钢材买卖合同(集合15篇)
随着人们法律意识的建立，我们用到合同的地方越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的钢材买卖合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
钢材买卖合同1
供方：_________________
需方：_________________
签订时间：________________
第一条：根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、公平公正的原则，平等协商达成如下协议：
第二条：质量标准及技术要求：线材执行GB1499.1-20______标准，螺纹执行GB1499.2-20______标准，并随货出具当批次货物的质量证明书。
第三条：交(提)货方式及地点：_________________
第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。
第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的.验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出，且不运用或转移货物，否则视同无效。
第七条：提货时间：______年______月______日至______年______月______日
第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第十条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。
第十二条：合同有限期：
第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
甲方：__________乙方：_______________
钢材买卖合同2
供货方： （以下简称甲方）
需货方： （以下简称乙方）
担保方： （以下简称丙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。
一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，
乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前 天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的.规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。
四、钢材接收验收方式：
1、钢材交货地点为：
2、乙方授权本公司工作人员名字 ，身份证号码 ，工作人员名字 ，身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限：
1、乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止，()这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。
2、甲方先期垫资 吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满 吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了
吨货款，该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付；期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于 吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 ％的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。
钢材买卖合同3
卖方： （以下简称甲方）
买方： （以下简称乙方）
中铁十七局集团杭甬客专三工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批
废旧钢材，预收款按照预计总重量吨计算，预收款总价值为 元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值，预收款超出部分的金额，带预算完毕后，甲方一次性退还给乙方。如果运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的废旧钢材数量时，需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。
3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户，待废旧钢材预收款到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收款不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，视为违约，如违约，立即清场且预付款
不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的'人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方在废旧钢材提货装车时，应以墩模和槽钢等分别装车不得混装，影响核算，否则视为违约，如违约，预收款不予退还。
9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。
10、乙方将所有废旧钢材买走之后，双方结清全部货款，甲方 给乙方开具收据。
11、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
经办人签字： 经办人签字：
联系电话： 联系电话：
签订时间：
钢材买卖合同4
供方： 合同编号： 签订地点：
需方： 签订时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、 公平公正的原则，平等协商达成如下协议：
第一条： 质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1—20x 标准，螺纹执行GB1499.2—20x标准， 并随货出具当批次货物的'质量证明书。
第二条：交（提）货方式及地点：
第三条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。
第四条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第五条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出， 且不运用或转移货物，否则视同无效。
第六条：提货时间： 年 月 日至 年 月 日 第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第七条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第八条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由合同签定地人民法院裁决。 第十二条：合同有限期：
第九条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
钢材买卖合同5
卖方： 合同编号： 买方： 签约地点：
签约时间： 年 月 日 卖方和买方本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜，订立以下合同款，双方共同遵守：
第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：
第二条：单价以双方确定的基价价格为( )或市场价，以当日送货为准。
第三条：结算量以买方实际收到钢材料量为准。
第四条：质量标准：GT/T701-1997,GB1499.2-20xx.(以项目部开出的收据为)。
第五条：卖方对质量负责的调剂及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料。
第六条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计量交货，螺纹按理重计量交货。
第七条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方指点的地址。
第八条：卖方提供的'产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内卖方指定 、 负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面通知卖方。 第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收。先检验后使用，如有异议收到货物7日内提出，卖方无条件处理。
第十条：结算方式、时间及地点：本合同钢材前期有卖方先垫资钢材 吨，买方收到钢材九十日内，付钢材款 %。
第十一条：买方如果未能按照本合同第十条之约定付清 %的条款，买方应按未付款金额千分之三每日向卖方支付逾期付款违约金。如买方在未付清卖方钢材款，从其他处购货，卖方有权终止合同。
第十二条：买方提前用书面形式通知卖方每月(次)提货的货物明细及数量，卖方收到买方通知后，立即组织货源，在 日内发货到工地。如遇到个别品种货物短缺，卖方及时通知买方，以便买方另行组织货源。
第十三条：合同期限：本合同自签订日期至 年 月 日止。 第十四条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。
第十五条：本合同产生纠纷按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。
甲方：乙方：年月日：
钢材买卖合同6
甲方(施工单位)：_______________
乙方(供货单位)：_______________
本着平等的原则，经甲乙双方反复协商，就钢材买卖一事达成如下协议：
一、乙方向甲方_______________项目部___________________楼供应钢材。
二、按原有合同的.时间垫资一个月改为从现在_______年_______月_______日进货时开始计算时间期限为二个月付款。在此时间内的钢材从进货之日起计算方式为每天每吨钢材另加收10元资金占用费，大写拾元。如甲方到期不按协商的时间付款，每超一天，乙方另加收甲方每天每吨千分之三的违约金，累计超过15天不能付清付款项，乙方有权终止合同并停止供货。
本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，并具有同等的法律效力，本协议未尽事宜，双方协商解决或通过乙方所在地人民法院提起诉讼。
甲方：_______________
乙方：_______________
电话：_______________
电话：_______________
身份证：_______________
身份证：_______________
担保人：_______________
_______年_______月_______日
钢材买卖合同7
甲方（卖方）：__________________
乙方（买方）：__________________
合同履行地：____________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。
三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。
四、交易方式：
1．在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；
2．在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；
3．乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；
4．前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式
1．基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；
2．对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的`800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；
3．若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；
4．付款方式：________________________________________________________________________________ 。
十一、违约责任
1．若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；
2．在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；
3．因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；
4．乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；
5．因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；
6．乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项
1．约定钢材厂家为：
2．“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。
3．每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：___________
乙方单位：______________
日期：
钢材买卖合同8
卖方：______________买方：________________
卖方和买方本着友好协商，平等互利的原则，就卖方向买方供货的相关事宜，订立以下合同款，双方共同遵守：
第一条：标的、数量、价款及交货时间：
第二条：单价以双方确定的`基价价格为或市场价，以当日送货为准。
第三条：结算量以买方实际收到钢材料量为准。
第四条：质量标准：________________________。
第五条：卖方对质量负责的调剂及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料。
第六条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计量交货，螺纹按理重计量交货。
第七条：交货方式、地点：由卖方送货到买方指点的地址。
第八条：卖方提供的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内卖方指定、负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面通知卖方。
第九条：检验标准、方法、地点及期限：按照国家标准验收。先检验后使用，如有异议收到货物____日内提出，卖方无条件处理。
第十条：结算方式、时间及地点：本合同钢材前期有卖方先垫资钢材吨，买方收到钢材____日内，付钢材款%。
第十一条：买方如果未能按照本合同
第十条之约定付清%的条款，买方应按未付款金额千分之三每日向卖方支付逾期付款违约金。如买方在未付清卖方钢材款，从其他处购货，卖方有权终止合同。
第十二条：买方提前用书面形式通知卖方每月提货的货物明细及数量，卖方收到买方通知后，立即组织货源，在日内发货到工地。如遇到个别品种货物短缺，卖方及时通知买方，以便买方另行组织货源。
第十三条：合同期限：本合同自签订日期至________年____月____日止。
第十四条：本合同未尽事宜，由双方协商补充，合同的补充协议与合同有同样的法律效力。
第十五条：本合同产生纠纷按照《民法典》及有关法律规定执行
甲方：________________________
乙方：________________________
时间：________________________
钢材买卖合同9
甲方(卖方)：__________
住所：__________
电话：__________
甲方法定代表人：__________
甲方委托代理人：__________
乙方(买方)：__________
住所：__________
电话：__________
乙方法定代表人：__________
乙方委托代理人：__________
合同履行地：__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
第一条乙方工程的地点及名称：__________。
第二条乙方因工程需要，自(公历)__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约__________吨。
第三条乙方工程日期：自(公历)__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日完工。
第四条交易方式
1.在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切职务行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;
2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的订货通知在天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的送货量只限定在吨—吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨;超出部分甲方可不予送货。
第五条钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，其他按国家标准理算。
第六条钢材的价格：按送货时，当地优质钢价每吨加元。
第七条交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。运输费用由承担。
第八条质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
第九条验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
第十条结算及付款方式
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此吨款项乙方可于合同终止前最后个月(即：年月日起至年月日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初个月(即年月与年月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的吨货款外，乙方应于送货之日起个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并要求甲方予以送货的，乙方应于该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：。
第十一条违约责任
1.若乙方对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的.吨钢材货款外)未在送货之日起个月内予以结清，甲方可终止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前日通知甲方，并于通知到达甲方之日起日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款的违约金;
4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达到日，甲方有权单方终止合同，乙方须于终止合同之日起日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于__________日内付清所有货款，若逾期，则每逾期一天按所欠货款总额向甲方支付逾期违约金。
第十二条纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向人民法院起诉。
第十三条其他约定事项
1.约定钢材厂家为：__________等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计为一个约定结算月;此后以此类推。
3.每月__________日作为结算日;
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字和盖章后生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方单位(章)__________乙方单位(章)__________
甲方委托代理人：__________乙方委托代理人：__________
代理人身份证号码：__________代理人身份证号码：__________
电话：__________电话：__________
甲方单位开户行：__________乙方单位开户行：__________
账号：__________账号：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。
钢材买卖合同10
卖方：__________
买方：__________
乙方因____________________工程建设的需要，向甲方购买钢材总量约90吨左右。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。
第一条钢材数量与质量
第二条合同价格
钢材价格合同价为准,需发票加________元/吨。
第三条钢材质量及验收方式
甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以永川区质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的`，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担，提供每种型材的合格证、质保书或检测报告。
第四条垫资金额、垫资期限及付款方式
1、甲方为乙方垫资金额钢材数量________吨。
2、甲方为乙方垫资期限为________天从货到乙方场地之次日起计补，垫资货物从提货之日计算资金利息3%利息不计复利。
第五条提货地点及计量方式
1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。
2、计量方式：过磅计量。以乙方指定提货人吴兆伦签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。
第六条甲方的违约责任
1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间三天内完成每批次供货。
2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付________元/天的违约金。
第七条乙方的违约责任
乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付____元/吨/天的违约金。
第八条其他约定条款
1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。
2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。
第十一条甲、乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，由合同签订所在地人民法院裁决。
第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢材买卖合同11
供货方:_____________________________(以下简称甲方)
需货方:_____________________________(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
一.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币___万元 整，同时甲方有权单方解除合同。
二.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方指定的工地，送货地点为：__________________。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货和验收人如下：
1.姓名________，身份证号________________________;
2.姓名________，身份证号________________________.
三.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日的送(提)货单填写为准。
四.质量标准.送检及费用：乙方使用钢材前应当向建筑工程所在地的'区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告，承担其费用，经检验合格则可使用，乙方在收货后三日内未将货物送检或已将货物投入使用的，则视为乙方已验收合格。
五.付款方式：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___% ，余款在___日内付清，如果乙方没有按时如数支付钢材款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金。 未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款。
六.担保条款：保证人就本合同钢材交易与乙方承担连带清偿责任;保证其间为应付货款之日起2年。
七.在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。
八.本合同双方签字盖章后生效,本合同一式___份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方: 保证人：
代表: 代表: 代表：
电话： 电话： 电话：
地址： 地址： 地址：
本合同签订时间：_________年____月____日
钢材买卖合同12
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着平等互利互惠的原则，就双方采购钢材事项达成如下合同条款：
一、甲方工程的名称及地点：
二、交易方式：
1、在本合同有效期内，甲方项目部指定收料人在与各项目部签订采购合同中指定，甲方项目部指定收料人及对帐人为 ，联系电话 。
2、甲方以传真、短信或口头方式通知所需采购的钢材具体的规格、数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内（直径28以上钢材需提前30天报供货计划），将所需钢材送到指定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求钢材供货额万分之六/天向甲方支付违约金。
3、乙方将钢材送达工地后，甲方收料人应当场清点数量，核对规格、品名，核实后在乙方的送货单上签名，该单作为乙方与甲方的结算凭证。
四、钢材的计量方式：螺纹钢按理论重量计算；9米定尺。线材按电子磅计量，磅差不得超过每吨3公斤。
五、交（提）货地点、方式：每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点，由乙方负责送货到达。乙方配送部 ，手机： ，传真 ： ，乙方核对人： ，手机 。
六、质量要求、技术标准：乙方必须按甲方如下的指定品牌供应符合国家的质量标准的钢材，并随每批货物出具质量保证书、合格证、生产许可证，甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下： ，若因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂家的货源送达甲方工地，向甲方支付20xx元/次的违约金，并应在接到甲方供货通知当天告知甲方，经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。
七、验收标准和方式：甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进行检测，检测合格后方可使用，若甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告三天内通知乙方，乙方确认检测报告后无条件负责退回货物，并在二个工作日内按甲方要求供应合格产品，并承担退货相关费用（装卸费用由乙方承担），若甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的，则由甲方承担责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量，乙方应保证合格。不论甲方是否将材料送去检测，乙方均需确保材料质量符合国家标准。
八、结算及付款方式：
1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天，甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖项目部专用章，该签收凭单将作为双方结算货款的`依据。
2、乙方把结算清单送达工地，甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。
3、付款方式为： 每次付款前，乙方均应提供国家统一完税发票，同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致，否则甲方有权拒绝付款。
九、其他约定事项；若到钢材到甲方工地时间为05：00到20：00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在5小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日，若钢材到甲方工地时间为20：00到05：00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在10小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日。
十、签订合同的任何一方违约不履行合同，应负违约责任。因本合同发生纠纷，任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。
甲方：乙方：日期：
钢材买卖合同13
供方(甲方)：_______________________
需方(乙方)：_______________________
甲乙双方就钢材购销事宜经协商一致，订立合同如下：
一、品名、品种、规格、材质、数量
_______________________________________________________________
二、质量标准
_______________________________________________________________
三、产品单价及总金额
_______________________________________________________________
四、交货时间、地点、运输方式及费用负担
_______________________________________________________________
五、质量检验及验收方式
_______________________________________________________________
六、付款日期及结算方式
_______________________________________________________________
七、违约责任
_______________________________________________________________
八、争议的解决方式
_______________________________________________________________
九、其他约定事项
_______________________________________________________________
本合同一式份，双方当事人各执_________份。
供方(甲方)：_____________
供货方： (以下简称甲方)
需货方： (以下简称乙方)
担保方： (以下简称丙方)
钢材买卖合同14
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的.货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同15
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_____万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的.钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。
5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
【钢材买卖合同】相关文章：
钢材买卖合同11-29
经典钢材买卖合同12-16
钢材的买卖合同11-29
钢材买卖合同08-09
简单钢材买卖合同01-22
废旧钢材买卖合同05-28
建筑钢材买卖合同05-04
【推荐】钢材买卖合同03-09
钢材买卖合同【推荐】03-04
【精】钢材买卖合同03-06