当前位置：明兵范文网>合同协议>买卖合同>钢材买卖合同

钢材买卖合同

时间：2022-03-21 11:18:48 买卖合同我要投稿

钢材买卖合同集合15篇

　　在当今不断发展的世界，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的钢材买卖合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

钢材买卖合同集合15篇

钢材买卖合同1

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的.货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

钢材买卖合同2

　　供方：合同编号：签订地点：

　　需方：签订时间：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的'原则，平等协商达成如下协议：

　　第一条：质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1—20x 标准，螺纹执行GB1499.2—20x标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。

　　第二条：交（提）货方式及地点：

　　第三条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。

　　第四条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。

　　第五条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。

　　第六条：提货时间：年月日至年月日第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。

　　第七条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。

　　第八条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由合同签定地人民法院裁决。第十二条：合同有限期：

　　第九条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。

　　第十条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。

钢材买卖合同3

　　买受方（以下称甲方）：

　　出卖方（以下称乙方）：

　　根据【中华人民共和国合同法】及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条钢材情况

　　第二条合同价款

　　2、1钢材价格定价时间

　　2、2暂订合同总价款（人民币）：小写：万元，大写：伍佰陆拾万元；钢材总量计：吨（以实际供应单据为准）。

　　第三条价款支付

　　3、1支付方式：

　　3、2前甲方付清当月货款的80%，以此类推。余款20%在倒班宿舍楼封顶后（预计在十月三十日）一个月内，甲方需向乙方付清所欠货款，如逾期，则按余款总额每天加收1‰材料款，最终结算日不得超出15天。

　　第四条钢材的运输，运费、履行地点

　　4、1钢材运输由：负责。

　　4、2采用：方式运输。

　　4、3运输费由：承担。

　　4、4项目施工地址：。

　　4、5本合同履行地为乙方营业机构所在地，不因送货方式及甲方指定之收货地点而改变。

　　第五条钢材的质量

　　第六条钢材的验收

　　6、1验收方式：

　　6、2验收时间：

　　6、3甲方的验收人员：乙方的验收人员：

　　6、4甲方不按合同约定验收，并接受乙方所售钢材，视为质量验收合格。

　　6、5甲方在收受乙方供应的材料时，需在乙方开具的送货清单结算联上加盖项目部公章，每月对账在核实无误的对账单上加盖项目部公章。

　　第七条双方的义务

　　7、1甲方的义务

　　7、1、1甲方须提前三个工作日以短信、传真、E—mail的形式向乙方报送钢材供应单。

　　7、1、2按合同约定对钢材进行验收。

　　7、1、3按合同约定支付钢材价款。

　　7、1、4若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的'各项要求以书面形式通知乙方。

　　7、1、5在乙方向甲方供应钢材期间，不得有第三方供应钢材。如违约，则按合同总价款的15%向乙方支付违约金。

　　7、2乙方的义务

　　7、2、1按合同约定的时间和地点供应钢材。

　　7、2、2按合同约定的质量和数量供应钢材。

　　7、2、3交付钢材时提供材质证明书和磅码单，钢材出厂质量证明书，钢材试验报告单，合格证等一式壹份。

　　第八条违约责任

　　8、1甲方的违约责任

　　8、1、1未按合同约定进行验收，甲方拒收货物，须赔偿因此给乙方造成的损失。

　　8、1、2未按本合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应按甲方延期付款总额的付材料款，直至货款全部付清之日止。分批次供货的，前期款项没有结清，乙方可以停止供货，经催告后3天内，甲方仍不能结清货款，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

　　8、1、3如甲方不按合同约定付款及其他违约，除按前款约定外，还应承担乙方采取任何合法途径追索货款所发生的费用，包括并不限于（诉讼费、执行费、律师费、误工费等等）。

　　8、1、4甲方不得将乙方所供钢材变卖作为资金周转，如违约则按合同总价款的赔偿给乙方。

　　8、2乙方的违约责任

　　8、2、1未按合同约定的时间和地点供应钢材，承担因此给甲方造成的全部损失，经甲方催告后3日内，仍不能按期供应，甲方有权单方解除本合同。

　　8、2、2未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给甲方造成的全部损失，在甲方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，甲方有权单方解除本合同。

　　8、2、3未按合同约定提供各种单证的，甲方有权拒收未提供单证的钢材，同时，乙方应支付未提供单证的钢材价款的1、5‰赔偿金。

　　第九条争议的解决方式

　　9、1因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成，双方通过诉讼程序解决，由本合同履行地的所在地法院管辖。

　　第十条不可抗力

　　10、1不可抗力的范围包括：洪水、地震、战争、罢工、政府禁令。

　　10、2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应在合理期限内及时书面通知对方。不可抗力情况消失后，合同继续履行。

　　10、3一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

　　第十一条本合同的签定地点为：武汉市洪山区烽火钢材市场A区特2号

　　第十二条本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十三条本合同壹式贰份，双方各执壹份，如需提供担保，另立担保合同，作为合同附件。

　　第十四条本合同未尽事宜，双方另行协商，协商达成的补充意见，作为合同附件，与本合同具有同等效力。合同履行中经双方确定的信函、传真等，视为合同的组成部分，亦具有同等效力。

　　第十五条本合同在结算完毕后自动失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材买卖合同4

　　卖方：合同编号：买方：签约地点：

　　签约时间：年月日卖方和买方本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜，订立以下合同款，双方共同遵守：

　　第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条：单价以双方确定的基价价格为( )或市场价，以当日送货为准。

　　第三条：结算量以买方实际收到钢材料量为准。

　　第四条：质量标准：GT/T701-1997,GB1499.2-20xx.(以项目部开出的收据为)。

　　第五条：卖方对质量负责的调剂及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的'相关费用卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料。

　　第六条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计量交货，螺纹按理重计量交货。

　　第七条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方指点的地址。

　　第八条：卖方提供的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内卖方指定、负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面通知卖方。第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收。先检验后使用，如有异议收到货物7日内提出，卖方无条件处理。

　　第十条：结算方式、时间及地点：本合同钢材前期有卖方先垫资钢材吨，买方收到钢材九十日内，付钢材款 %。

　　第十一条：买方如果未能按照本合同第十条之约定付清 %的条款，买方应按未付款金额千分之三每日向卖方支付逾期付款违约金。如买方在未付清卖方钢材款，从其他处购货，卖方有权终止合同。

　　第十二条：买方提前用书面形式通知卖方每月(次)提货的货物明细及数量，卖方收到买方通知后，立即组织货源，在日内发货到工地。如遇到个别品种货物短缺，卖方及时通知买方，以便买方另行组织货源。

　　第十三条：合同期限：本合同自签订日期至年月日止。第十四条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。

　　第十五条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。

　　甲方：乙方：年月日：

钢材买卖合同5

　　供方： (简称供方)

　　需方：歌山建设集团有限公司 (简称需方)

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间。

　　二、质量要求、技术标准：按国标，供方对质量负责，供方将质保书随送货提供给需方。三、交(提)货地点、方式：供方送货到需方工地。四、运输方式及到达站(港)和费用负担：由供方负担。

　　五、合理损耗及计算方法：螺纹钢，按国标理论计算重量;线材，按钢厂原吊牌或过磅计重量;圆钢，按国标理论计算重量。

　　六、包装标准、包装物的供应与回收：铁皮整件包扎，不回收。

　　七、验收标准、方法及提出异议期限：按本合同第二条款约定验收。如遇质量异议，由需方收货后_____个月内提出。

　　八、随机备品、配件工具数量及供应方法：九、结算方式及期限：供方以需方实际收到的货物签单作为结算的依据，并向需方开具税务发票。需方收到货及发票后______天内，支付供方应付款的________%，余款________月内付清。

　　十、如需方提供担保：另立合同担保书作为合同附件。十一、违约责任：

　　1、供方如迟延供货，除赔偿需方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的`千分之______计算;

　　2、如遇价格上涨停止供货，除赔偿损失外，应按未供部分货物的总金额的_______%向需方支付违约金;

　　3、如供方未按合同履行，需方有权通知供方解除合同;

　　4、需方如未按约付款，应向供方支付逾期付款违约金，违约金每日按应付款的万分之_______计算。

　　十二解决争议方式： 1、双方协商解决;

　　2、协商不成由需方所在地人民法院解决。本合同经双方单位签字、盖章后生效。

　　本合同一式_____份，甲方____份，乙方____份。

　　供方：需方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订时间：签订时间：

钢材买卖合同6

　　卖方：(以下简称甲方)

　　买方：(以下简称乙方)

　　乙方因工程机械矿山设备整机生产项目工程建设的需要，向甲方购买钢材总量约90 吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。第一条钢材数量与质量

　　第二条合同价格

　　钢材价格合同价为准,需发票加130元/吨。

　　第三条钢材质量及验收方式

　　甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以永川区质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担，(包括检测费)提供每种型材的`合格证、质保书或检测报告。

　　第四条垫资金额、垫资期限及付款方式

　　1、甲方为乙方垫资金额钢材数量约90 吨。

　　2、甲方为乙方垫资期限为180天(6个月)从货到乙方场地之次日起计补，垫资货物从提货之日计算资金利息3% 利息不计复利。

　　第五条提货地点及计量方式

　　1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。

　　2、计量方式：过磅计量。以乙方指定提货人吴兆伦签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。

　　第六条甲方的违约责任

　　1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间三天内完成每批次供货。

　　2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金。

　　第七条乙方的违约责任

　　乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付3元/吨/天的违约金。

　　第八条其他约定条款

　　1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。

　　2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。

　　第十一条甲、乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，由合同签订所在地人民法院裁决。

　　第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢材买卖合同7

　　供方：合同编号：签订地点：

　　需方: 签订时间：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的`权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的原则，平等协商达成如下协议：

　　第二条：质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1-20xx 标准，螺纹执行GB1499.2-20xx标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。第三条：交(提)货方式及地点：

　　第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。

　　第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。

　　第七条：提货时间：年月日至年月日第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。

　　第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。

　　第十条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。第十二条：合同有限期：

　　第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。

　　第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。

　　甲方：乙方：日期：

钢材买卖合同8

　　合同编号：

　　甲方（卖方）：

　　甲方法定代表人：

　　甲方委托代理人：

　　乙方（买方）：

　　乙方法定代表人：

　　乙方委托代理人：

　　合同履行地：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：xxx，求助钢材买卖合同。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约xx吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日完工。

　　四、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，乙方指定xx作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

　　3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的`凭证。

　　4、前两个月甲方的送货量只限定在xx吨— xxx吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过xx吨，并不得少于xx吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当天上海西本优质钢价每吨加xx元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担，合同范本《求助钢材买卖合同》。

　　十、结算及付款方式：

　　1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月xx元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月日）同货款一同结算；

　　2、对于甲方最初两个月（即年月与年月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起xx日内，对超出部分之货款用xx现金xx结算。

　　4、付款方式：xxx。

　　十一、违约责任：

　　1、若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金。

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金。

　　3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。

　　4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达xx日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金。

　　6、乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式：

　　若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项：

　　1、约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家。

　　2、“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3、每月xx日作为结算日。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位（章）

　　乙方单位（章）

　　甲方委托代理人：

　　代理人身份证号码：

　　电话：

　　甲方单位开户行：

　　账号：

　　20xx年xx月xx日

钢材买卖合同9

　　出卖人：济南鼎拓商贸有限公司合同编号：

　　买受人：山东晨曦石油化工有限公司签订时间：**.4.12

　　第一条、货物清单和价格签订地点：山东莒县

　　第二条、质量标准和质保期：质量应符合国家标准和需方要求。在钢材合理寿命期内出卖人终身承担质量保证责任。若因质量给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。

　　第三条、交货：1、交货时间：20xx年 4月 10日前。2、交货地点：买受人住所地仓库，落地交货。3、交货方式：出卖人送货，出卖人在交货时应同时提供当批钢材的材料质量证明单、规格型号、发货清单等质量与数量证明文件。

　　第四条、包装和运输：妥善包装，合理运输方式，费用由出卖人承担。标的物的所有权及风险自交付时转移至买受人。

　　第五条、验收：货到后，买、卖双方对货物数量、()外观进行初步检验，质量异议使用后提出；数量（重量）以买受人计量为准。如出现质量问题，出卖人应 24小时内赶到现场无偿更换。

　　第六条、付款方式：货到初验合格，出卖人据买受人实际过磅重量开具全额增值税发票，票到15日内结算。

　　第七条、违约责任：出卖人违约应向买受人支付合同总价款10%的违约金并另行赔偿损失（包括但不限于直接损失和可得利益损失，鉴定费、律师费等费用）。

　　第八条、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

　　第九条、其他约定：1、出卖人必须遵守国家廉政规定，禁止商业贿赂，否则，承担违约责任，买74受人有权拒付货款。2、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）工业品买卖合同（2）需方要求，（3）招标资料，（4）经双方认可的资料、合同附表等。（1）-（4）项所列文件内容如有歧义，以本合同为准；但国家规定和双方约定更有利于买受人的`，从规定和约定。3、合同总价含运杂费、17%增值税、售后服务等全部费用。4、买受人为该合同支付给出卖人的任一款项具有独立性，出卖人不得因与买受人其他合同关系产生的债权债务而主张抵消或冲抵。

　　第十条、本合同自双方盖章时生效（传真件有效，以买受人确认为准）。

　　出卖人：（盖章）济南鼎拓商贸有限公司

　　法定或授权代表：

　　地址：电话：

　　传真：

　　开户行：

　　账号：

　　邮箱：

　　买受人：（盖章）山东***化工有限公司

　　法定或授权代表（签名）：

　　地址：**********

　　电话：***********

　　传真：*********

　　开户行：

　　账号：

　　邮箱：

　　房屋买卖合同车位买卖合同二手房买卖合同书

钢材买卖合同10

　　供货方：（以下简称甲方）

　　需货方：（以下简称乙方）

　　担保方：（以下简称丙方）

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，

　　乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算，并以送货单确定的'单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1、钢材交货地点为：

　　2、乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1、乙方的工程于年月日开始至年月日止，()这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。

　　2、甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付；期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。

　　3、乙方应要求甲方在年月日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计％的违约金。

　　七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

　　八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

　　九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。

钢材买卖合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：________年____月____日根据《民法典》有关规定，经供、需双方友好协商，本着平等互利的`原则，达成以下协议。

　　三、运输方式及到达港和费用负担：汽车运输至需方工地，现场下车由需方组织，并承担下车费。

　　四、交货地点及方式：，盘园按双方共同去过磅算量，直条、螺纹数根数按理论重量计量。

　　五、合理损耗及计算方式：按国家有关标准执行。

　　六、验收标准、方法及提出异议期限：以XX编号的钢材质检报告为验收依据，并委托XX抽样、签封、保存，如有质量异议，____日内，供需双方应将钢材封存样送____市质检中心检验仲裁。如有质量问题，所产生的一切费用均由XX承担。

　　七、结算方式及期限：

　　八、确价方式：

　　九、违约责任：违约方按合同约定所付金额欠款部分支付月息5%的利息。以此类推。

　　十、供货计划：需方提前两天向XX提供钢材日计划通知。

　　十一、本合同未尽事宜，按《民法典》执行。

　　十二、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，供需双方各执行两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日：

钢材买卖合同12

　　供方(甲方)：__

　　需方(乙方)：___

　　乙方因三原亿澜宾馆钢构工程建设的需要，向甲方购买钢材150吨，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。

　　一、钢材数量与质量

　　二、甲方所供钢材执行国家质量标准，乙方使用钢材必须先检测后使用。乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担，甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的.钢材甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担。

　　三、交货地点：_______。

　　四、计量方式：过磅计量，过磅误差在±3‰内，乙方可自行复磅，以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。

　　五、甲方为乙方垫资金额伍万元2个月从垫资之日起按2分钱利息收取，甲方货到工地，无质量、数量问题，一次付清。

　　六、如甲方延期或未按期足额供货，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付1000元/天的违约金。

　　七、1、乙方必须3月8日前将所有货款打入甲方指定账户。

　　2、乙方如不按合同付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材的数量向甲方支付10元/吨〃天的违约金，若一个月仍未按合同要求付款，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款3%的损失费。

　　2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款3%作为违约金。

　　八、1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。

　　2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关说明等。

　　九、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

　　十、甲乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，可交当地人民法院裁决。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

钢材买卖合同13

　　买受方：___________

　　出卖方：___________

　　工程名称：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条钢材的规格、数量、价格

　　本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。

　　第二条合同价款及支付

　　2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。

　　2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。

　　2.3交货地点：本项目工程工地。

　　2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。

　　第三条计量

　　3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。

　　第四条供应时间和地点

　　4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。

　　第五条其他约定事项

　　5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。

　　5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务

　　6.1买受方的义务

　　6.1.1按合同约定支付价款。

　　6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。

　　6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。

　　6.2出卖方的义务

　　6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。

　　6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。

　　6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。

　　第七条违约责任

　　7.1买受方的违约责任

　　7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的`损失。

　　7.2出卖方的违约责任

　　7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

　　7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

　　7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。

　　第八条争议的解决方式

　　8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。

　　8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力

　　9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。

　　9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。

　　9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

　　第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文

　　买受方：(公章)成都建工集团总公司

　　委托代理人：___________

　　电话：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　出卖方：(公章)___________

　　销售部委托代理人：___________

　　电话：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　合同签订日期：___________年___________月___________日

钢材买卖合同14

　　合同编号：__________

　　甲方（卖方）：__________________甲方法定代表人：________________甲方委托代理人：________________

　　乙方（买方）：__________________乙方法定代表人：________________乙方委托代理人：________________

　　合同履行地：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

　　三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

　　3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的.凭证；

　　4、前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　十、结算及付款方式

　　1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；

　　2、对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

　　3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过

　　第四条

　　第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；

　　4、付款方式：________________________________________________________________________________。

　　十一、违约责任

　　1、若乙方未对前述

　　第十条

　　第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述

　　第十条

　　第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；

　　2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；

　　3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；

　　4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；

　　5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；

　　6、乙方每个约定结算月应按照

　　第四条

　　第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　1、约定钢材厂家为：xx、xx、xx、xx、xx、xx、日照、xx、xx、山西xx、江苏xx、无锡xx等厂家；

　　2、“约定结算月”：即从

　　第一个结算日起至

　　第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

　　3、每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位：___________（章）乙方单位：______________（章）

　　甲方委托代理人：___________甲方委托代理人：______________

　　代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________

　　电话：_____________________电话：________________________

　　甲方单位开户行：___________甲方单位开户行：______________

　　账号：_____________________账号：________________________

　　________年____月____日________年____月____日

钢材买卖合同15

　　乙方：

　　甲方：

　　第一条标的、数量

　　甲方因工程需要，不定时多批次向乙方采购钢材，数量约52650吨，合同总价暂定为贰亿元，按实结算。（本合同钢材用量、标的暂定）。

　　第二条价格

　　一级钢（合格品）、二级钢（合格品）、三级钢（合格品）：当日西本价+150元/吨。以上单价已包括以下费用：发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。

　　第三条（交）提货时间及数量

　　甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的钢材品名、规格、数量，乙方接通知后叁天内，根据现场实际路况安排车辆，将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后，甲方回收所有的'入库单，甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据（入库单不作为最后结算的依据）。

　　第四条质量标准

　　1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件，并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则，甲方有权扣留货款，直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。

　　2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿额可以从货款中直接扣除。

　　第五条结算及付款方式

　　1、自合同签订之日起，乙方按甲方要求供货；

　　2、甲方在签订之日起15日内，支付给乙方预付款合同总价的5%；

　　3、供货款每月结算一次，预付款抵充货款，直至预付款全部抵充完毕后，甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。

　　第六条违约责任

　　甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法和本合同的有关条款，承担违约金或赔偿经济损失。

　　第七条合同解除

　　一旦出现下列情形，甲乙双方都有权解除合同，合同解除后，剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行：

　　1、甲方未按合同约定付款超过1个月；