全生产、治安保卫工作,每天做好班前安全教 育,并做好书面记录,项目部不定期抽查。

  9)乙方必须配备专职文明施工检察员,每天检查班组的文明施工,宿舍卫生情况,及时 整改不足之处,以保证场地、宿舍、食堂、厕所等场所的整洁卫生。

  10)乙方必须配备专职翻样工和现场技术人员指导检查施工质量,协作放线。

  11)严禁在生活区、宿舍楼上随地小便、倒水,违者罚款________元。

  12)严禁在工地新建住宅内大、小便,如发现罚________元。

  十二、奖罚办法:

  1、施工进度每拖延一天、根据情况罚________元/天,情节严重者作辞退处理。无故不加夜班罚款200元处理,本工程的工期较紧,施工班要紧密配合甲方的进度计划。

  2、于乙方原因造成返工而使材料损失的,由乙方赔偿甲方的材料损失,并处罚款。

  3、班组长的到位率必须达到每月25天,每少一天罚200元。(特殊情况经请假同意者例外)班组长的出勤由甲方施工负责人考核。

  3、 工程施工乙方必须服从甲方指挥,否则甲方有权终止合同,并对前期的工程款不予支付。

  十三、保证金制度:

  1、为保证工程质量、安全、快速、顺利进行,所有进场班组须交纳工程质量、安全、 治安、文明施工保证金 万元,不计利息。

  2、班组没有发生因工期、质量、安全、打架、工资纠纷、文明施工等方面处罚的,待工程完工,承包方付清职工工资后,退还保证金。如发生罚款情况的,从保证金内扣除,如保证金不够罚的,则从工程款中扣除。(特别是打群架、工资纠纷闹到项目部或劳动局的每次罚20xx元)。

  十四、其它约定条款:

  乙方必须服从甲方:《现场施工管理细则》、《材料管理细则》、《文明施工管理细则》条 款的管理。乙方若劳动人员不足,有作业面无人做时,甲方有权另行安排作业人员参与分项作业,根据对方要价,工资在乙方的总工程款中扣付。如乙方在管理上混乱,工地安全、工程进度,质量未达到要求,造成材料浪费,甲方提出罚款与整改措施后,仍整改不到位的,甲方有权终止协议,乙方于当日退场。乙方的余款按实际完成的工作量的50%结算。承包方对自己工人所付的工资,一切由承包方负责。

  十五、本合同工未明确事项:

  乙方必须按甲方制定的《施工现场管理细则》、《材料管理细则》、《文化标化管理细则》及奖罚措施执行。本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字后生效,工完帐清失效。

  甲方代表:_________________

  乙方代表:_________________

  ________年________月________日

施工承包合同4

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  甲、乙双方就住宅楼建筑工程承包事宜经过充分协商,达成协议,特签订本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:甲方名下私房住宅楼。

  2、工程地点: 号。

  3、承包范围:主体工程(从承台开始,圈梁,地台,一直到封顶)。内外墙批荡,四周外墙粘贴纸皮砖,楼梯贴步级砖,走廊、电梯口分别粘贴(详参照以下第4条)。楼层一至八层或共 层(不含夹层),框架结构,首层为商铺,夹层为摩托车库。二层以上为住宅套房,顶层为一个楼梯房,电梯机房(结算时作投影面积计算)。

  4、承包方式:包清工。所有机械设备、排栅、模板、铁钉、铁线等全部由甲方负责。乙方只提供线锤、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。

  注:本工程的水电安装工程(包括强、弱电),门窗制作安装、防雷、消防、排栅、防护网不包括在本承包内。

  5、建设工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工(其中主体工程 个月内完成)(详参照以下第五条)。

  6、工程质量:参照国家房屋质量有关要求执行。

  7、承包价格:按每层投影面积计算,每平方米为人民币: 元整(¥ 元)。包括天面楼梯屋、电梯机房,基础部分不计,化粪池不计。(凸窗部分只计一面,不计双面)

  第二条 甲方工作

  1、开工前向乙方进行现场交底,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的用水、用电等有关方面,并说明使用注意事项。

  2、准备后需的设备,材料运送到工地,但不负责材料运上楼层。

  3、甲方指派人员监督及保护好建筑材料。

  第三条 乙方工作

  1、工栅搭设及施工现场每层的临时用水、用电以及放水保养。

  2、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和计划进度(作法说明),交甲方审定。

  3、按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  4、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸作法或说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加峻工验收,编制工程结算。

  5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线,做好施工现场保卫和垃圾处理,模板等材料的堆放、清理;以及消防等方面的安全工作,协调好由于施工带来的扰民问题及与周围住户的关系。

  6、工程峻工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  7、负责峻工后周边、内部场地,室内地面的环境清理。

  第四条 工程内容及包工范围

  1、甲方以清包工的方式发包给乙方。乙方自带行装及必须的生活品及用具,施工所用的平水尺、圈尺、吊锤、泥刀、、灰刀等常规的`使用工具。

  2、包工范围:

  ①从柱头承台底标高起至正负零基础、圈梁、平基、地面硬底化。

  ②电梯井、化粪池。

  ③主体框架结构及主体砌砖工程(砌砖外围墙砌18cm,套间之间的间墙砌18cm,电梯井到顶四周砌18cm,其余为12cm砖墙)。

  ④屋面工程的栏墙(包括楼面防水线的捣制)。

  ⑤室内外墙、天花板全部水泥混合砂浆扫(批)荡,主楼墙外四周围四面粘贴纸皮砖。

  ⑥电梯出入口四面墙全粘贴瓷砖到顶,公共通道地面贴地砖,墙裙贴1.6米至1.8米高瓷砖。

  ⑦夹层车库包括天花板全批荡,地面过水泥沙浆。

  ⑧顶层天面铺设30cm至40cm高的预制砖块隔热。

  ⑨首层电梯入口、楼梯通道地面贴砖,通道贴砖到顶。

  3、使用的泵车费用由甲方全部承担。乙方按图纸施工。若工程有变更修改,必须征得甲方同意方可变更。

  第五条 关于工期的约定

  1、因甲方未按约定完成工作,影响工期的,工期顺延。

  2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延。

  3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力的原因,导致停工的,工期相应顺延。

  第六条 关于工程质量及验收的约定

  1、本工程以施工图纸的作法说明和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  2、乙方应在接到甲方进场通知后安排施工人员进场,不得无故拖延、拒绝。应遵从甲方总施工进度计划和工期要求。由于乙方原因造成质量事故的,其翻工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、甲、乙双方应及时对隐蔽工程和中间工程进行检查与验收手续,要对工程质量进行监督,检查隐蔽工程及负责验收。

  4、遇到以下情况之一者,经甲方审核批准后生效:

  A.重大设施变更

  B.不可抗力

  上述情况发生两天内,乙方应将工期延误内容书面报告给甲方,甲方收到报告后两天内给予答复。

  5、非上述原因,工程不能按期峻工,乙方应承担经济责任,每延误一天,罚款 元,从工费中扣除。因乙方原因中途停工,造成甲方损失由乙方承担经济责任。

  6、工程峻工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内验收,并办理验收有关手续。

  第七条 关于工程工费的支付及结算约定

  1、本工程根据施工进度情况分次拨付进度款,按完成工程进度分工种支付70%给乙方。余下部分待峻工验收后结算付清。具体按工种不同依照进度情况支付。如框架部分每完成一层,按 元∕平方计付70%的款项,以此类推。

  2、工程峻工后,乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起,保修一年,外墙及屋面保修二年。甲方从乙方工费中扣除人民币 元整(¥ 元)作乙方的质量保证金,保修期满则退还给乙方。

  第八 有关安全生产和防火的约定

  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和相关的法规、规范。

  1、乙方应按规定采取严格的安全措施,做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故由乙方全部负责,任何人员进入工地必须戴好安全帽及其他需要的安全带、装置等。

  2、按照施工规范的要求做好现场施工安全管理,根据需要设计现场照明和围护设施,防止发生工伤事故,确保现场人员的生命、财产安全。若因乙方责任发生的工伤事故,应积极处理并立即报告有关部门,因此带来的损失由乙方承担全部费用和责任。

  3、加强现场安全保卫工作,防火、防盗、防抢,确保工程建设顺利进行。所用水泥袋由甲方收回处理。

  4、材料堆放整齐,确保现场整洁。

  5、自行办理所属现场施工人员的生命、财产保险,并支付保险费用。

  6、接受甲方现场管理人员的监督和检查。

  其他:工程峻工、付清工程款后,本合同自动失效。未尽事宜,甲、乙双方协商后,可作出补充协议,补充协议与本合同具同等的法律效力。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之时起即生效。希双方共同守。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同5

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定,以及公司项目管理的规定,并结合本工程的特点,甲方将分部分项水电项目承包给乙方施工,双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,供双方共同遵守。

  一、承包内容和技术要求

  1工程图纸中的水、电项目等。

  2、每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成。

  3、开关箱,开关盒,插座盒,电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平,灯座的安装应保持同一直线,所有线管应保持通畅,不得有阻塞现象。

  4、如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打。

  二、承包方式和承包单价

  1、包工包料;

  2、包工不包料甲乙双方决定采用2 种方式,承包单价的确定:。

  3、双方共同确认,结算工程量须经确认方能作为结算依据,其他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。

  三、承包款发放办法

  1、承包款支付方式:。

  2、甲方按照约定每次支付承包款前,乙方须编制一份有关劳务人工费发放方法(须落实到个人)在每次结帐后付款前交甲方财务人员。

  3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料计划。

  四、甲、乙双方的权利、义务

  (一)甲方的权利、义务

  1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。

  2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

  3、负责工程原材料的及时供应,但辅助材料乙方自理。

  4、必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。

  5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作,并有权随机队乙方管理资料进行审查。

  6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。

  (二)、乙方的权利、义务

  1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的.各项管理目标(质量、安全、施工计划、综合管理等)。

  2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。

  3、负责对甲方提供的工具的保养、养护、维修工作,严格按甲方要求实行限额领料。

  4、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。

  5、乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。

  6、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应队不符合条件的现象做迅速整改,否则所发生的费用由乙方负责。

  7、乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。

  8、按时发放工人的工作,不得将工人的工资移用,挪用或调配与其他方面使用。

  9、认真完成每一道工序,杜绝材料浪费,可利用的下脚料应及时回收利用。文明施工,每天下班后应将施工现场清理干净(如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)。

  10、乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样,如由甲方派人修复费用加倍。

  11、小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。

  12、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。

  五、质量和安全

  1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方质检)

  2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格,分项工程质量如达不到合格,所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位,经自检合格后,以书面为准提交给质安科核查,最终质量以业主(建设单位)和质监站验收为准。

  3、乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工。

  4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50—100元罚款。

  5、杜绝大小质量、安全事故的发生,若发生安全或质量事故,一切损失均由乙方独自承担,与甲方无关;甲方代为垫付的,乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣除。

  六、考核和奖罚

  使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:

  1、工期奖罚:如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如因乙方原因滞后一天,甲方处罚乙方200元/天。

  2、质量奖罚:乙方完成的工程量均一次性验收合格的,甲方可奖励50元/次,否则每次处罚50元/次。

  3、安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,乙方除了承担全部损失外,甲方可对乙方处以500元/次的罚款;如乙方责任发生重大伤亡事故,乙方除了承担全部损失外,甲方可对乙方处以元/人次的罚款;如乙方未发生任何安全、质量事故,甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。

  4、技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果,甲方给予乙方200—1000元的奖励。

  5、综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款(严禁发生盗窃、赌博、斗殴等)。

  七、其它

  1、决算审核程序:乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准(甲方有权对有依据的量进行增减)。

  2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。

  3、本合同双方签字后生效,乙方应严格履行本合同,不得违约,否则,甲方有权解除合同,并可要求乙方承担水电总承包款15%的违约金。

  4、本合同未尽事宜双方协商解决,甲方住所地法院有管辖权。

  5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  乙方担保人:

  年 月 日

施工承包合同6

  甲方:

  电话:

  乙方:

  电话:

  根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定,经友好协商,甲方委托乙方,负责环氧地坪的供应和施工,达成如下协议:

  第一条:施工面积和合同价格:面积:,单价为元/平方,(决算面积按实际面积计算),总价:

  第二条:材料:环氧砂浆地坪

  第三条:工程质量标准

  本工程质量经双方研究达到:乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整,但由于混凝土地台的原因导致地面的`裂缝及其它质量问题,与乙方无关,建议混凝土标号不低于C25,地面要平整,有光度,若在室外施工,甲方要做好防护措施,若在防护措施不完善的室内施工,即雨天可能遭受雨水侵袭时,也必须停止施工,若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。

  第四条:施工与验收

  施工开始日期,甲方必须通知乙方。

  开工日期天。

  甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收,如三日内未能对工程进行验收,或者在没有验收情况下,使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。

  第五条:付款方式

  合同签订后,甲方应支付乙方合同的,计人民币元,

  第六条:终则

  1、本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,同具有法律效力。一方违约,赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议,应当首先协商解决,协商不成,可以向当地法院提出诉讼。

  2、本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工承包合同7

  甲方(发包方):_________

  乙方(承包方):__________身份证:____________

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方就联合石化项目部工程墙地砖施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称

  1、工程名称:东营市联合石化公司配套土建工程

  2、工程地点:东营市联合石化厂区

  二、承包内容和范围

  本工程设计图纸和设计变更所有范围内的墙面砖、地面砖、踢脚板工程量。具体如下:

  1、包工不包料

  2、按施工规范要求:除墙地砖、水泥、砂、钢钉、施工线、抹布由甲方承担外。其他的如工具和工序等均由乙方自理。甲方负责锯片。

  3、甲方负责供料运至施工层面,乙方自行搅拌砂浆、粘贴、嵌缝、清理等工序,施工完毕剩余材料及工具归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。

  三、计价与付款

  1、墙面砖按实际粘贴面积,承包价为:/㎡、

  2、地面砖按实际粘贴面积,承包价为:元/㎡、(实验楼的大地砖上面的管线穿孔25元/眼。)

  3、踢脚板按实际粘贴面积,承包价为:/㎡、

  4、楼梯地面按实际粘贴面积,承包价为:40元/㎡、

  5、工程全部完成后,经甲方验收合格后,支付95 %,剩余5 %作为保修金,待工程竣工后一次性付清。

  四、施工工期

  1、本工程按项目部的要求施工,自通知之日起20天内完成所有工程量,乙方不得以任何理由和借口延长工期。超过规定的期限,甲方可以单方终止合同,乙方无条件撤出工地,由甲方委托其它班组施工,原完成工程量按80%计价。如乙方无理取闹,致使甲方造成的`一切损失均由乙方承担。

  2、如因甲方造成工期延误,责任由甲方负责。乙方提出书面申请,经项目部审核签证后,工期向后延伸

  (甲方不承担任何费用),否则均由乙方承担一切责任和费用。

  五、质量要求

  1、严格按《建筑工程施工质量验收管理条例标准》验收。

  2、组织精干队伍和健康人员精心施工。按项目部的规定和要求做出样板,经项目部的人员同意认可后才可以大面积施工。

  3、瓷砖不允许有空鼓、脱落、四角不平等现象,清理不能有死角,如有返工现象,浪费的材料按双倍扣回。

  4、施工部位施工完毕后,必须达到工完料净场地清,否则,甲方安排施工人员清理,按双倍工资扣回。

  六、安全要求

  1、进场前必须进行安全知识和班前教育,必须戴安全帽、穿软底鞋,特殊部位必须系好安全绳。

  2、所有人员必须有合格的证件,不能适应高空作业、不健康人员、童工不能作业。

  3、文明施工,在施工现场不准打架、斗殴、赌博,偷窃,不准酒后作业。

  4、严禁违规操作,凡安全设施不到位,乙方人员不许施工,否则所产生的后果均由乙方负责。

  5、乙方实行班长责任制。凡发生的一切安全事故均由乙方负责。

  七、甲方责任

  1、水电通畅,协调大型机械的使用。

  2、组织人员进行中间验收,提供技术咨询。

  八、乙方责任

  1、乙方不得将本合同内容的工程转包或变相转包。

  2、乙方必须听从甲方管理人员的指挥,服从管理人员的监督、检查,如发现不改者,除陪赏材料费外,罚款100—5000元。

  3、乙方人员要爱护公司材物,讲究卫生,文明施工,如违范罚款100—500元。

  4、施工交叉部位由乙方与其它班组协调,协调不成,甲方解决。

  5、乙方不得以任何理由停工、闹事或防碍其他班组施工。

  6、乙方法定人员必须驻工地。

  7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之如起生效,完工之日起自行解除,双方不得返悔。

  九、未尽事宜,双方友好协商解决,解决不成,由当地仲裁机构或人民法院解决。

  甲方签字:____________乙方签字:___________

  _____年____月____日

施工承包合同8

  甲方:

  乙方:

  为了搞好农村公路基础建设,改善农村农民生活条件,经上级批准,决定为透山村水泥路面实施硬化工程,资金缺口部分由透山村补贴自筹,为确保道路硬化工程质量,并按期完成硬化任务,经甲、乙双方协商,签订本施工合同,条款如下:

  一、工程名称:

  透山村道路硬化工程

  二、工程地点:

  朱阳镇透山村

  三、工程数量:

  1.3km

  四、工程质量要求:

  严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。

  五、施工期限:

  本工程从签订合同之日起,工程为30天竣工。

  六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。

  七、工程款的结算:

  交通计划资金由交通部门实施,交通资金每公里15万元,其余缺口资金由透山村自筹解决。

  八、付款方式:

  工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方,自筹资金在工程开工时,付5万元生活、机械设备费用,工程完成1000米时,付10万元,等全部硬化完工后,甲乙双方自验合格,余款部分一次性付清。

  九、甲、乙双方的责任

  (一)甲方责任

  1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷,甲方必须及时处理,所需用经费由甲方负责。

  2、乙方在施工期间如有违章作业,甲方有权让其整改。

  3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求,进行质量把关。

  4、配合乙方做好施工安全工作。

  5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系,不能影响乙方机械设备的正常用电。

  6、工程完工后,合同乙方对全部工程进行自检,并积极配合上级部门做好峻工验收工作。

  (二)乙方责任

  1、乙方在施工中所需要的'设备由乙方自己筹备。

  2、乙方在施工中一定要服从管理,严格施工,听从交通主管部门安排。

  3、乙方按合同施工,确保质量,主动接受甲方监督,必须安全操作。

  4、在施工期间,一切安全由乙方负责,与甲方无关。

  5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。

  以上是道路硬化施工合同,望甲乙双方互守信用,本合同一式三份,甲乙双方各持一份,存档一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工承包合同9

  发包方(甲方): (以下简称甲方)

  承包方(乙方): (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律规定,经甲乙双方自愿,为明确甲、乙双方的权利与义务,经协商订立本协议签订本合同。本合同不考虑市场人工价起伏,风险双方各自承担。

  一、工程名称:

  xxx

  二、承包方式及工程范围、工作内容:

  承包方式:包工,包质量、包进度、包安全、包文明施工。

  承包范围:甲方提供施工图纸一套、塔吊、升降机、施工用水用电及工人宿舍一间。乙方负责现场带班一人,安全兼职一人,施工放线一人,严格按施工图纸、设计变更及甲方联系函施工。(承包内容含砌体混凝土结构自拌砼浇筑,如构造柱、门窗洞过梁、圈梁、墙脚防潮砼、结构线条、层间梁、砖墙窗台砼压顶、窗台预制板、门窗预制过梁等。)楼层盛水铁桶和塑料桶由乙方自理。 工作内容:

  (1)、准备工作:熟悉施工图纸,配合本工程施工员指导放线,收料交接、做好施工前的准备工作。

  (2)、调制砂浆:严格按施工图纸砂浆等级、砂浆级配、配合比调制砂浆。

  (3)、砖砌筑(砌块):准备工具,校正皮数杆(包括简易皮数杆的立杆、接杆)、挂线、吊直、选砖(砌块)、铺灰、砌砖(砌块)、灌缝、划线、安放木砖、安铁件、拉接筋、安预制构件、填充墙填料、搭拆内架等全部操作过程。马牙槎的留置严格按照项目部技术交底留置。

  (4)、运输:包括砖、砂浆、砌块、混凝土预制品等材料场内外全部水平及垂直运输。运输包括铺移道板,运砖前包括砖浇湿水。

  (5)、清理:清扫墙面及清理落地砖(砌块)、灰浆,在施工前、后,所有材料及垃圾均须运至甲方指定的地点并分类堆放,每天做到工完场清。

  (6)、图纸范围内的预留洞留设、预埋件安放;配合甲方及其它工种的穿插工作。

  (7)、机械工具:合灰搅拌机等机械由乙方自备,乙方应自备本分项工程所需的全部手工工具及斗车,自备自甲方提供的楼层分配电箱起的三级用电的电线、电缆、碘钨灯等用电设施。

  (8)、辅材及劳保用品:乙方自备与本分项工程有关的一切辅材,包括钉子、线、线锤、皮数杆、水管、清扫工具等,乙方自备本班组施工人员的一切劳保用品(安全帽由甲方按人提供,分包工程完工时甲方如数收回;)。

  (9)、辅助用工:施工现场文明施工用工、施工用水、用电和分配电箱至用电器的维护电工、楼层清洁卫生维护及施工设施维护的辅助用工等所有与本分项工程有关的用工(本分项工程结算应无合同内其他计时工出现)。

  (10)、标准砖损耗率控制在1%以内,砌块损耗率控制在1.5%以内,砂浆损耗率控制在1.5%以内。砌块严禁用剁斧分割,必须采用板锯标准分割。如发现有用剁斧分割的,每发现一次罚款50元/人/次。

  三、承包价格和结算方式:

  结算价格:扣除所有门窗洞口及预留洞口,按照实际砌体体积(所有二次结构砼量均按砌体计算) 元/m3;

  结算方式(单栋计算):单体完成,材料清场支付单体工程款的. ,工程竣工验收后付至 ,余款待工程竣工验收一年以后付清。

  四、施工要求:

  所涉及到的项目必须按照国家规范及项目部的技术交底为标准。乙方必须严格把好质量关,熟悉图纸,对图纸上不清楚或错误位置及时提出。每次隐蔽前施工方必须自检合格后,再通知栋号长安排监理等部门验收。一次验收合格验收费用由甲方承担,复检或通过多次验收所产生的费用由乙方承担,并接受延误工期惩罚(每天500元)。砖墙砌体及浇筑砼施工内架由乙方自理搭拆。

  五、工程质量:

  1、本工程质量标准:优良 乙方必须确保质量目标的实现。本工程质量标准按样板间质量标准验收,达不到验收标准的,扣除单价的15%结算,即 元/m3。

  2、甲方负责本工程全面技术指导和交底工作,负责对乙方工程的质量进行检查,并办理有关签证。

  3、乙方必须配备不少于两人的现场管理人员(现场负责人一名、施工技术人员一名(可兼一职))和满足工程施工要求的各种技术工人及机具设备(由甲方提供的机具设备除外),应严格按甲方提供的施工图纸、技术交底书、施工方案,依照国家现行施工规范和工程质量验收标准及建设单位、监理单位、甲方的要求进行施工,并在施工现场建立完善的质量保证体系,随时接受建设单位、监理单位、甲方的施工技术指导和督促检查。

  4、每道工序正式施工前,乙方应提前12小时通知甲方施工员、质检人员到场检查认可后方能进行施工,否则按不合格工程处理。

  5、对于任何建设单位现场工程师、监理工程师及甲方相关管理人员检查质量不合格时,乙方必须无条件进行返工,并承担因此造成的一切损失且工期不得顺延。

  6、乙方如在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,并接受甲方质量事故的调查处理,质量事故所造成的一切损失以及处理事故所需的全部费用由乙方承担。

  7、乙方上道工序完成后先自检,然后报甲方和监理验收,验收不合格,不得进入下道工序施工,施工中乙方应严格执行隐蔽工程和隐蔽验收制度。

  8、施工中所有砌体必须确保无裂纹、同缝等质量通病,预留洞口、预埋铁件及木砖位置须准确,墙面须观感漂亮、阴阳角顺直。经检查,检验工程不合格或未达到甲方质量要求,乙方应按甲方 要求进行整改、返工、返修,并承担返工返修费用,不顺延工期。

  9、乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时,乙方须承担事故处理所发生的所有费用,甲方可无条件终止合同,并严格按国家颁发的《工程建设质量管理条例》处罚规定执行相关条款。

  10、建设单位、监理、甲方、设计或监管部门对乙方的施工质量能否满足规范或设计要求表示疑虑并要求检验、检测时,乙方必须无条件接受检验、检测,并承担因乙方责任所发生的一切费用,工期不顺延。

  11、乙方应认真按照甲方安排组织施工,随时接受甲方施工管理人员的检查、检验,并为检查、检验提供便利条件,对甲方管理人员提出的质量问题及时整改。

  六、工期

  乙方根据施工现场项目部所制订的总计划、月计划、周计划安排。乙方必须合理安排人力、材料,确保按甲方的月、周施工计划如期完成,不得耽误总体工期。施工现场听从现场项目经理、栋号长、安全员、施工员的指挥,如乙方不按现场项目部的进度计划实施的,甲方有权对乙方作出相应处罚。乙方必须按照甲方的进度计划,保证完成劳动定额,各工种互相协调、配合,不拖延,如拖延工期造成其他工种误工,甲方有权采取任何制约措施并做拖延壹天500元的罚款,以此类推。甲方在合理安排两次乙方不采取行动的,甲方可自行安排其它班组进入施工,所产生的费用从乙方工程款中双倍扣除。

  七、安全

  乙方在施工前必须做好工人的安全意识教育,加强工人在施工中的自我安全保护意识,严格按照安全规章制度要求组织施工,严禁私自开物料提升机,严禁乘坐物料提升机,杜绝人员及设备事故的发生,如发生违章应接受甲方的处罚。凡因乙方违章操作原因发生的安全事故,刑事与经济责任由乙方自负。对意外安全事故,叁万元以内乙方全部承担,叁万元以上由责任方承担。如乙方恶意破坏造成的工程安全质量事故,后果由乙方全权负责。

  八、文明施工

  乙方在施工中应服从甲方的指挥与安排,按照甲方和业主签订质量的要求,确保施工现场及道路清洁,材料分类堆放整齐,做好每道工序完工的清理,保证每天下班前十分钟清扫场地、工完场清,下班前回收材料。在生活区内,搞好环境卫生,保持床铺整洁、地面干净无积水。禁止在宿舍内烧水做饭和使用大功率电器,每发现一次处以500元罚款并没收工具。

  每间宿舍独立电表,项目部按照每间宿舍正常用电量额定每月每间宿舍用电标准,超过额定电量每月在工程款中扣除。班组在进场后,项目部安排专人对每间宿舍电表进行核定,双方确认起止码。

  九、违约责任

  若因乙方人员组织不力影响工程进度,或因乙方施工、技术人员的原因达不到合格工程的质量标准,以及因乙方人员不服从业主、监理及甲方管理人员的指挥与安排而造成经济损失,甲方将追究乙方经济损失。甲方有权终止本合同,责令乙方中途退场并按照完成工程量的70%结算。

  十、合同

  本合同经双方签字后生效,至工程验收并结清款项后失效。本合同一式三份(复印无效)另附安全协议,甲方两份,乙方一份,具有同等效应。未尽事宜双方共同协商解决。

  甲方(代表): 乙方(代表): 身份证: 身份证:

  年 月 日 年 月 日

施工承包合同10

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  合同协议条款

  工程名称:

  立约单位:

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条工程概况

  一、工程名称:

  工程地点:

  工程面积及高度:

  工程内容和承包范围:

  招标工程中标通知书号:

  承包方式:

  二、工程性质(指新建、扩建、改造等):

  工程建设批准文号:

  三、质量等级:

  四、合同价款:

  合计人民币: 元,金额大写:

  第二条施工准备

  一、发包方(甲方)

  1、在本合同签定后1天内提供完整的施工图纸3份,消防管理部门对施工图纸的审批意见复印件1份;

  2、组织甲乙双方、监理方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并作好共同签署的交底会审纪要,在2天内分送相关单位,如遇设计变更,应在3天内提供修改施工图2份;

  3、在乙方进场施工前(以甲方收到进场通知单为准)3天内,负责接通施工所需的水源、电源(包括水表、配电箱),并应满足施工用水、用电量的需要;

  4、负责提供材料/机械设备的堆放场地,并应满足存放条件。

  二、承包方(乙方)

  1、按时参加甲方组织的施工图纸交底会审;

  2、负责施工现场的临时设施,水电管线的敷设、管理、使用和维修工作;

  3、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

  4、编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划,设备/材料进场计划,用水、用电计划送甲方。

  第三条工程期限

  一、根据国家工期定额和甲方使用需要,商定工程总工期为__天(日历天),自__年__月__日开工至__年__月__日竣工并符合验收条件。

  二、开工前___天,乙方向甲方发出开工通知书。

  三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。

  1、按施工准备规定,甲方不能提供施工场地,水源、电源未接通,影响进场施工;

  2、甲方认可的不属于包干系数范围内的重大设计变更影响施工进度;

  3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  4、非乙方原因由于监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条工程设备、材料的供应和验收

  一、本工程设备、材料由乙方按要求采购。乙方保证所购设备符合设计及消防规范要求的质量、规格和性能。

  二、交货方式:乙方负责运送至工地指定地点,费用由乙方承担。

  三、货物在到达交货地点前的运输过程中,如发生包装、货物受损、丢失、随货资料受损丢失等一切因素引起的质量问题,由乙方负责处理,费用自担,由此引起的工期延误、损失等由乙方负责。

  四、在设备到达安装地点,乙方应通知甲方及时组织检验组进行检验,检验组由甲方、乙方共同组成。检验标准为外观完整性检查,如发现设备的外观损坏及证件不齐全,甲方有权要求调换、补齐。由此引起的甲方损失由乙方承担;如果甲方接到乙方验货通知10天内不进行检验,则视为符合合同要求,乙方可以进行安装。设备的质量检验以系统完成过程中及完成后的各种压力检测、密封性检测、系统试验及消防部门检测、验收为准。

  第五条工程价款的支付与结算

  一、乙方的银行名称和帐号以合同为准。如乙方改变了其银行名称和帐号,应在付款到期日期30天前以书面形式通知甲方。乙方如不能即时告知甲方其正确的银行信息,则需承担由于支付延误而产生的一切损失。甲方和乙方自行承担各自的资金拨转费用。

  二、工程合同款支付

  1、工程款预付:工程合同甲乙双方签订后,甲方应在7日内向乙方拨付合同总价款的20%作为合同预付款项。

  2、本工程按施工进度拨付工程款,主管道完成后付合同价的30%,整体工程完工后付合同价的30%,验收合格后付合同价的10%,审计决算后付合同价的5%,余款5%待一年质保期满后7日内一次结清。

  三、乙方在工程竣工交验合格后,向甲方提交工程结算文件,甲方在接到结算文件后30天内审查完毕,如到期未提出书面异议,视为甲方审查完毕。

  四、甲方预留合同总价或决算总价 %作为质量保证金。质量保证期满后7日内由甲方将质量保证金一次性支付给乙方。

  第六条工程质量

  一、本工程质量经甲乙双方研究要求达到: 通过消防验收。

  二、乙方必须严格按照经消防管理部门审批的图纸、说明文件和国家颁发的消防工程施工验收规范、标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

  1、须按经甲方审定的施工方案精心组织安全文明施工,预防和杜绝事故的发生;

  2、必须遵守工地现场各种工作及管理制度;

  3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表、监理方检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并将评定结果报甲方及监理方;

  四、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日起 个月。

  五、在保修期内,若出现质量问题,属甲方使用不当造成的,乙方负责修复,费用由甲方承担。属设备质量及安装施工原因造成,乙方负责修复,费用自担。

  六、乙方负责终身维修,保修期满后,甲、乙双方另签维护合同。

  第七条施工与设计变更

  一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的'有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出的会议纪要,作为施工的补充依据,甲、乙双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工,如发生增加费用或延长工期,甲方应及时签证确认,或改变合同总价,或纳入工程结算。

  三、如甲方改变建筑内部结构或提出设计变更,甲方应以书面形式通知设计单位作出正式变更设计,并报消防建审部门取得批准后方可转交乙方按变更后的图纸文件进行施工,如发生工期、费用的增加,按第七条第二款执行。

  四、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、监理方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值由甲方按国家规定比例分配。

  第八条工程验收

  一、施工过程中隐蔽工程中间验收,乙方在自检合格后,通知甲方现场代表和工地监理参加。验收合格,甲方代表及监理方在验收记录上签字,乙方可进行下一道工序;验收不合格,乙方负责修理后重验。如甲方在接到验收通知24小时后,拒绝验收或拒绝签字,视为甲方已验收合格,乙方可进行隐蔽或下一道工序。

  二、工程竣工后,由乙方发出竣工通知书、验收申请书,并备齐工程竣工资料一式肆份,一并提交甲方。

  三、工程验收由甲方组织当地消防主管部门、设计单位、消防施工单位共同进行,经当地消防主管部门验收合格或视为合格后,甲方应及时办理验收签证手续。

  四、工程竣工验收后,甲方方可使用。

  第九条 违约责任

  乙方的责任:

  一、工程质量不合格,负责无偿修理或返工,造成逾期交付的,按合同总价的千分之一偿付违约金。

  二、工程工期不符合合同约定,造成逾期竣工原因由乙方造成的,按合同总价每月千分之一偿付违约金,如造成了甲方的实际损失,承担赔偿责任。

  甲方的责任:

  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

  二、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其它问题,由甲方承担责任。

  第十条纠纷解决办法

  合同在执行过程中如发生争议,由当事人双方及时协商解决。协商不成,属工程质量问题由当地消防主管部门仲裁,商务纠纷由工程所在地仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  第十一条 不可抗力

  一、如发生不可抗力事件,不能履行本合同,完成本合同的时间可根据事件发生的时间长短延期进行。

  二、受不可抗力影响的一方,应在不可抗力发生后7天内,尽快以电传或电报的方式通知其他各方,并用挂号信邮寄由相关的主管当局签发的证书,以便其他各方审查、确认。

  三、受不可抗力影响的一方,应尽快以电传或电报的方式告知其他各方,并用航空挂号信确认不可抗力事件的终止或消除。

  四、如果不可抗力的影响持续超过1个月,一方应与其他各方取得联系,以便解决进一步履行合同的问题。如果不可抗力的影响持续超过3个月,任何一方都有权终止全部或部分合同。

  第十二条 侵权责任

  一、乙方保证,本合同系统和合同技术所涉及项的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权在转让于甲方前后均无任何瑕疵。

  二、甲方因正常使用合同系统或合同技术而造成对第三方的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权的侵权,从而导致被采取行动或索赔,乙方应承担所有知识产权瑕疵造成的责任,并赔偿由此而造成的一切损失,同时乙方将及时采取以下措施:

  1、为甲方及其客户争得按当前方式继续使用系统的权利;

  2、免费替换或修改系统以使其不再导致任何侵权,同时保证替换或修改过的系统至少应保持与原系统相当的功能;

  3、平息纠纷或为因甲方继续使用系统导致的进一步索赔及诉讼进行辩护;

  4、如果此类补救不合理或不经济,甲方可要求返还系统,并可要求乙方退还给甲方购买款。但由此给甲方造成的损失,甲方有进行索赔的权利。

  第十三条 税金

  赋税应根据中华人民共和国法律由被征税方支付。

  第十四条 附则

  一、双方确认的合同附件 份,为合同组成部分,与合同具有同等法律效力。

  二、本合同一式4份,其中正本2份,副本2份,甲方持正本1份,副本1份,乙方持正本1份,副本1份,并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本合同有效期至双方合格履行完合同规定的责任义务,结清合同款项后自动终止。

  三、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为合同的补充合同。

  第十五条 乙方的银行名称和帐号

  开户银行名称:

  帐号:

  甲方:

  乙方:

  法人代表或授权代表:

  法人代表或授权代表:

  __年__月__日

  __年__月__日

施工承包合同11

  建设方: (简称甲方)

  承包方: (简称乙方)

  甲方在略阳城关镇官地山村柳树坝开发的“利玛花苑”5#楼修建工程,现承包给乙方施工。甲乙双方本着“平等、自愿、互利、友好和协商一致”的原则,达成如下施工承包合同条款,共同信守。

  一、工程概况

  1、2、3、4、工程名称:略阳“利玛花苑”5#楼 工程地址:略阳县城关镇官地山村柳树坝 建设规模:地上18层,地下1层,建筑面积约.22m2 建筑结构:框支剪力墙

  二、承包形式

  本工程实行包工包料、包质量、包安全。

  三、承包范围:“利玛花苑5#楼土建工程(不包括电梯和门窗)

  四、工程价款

  1.按(______)《陕西省建筑工程量清单计价规则》,《陕西省(______)建筑安装定额》和《工程量清单计价费率》计价,下浮3%作为本工程结算价。

  2.工程量清单中材料调差,以汉中市建设工程造价信息为依据。价差5%以内不作调整,价差超过5%以上部分调整计价。

  3.本工程未发包部分,甲方按该部分工程造价的3%作为工程配合费支付给乙方。

  4.乙方领取的全部工程款必须开据正式税务发票,所缴税费由乙方承担。

  五、承包条件

  1.乙方必须具备房屋建筑施工二级企业资质,项目经理需具备二级建造师资质,并取得了安全B证。

  2.为保证工程项目顺利施工,检验施工方的实力,在签订本合同后,乙方须向甲方交纳本工程量清单计价总额2640万元的10%,即260万元的'履约保证金。

  六、工程款支付办法

  1.本工程由乙方垫资到正负零,正负零以上每三层混泥土现浇板面结束(3—5工作日),甲方支付本工程合同总额5%的工程款。

  2.本工程主体封顶,甲方支付给乙方工程款到本工程合同总额的60%.3.主体完工验收合格,甲方支付给乙方合同总额5%的工程款。

  4.室内外粉刷基本完毕,甲方支付给乙方合同总额5%工程款。

  5.竣工验收合格,甲方支付给乙方合同总额20%的工程款。

  6.剩余部分工程款,三个月内工程决算结束,除扣留合同总额

  3%的保修金外,其余工程款一次付清。

  7.履约保证金退付:在本工程主体封顶后退还乙方保证金50%,余额在工程结束后全部退还,履约保证金不计息。

  七、工程工期、质量:

  1.工期:按定额工期计算,完成施工任务。

  2.工程质量必须达到国家规定的质量验收合格标准。

  3.工程竣工验收合格后,乙方在20个工作日内负责将竣工验收资料、施工图交给甲方建档保存。

  八、双方责任

  1.甲方负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的监督和管理。与监理单位共同审核乙方完成施工任务,签署工程款支付令。

  2.甲方负责与设计、监理等单位及部门进行工作联系。

  3.甲方负责协调处理与施工有关的事项和周边相邻关系。

  4.乙方必须严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》,尊重和服从甲方现场代表,监理单位管理人员的监督和指挥。确保工程质量全面达标。

  5.乙方必须严格执行《建设工程安全管理条例》加强施工人员安全教育,严格按操作规程施工,杜绝不安全事故发生,如发生人身伤亡等不安全事故,均由乙方承担法律和经济责任。甲方不承担任何责任。

  6.乙方必须保证充足的施工人员和技术力量,以及工程所需的各种建筑材料,满足工程建设需要,确保工期和质量。

  7.乙方应为施工人员投保意外伤害保险,所需费用由乙方自行负责。

  九、违约责任:

  以上合同条款任何一方如有违约,由违约方向守约方赔偿本工程总价1%的违约金。

  十、其他约定:

  1.本合同书与乙方中标后甲乙双方签订的《陕西省建设工程施工合同》具有同等法律效力。《陕西省建设工程施工合同》与本合同条款如有冲突,工程决算时以本合同为准。

  2.本合同书未尽事宜,由双方协商补充,其补充条款与本合同具有同等法律效力。

  3.本工程项目部可开设独立账户。甲方所拨付的工程款(除甲方代扣工程总额的%的管理费外)可直接拨付给项目部。

  十一、本合同甲、乙双方代表签字盖章后生效,具有法律效力。

  十二、本合同一式六份,甲方三份、乙方一份、监理一份、项目部一份。

  发包人:

  承包人:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代表人:

  委托代表人:

  电话:

  电话:

  开户行:

  开户行:

  账号:

  账号:

  合同签定地点:

  合同签定时间:_______年_______月_______日

施工承包合同12

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定,结合本工程具体情况。甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成如下合同条款。供甲、乙双方共同遵照执行:

  第一条、工程概况

  1、工程名称:利川市谋道镇光明小区

  2、工程地点:利川市谋道镇光明村

  3、工程内容:总工程量约为m3。按施工设计图纸为准,以实际完成工程量计算。

  4、工程总造价约最终以实际工程量为准。

  第二条、工程承包范围

  浇筑混凝土及铺毛石、模板安装(拆模)、架子搭设、挡土墙等。

  第三条、合同工期

  1、开工日期xx年x月x日。

  2、竣工日期xx年x月x日。

  第四条、质量要求

  1、先铺5一7cm混凝土、再铺毛石、再浇筑混凝土,用三相50棒振捣密实。不允许重叠铺设毛石,并保持50一100mm间距。

  2、浇筑毛石混凝土在100m3以内应做混凝土试件取样,并送质检站检测。

  3、工程质量按相关规定验收合格为准。如有不合格返工一切经济损失由施工方负全部责任。

  第五条、工程单价

  工程单价按实际修建挡土墙方量元/m3计算(包括人工、机械设备、水泥、沙、碎石等一切原材料)属包干价。

  第六条、工程款支付方式

  先乙方垫资10一15万元修建。以完成600m3后按80%支付工程款。余下20%竣工验收后一月内付清。

  第七条、乙方权利及义务

  1、为督促和保证甲方全部履行与乙方签订的合同内容,乙方将委派一名持证上岗证施工员。必须每天在施工现场,如不到现场每一天扣一百元(从工程款扣除)。

  2、甲方有权对乙方的施工进度、安全、质量及各工序环节进行监督、检查并负责组织验收。

  第八条、块石甲方提供,计算办法按工程量(挡土墙)的60%扣除方量。每方单价:45。00元/方,从工程款扣除。

  第九条、安全责任与安全施工

  此工程内施工中发生安全事故由乙方负责与甲方无关,应为委派专职安全员(持证上岗)。

  第十条、违约责任

  甲、乙双方任何一方违反本协议中任何一项而造成损失的'按照相关法律法规,由违约方承担法律责任,赔偿守约方的经济损失。

  第十一条、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

  第十二条、本合同未尽事宜经甲、乙双方另行协商解决。

  第十三条、本合同一式份,甲乙双方各执份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

施工承包合同13

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:袁垅村道路硬化工程0。5公里。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等,概算约为11万元。

  二、开工时间:20xx年9月1日 竣工时间:20xx年11月30日

  三、质量要求及奖惩措施:

  1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收),必须做到安全生产,文明施工。

  2、路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施,其磨擦力应符合施工规范要求,路面与其他构造相接应平顺,做到路面边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害,且符合规范和工艺要求。

  3、奖惩措施:承包人必须严格按有关规范、标准施工,确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工,承担返工损失,保质期为一年。

  四、工程承包方式:包工包料,竣工工程结算以承包价为基础,工程量按实结算。

  五、付款方式:完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成,经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%,并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金,质保金在质保期满后1月内付清。

  六、承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:履约保证金弍万元,履约保证金在工程验收合格后退回。

  七、奖罚措施:

  1、工程在20xx年11月30日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罚100元。

  2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的'项目管理班子详细名册,要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意,抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外,处以每人每天罚款100元。另外,在工程合同签订后不得转包,否则视为弃标,履约保证金将不退还,该工程予以重新招投标。

  3、承包人必须接受发包人的监督员监督,接受整改意见。

  八、安全责任:

  1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

  2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全),并做好安全保险等相关手续,若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故,一切责任和经济补偿均由承包人负责。

  九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件,承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

  十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

  十一、本合同一式二份,承包人、发包人各执一份,本合同双方约定签字盖章后生效。

  发包人:(公章)

  承包人:(公章)

  xx年xx月xx日

施工承包合同14

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  一、甲方将北斗星城的灯具照明工程(含增加部分)承包给乙方施工安装,合同的总金额19。5万元(含安全措施费)。

  二、付款方式:甲方根据乙方的实际进度付进度款,在10月2日安装完成时付总合同款的40%,余款60%在验收合格后一次性付清。

  三、施工总工期为18天,从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工,乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的.前提下,由于乙方的原因延误工期,或者质量达不到设计要求,乙方必须承担甲方的经济损失责任。

  四、乙方在施工过程中一定要注意安全,切实做好防护措施,确保施工人员的安全,如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故,由乙方自行承担,甲方概不负责。

  五、本合同一式贰份,经双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  年月日

施工承包合同15

  甲方:xxx

  乙方:xxx

  甘溪乡白合村水池由乙方:谭永福承造包工

  3250元)。双方协商定下事项:

  一.水池约方,池深1米2,池内水泥光面,池基面水泥板压顶。

  二.修水池20xx元。

  三.辅助材料:水泵一台(800元)、水管(300元)、电线(150元)。

  四.付款方式

  乙方工程完工后甲方三日内付清工程款。

  此合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:xxx乙方:xxx

  20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

  电话:xxx电话:xxxxxxx

【施工承包合同】相关文章:

施工承包合同10-13

施工承包合同08-26

建房施工承包合同02-24

幕墙施工承包合同11-28

施工工程承包合同04-20

建筑施工承包合同04-26

劳务施工承包合同04-28

【热】施工承包合同11-02

施工承包合同【精】11-04

施工承包合同【热门】11-07