【热门】商品买卖合同
在人们愈发重视契约的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的商品买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
商品买卖合同1
(一)出卖方应严格遵守法律法规，严守合同承诺。首先，出卖方应遵守国家工程质量的有关规定，保证售房质量，配套设施要齐全，房屋实际面积与合同约定的面积一致。其次，销售行为要规范，销售广告和宣传材料不得夸大其辞。最后，要确保房屋按期交付，如期办理房屋所有权证。
(二)买受方应正确理解销售广告与合同之间的区别。开发商的宣传广告普遍存在夸大其辞的情况，但广告不具有合同的效力，对开发商也是没
有任何约束力的。而 90% 的购房者首先是从广告中了解到房屋的大致情况，没有或是无法实地考察辨别真伪。因此，购房者在购房时不应把宣传广告与商品房合同划等号，必要时，可以在签订购房合同时，要求开发商将广告中的承诺写入合同，或作为合同的附件。
(三)买受方应对房地产开发企业进行必要的资格审查。房地产开发企业在预售商品房时应当持有“一照”、“五证”。“一照”即《企业法人营业执照》，首先要清楚房地产开发商是否具有开发建设销售商品房的法定资质。“五证”即《国有土地使用权证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》和《商品房预售许可证》，这些是购房人能否取得产权凭证的关键。消费者如购买现房，还应当了解该房屋是否已经验收合格，向开发商了解相关的验收合格的证明，即《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
(四)买受方签订合同时条款要约定得明确、具体、细致、规范。房屋买卖合同标的，较之于一般标的`物的买卖更复杂，购房者对以下条款要特别明确约定：
(1)面积的确认及面积差异的处理；
(2)规划设计变更的处理；
(3)基础设施和公共配套建筑正常运行等；
(4)对基础设施和公共配套建筑正常运行的具体日期；
(5)交付房屋及办理产权证的时间及处理方式；
(6)适用解除合同的条件和行使解除权的时限、方式等。
商品买卖合同2
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，签订本合同如下：
一、单价、数量、总价如下表：
二、款项与货物交接：货款收到5日之内发货。
三、货物交接地点：
四、货款结算方式：需方支付方式为银行转账款到发货。
五、违约责任
1、如甲方未能按指定时间将货物送往乙方指定地点，则甲方需要承担由此而给乙方造成的损失，即在总款项中扣除15000元做为对乙方的`赔偿;如乙方未能及时将货款汇给甲方，则乙方也承担15000元的违约赔偿金。
2、如甲方所发货物规格不符或以次充好，由此造成退货之运费由甲方自行承担。
六、解决合同纠纷方式;协商解决或由人民法院裁决。
七、其他约定事项;不采用。
甲方(公章)：_________
____年____月____日
乙方(公章)：_________
____年____月____日
商品买卖合同3
甲方：
乙方：
签约地点：
签约时间：
甲，乙双方本着互惠互利的'原则，经平等协商达成如下协议：
1. 乙方向甲方购买如下货物： 品名规格 材质 规格型号 数量(吨) 含税单价 金额(元) 生产厂家 螺纹钢 线材 具体数量以实发为准.
2. 质量标准：甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。 如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价， 换货，退货，一切损失由甲方承担.
3. 价格条款：本合同单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担.
4. 付款方式：期限：乙方预付合同货款10%，余款提货前付清.款到提货，按实发 数量结算.
5. 交货地点，方式，期限：汉钢货场，交货期8月31日前交清.
6. 包装方式，损耗计算：按通用方式包装，按理论计重.
7. 违约责任：按《合同法》有关规定办理.
8. 合同争议的解决方式：由合同签约地法院裁决.
9. 合同有效期：本合同自签约日生效，有效期半年.
10. 甲，以双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。
本合同一式二份，双方各执一份.
甲 方：
____年____月____日
乙 方：
____年____月____日
商品买卖合同4
卖房方(甲方)：
身份证号码：
购房方(乙方)：
身份证号码：
关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下:
一、甲方将其拥有独立产权的位于 市 区的房屋(房屋权证编号： ，建筑面积 平方米)以人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整(￥ 元整)出售给乙方。 已方愿意以上述价格向甲方认购该房，并以购得的上述房屋向中国 银行 分行申请购房抵押贷款。
二、甲方承诺：
1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的.房屋资料以备查核。
2、保证对出售的房屋拥有独立产权。如果该房屋为共有房屋,则必须取得其他共有人的同意出售书面文件。
3、保证该出售房屋未予出租。因出租所产生的任何问题由甲方承担并负责解决。
4、自签订购房协议书范本起，保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。
6、在办理产权过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
三、乙方承诺：
1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核，并依规定支付费用。
2、保证按原约定价格向甲方购买前述房屋，并及时将贷款所得支付甲方之售房款。
3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。
4、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续，并承担各项费用。
5、在办理房屋过户时，应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。
四、购房协议书范本以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。如果贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准，则甲、乙双方可以解除本协议。甲方若向乙方收取定金，应如数退还给乙方。
五、如果贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的70%，则乙方有权解除本协议。否则，乙方应履行本协议的有关规定。
六、违约责任
1、如果甲方违约，拒绝将房屋出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。
2、如果乙方违约，贷款申请获准后没有向甲方购买房屋，应向甲方赔偿因此受到的损失。
七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。
八、本购房协议书范本自双方签字或盖章之日起生效。
九、本购房协议书范本壹式肆份，双方搁执壹份。有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。
十、约定：
甲方：
乙方：
甲方授权代表签字(盖章)：
乙方授权代表签字(盖章)：
电话：
电话：
签订日期： 年 月 日
签订日期： 年 月 日
商品买卖合同5
购货方:以下简称甲方
供货方：以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲、
乙双方的合法权益，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同履行：
一、供货材料：碎石、水泥;
二、价格：砂石价格为90元/吨、水泥340/吨;
三、供货时间：以甲方通知的到场时间为准;
四、供货地点：公路施工地点、老哇山公路及村组道路;
五、运输：装卸方式及费用负担由乙方负担;
六、质量要求及验收标准：甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起3日内书面通知乙方，否则该批砂石的质量视为完全合格。经双方确认砂石质量确实不合格的.，乙方应将质量不合格的砂石运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在2日内换送合格砂石。
七、付款方式：乙方材料款达3.38万元，甲方按乙方材料的70%支付。余下的30%待工程完工后，一次性付清;
八、计量标准：乙方每批货物到达甲方施工现场后，由甲方负责人员现场清点数量，确定数量并签认作为结算依据;
九、合同未尽事宜，甲、乙双方协商补充，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
购货方(甲方)：
____年____月____日
供货方(乙方)：
____年____月____日
商品买卖合同6
买方：__________ (下称甲方) 卖方：__________ (下称乙方)
班级：_____________ 班级：__________________
学号：_____________ 学号：__________________
买卖双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量
第二条 商品质量标准
商品质量标准可选择下列第_______项作标准：
1.附商品样本，作为合同附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。
2.商品质量，按照__ 按国家 _标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。(副品不得超过_4_%)。
3.商品质量由双方议定，具体为：___________ 以样板为准 __(应具体约定产品质量要求)。
第三条 商品单价及合同总金额
1.商品定价，供需双方同意按_双方协议的价格_ __定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
2.单价：_________________________元 (大小写) ;
总价：_______________元整 (大小写)。
第四条 包装方式及包装品处理___ 以纸箱为包装单位，由卖方提供。 (按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)
第五条 交货方式
1.交货时间：_____年_______月_______日前 。
2.交货地点：__________________。
3.运输方式：___________________。
第六条 验收方法____ 开封验收 _____。
(按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。)
第七条 预付货款 否
(根据不同商品，决定是否预付货款及金额。)
第八条 付款日期及结算方式____ 货到验收合格日算起 15 天内支票付清全款。(出卖人在货款到期支付前提供增值税发票)
第九条 运输及保险____ 运输由买方负责，保险由买方办理并交保险费
(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第十条 运输费用负担___买方承担运费 _ _____。
第十一条 违约责任
1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价_10%的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值_5_%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值_10_%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的'，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十二条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可向 广西南宁市中级人民法院 人民法院提出诉讼。(或申请_ 南宁仲裁委员会 _仲裁机构仲裁的解决)
第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
第十五条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式__两__份，双方各执__一__份，具有同等法律效力;合同副本一式_两_份，送_甲乙___各留存一份。
甲方：_________ (盖章)
____年____月____日
乙方：__________ 盖章)
____年____月____日
商品买卖合同7
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲、乙双方依据《民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，签订本合同。
第一条 车辆概况 甲方将车辆（品牌名称__________型号____________颜色_____________汽车品牌__________）出售给乙方，售价：_________元（大写：______________圆）。
第二条 质量要求、技术标准
(一)本合同约定的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准，并符合生产厂家出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。
(二)本合同约定的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
(三)双方对车辆质量的39;认定有争议的.，以经国家授权的汽车检验机构(河源辖区内)出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
(四)甲方必须保证向乙方出售的车辆其外观没有任何 损坏，不得出现掉漆、磨损等现象。
(五)甲方保证向乙方出售的车辆，在交给乙方使用前已作必要的检验和清洁。
第三条 付款方式 甲方按揭购车，已支付 ____元，剩余____元，对于剩余款项，由乙方代甲方按揭还款，直至还清为止。
第四条 车辆交付 车辆交付时间于________年____月____日前。
第五条 车辆过户 乙方还贷结束后，甲方应积极的配合，过户给乙方。
第六条 车辆保险费用 车辆使用期间发生的保险（仅指机动车交通强制保险）由乙方负担，若期间发生的事故，造成的损失，需要保险公司赔付的，甲方应给以乙方保险公司需要的协助。
第七条 违约责任
(一)一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日向对方支付违约金100元。迟延超过____日的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿本合同价款的20%作为违约金。
(二)甲方应在乙方还清贷款后20天内协助乙方过户，因甲方原因不能过户，甲方应当向乙方支付违约金 _____元人民币，违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权追偿。
第八条 不可抗力
(一)任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。
(二)遇有不可抗力的一方，应在____日内将事件的情况以书面形式(含传真、电子邮件、手机短信等形式)通知另一方，并在事件发生后____日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第十一条 解决争议的方式 合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，也可向有关部门申请调解，协商或者调解不成时，可依法向乙方所在地人民法院起诉。
第十二条 其他
(一)双方地址、电话若有改变，应在变更之日起____日内书面通知对方，因一方迟延通知而造成损失的，由过错方承担责任。
(二)本合同的未尽事宜及需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
(三)本合同的金额应当同时以大、小X表示，大小X数额应当一致，不一致的，以大写为准。
(四)违约方应当承担守约方为进行仲裁诉讼而支出的一切合理费用，包括但不限于律师费、仲裁费用诉讼费用、 差旅费。
(五)其他约定条款：
第十三条 合同的生效 本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式两 份，双方各执一份。两份具有同等法律效力。
甲方(签章)
____年____月____日
乙方(签章)：
____年____月____日
商品买卖合同8
买方：__________________卖方：_________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条品种和数量
1、品种：________________________________________________。
2、数量：________________________________________________。
第二条等级、质量和检疫方法
1、等级和质量：______________________________________。
2、检疫办法：_________________________________________。
第三条价格、货款结算与奖励办法
1、价格：_____________________________________________________。
2、货款结算方式：_____________________________________________。
3、奖励办法：_________________________________________________。
第四条交货期限、地点和方式
期限：______________，地点：_______________，_______________，方式：_________________。
第五条买方的违约责任
1、买方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的_______%，向卖方偿付违约金。
2、买方如需提前收购，取得卖方同意变更合同的，买方应给卖方提前收购货款总值的_______%的补偿，买方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值______%向卖方偿付违约金外，还应承担卖方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3、卖方交售的羊的品种、标准与合同规定不符时，买方可以拒收。
第六条卖方的违约责任
1、卖方逾期交货，如买方仍然需要，卖方应如数交货，并应向买方偿付货物总值的_______%的违约金如买方不需要，卖方应按未交货款总值的_______%偿付违约金。交货少于合同规定的，如买方仍然需要，卖方应如数补齐，并应向买方偿付少交部分货物总值________%的违约金如买方不需要，卖方应按逾期应交部分货款总值_______%偿付违约金。
2、卖方交货时间比合同规定提前，买方有权拒收。如买方同意接收，不按违约处理。
3、卖方交售羊的品种、标准与合同规定不符时，买方可以拒收。
第七条不可抗力
合同履行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或者不能适当履行合同的.，应向对方当事人通报理由，允许变更或解除合同。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。也可申请当地工商行政管理部门调解调解或协商不成的，按下列第_____种方式解决：
1、提交________仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第九条其他________________________________。
当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式双方达成协议。街道要求变更或接触合同通知的一方，应在七天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。
违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后十天内赔付，否则按逾期付款处理。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，买卖双方各执一份合同副本_____份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
买方：__________________
____年____月____日
卖方：_________________
____年____月____日
商品买卖合同9
出卖人：
买受人：
1、车辆：
车辆品牌 型号 发动机号 车架号 颜色 价格
备 注
2、车辆金额：
3、交车方式
(1)交车地点：
(2)交车时间：
(3)付款方式：
(4)付款时间：
4.质量保证：
出卖人向买受人出售的车辆，其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。 国家将来有车辆包修，包换等规定的，则立即按这一规定执行。
5.出卖人向买受人出售的车辆，必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。
6.出卖人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
7.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
(1)销售发票;
(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;
(3)保修卡或保修手册;
(4)说明书;
(5)随车工具及备胎;
8、出卖人承担车辆过户之日以前产生的费用。车辆过户之日起以后的'费用由买受人承担。
9、交接
买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。 买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。车辆在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。 如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
9、本协议生效之日起7日内，双方共同办理车辆过户手续。
10、违约责任
按中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护法，缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。出卖人违反本协议给买受人造成的损失，出卖人应负责赔偿。并承担买受人实现债权的费用。
11、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商或其它方式解决。
12、本合同一式二份，双方各执一份。 本合同经买卖双方签章后生效。
买受人(签章)
____年____月____日
出卖人(签章)
____年____月____日
商品买卖合同10
卖方(以下简称甲方)： 身份证号：
买方(以下简称乙方)： 身份证号：
第一条：买方和卖方在平等、自愿、互惠、互利原则上，经充分协商签订本合同，双方同意按下述条款全面履行：
第二条：交货时间与地点
1、 交货时间：
2、 交货地点：
第三条：付款方式
经甲乙双方协商，达成一致意见，甲方货到 月 日后，送货到乙方指定的交货地点，经乙方授权代表当场试验货合格后，乙方收到产品向甲方付 %设备款，月款 %的管理费。
第四条：质量保证
1、卖方保证其所提供产品的质量符合国家产品质量规定的`性能、技术参数的要求。
2、卖方提供厂家生产证明，保证正厂真货。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
商品买卖合同11
供方：
需方：
供需双方本着“平等互利、诚实信用”的.原则，经友好协商，依法签订本合同，望双方共同行，任何一方不得各自变更或解除合同。产品名称、数量、金额、供货时间及数量。
一、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件：提供包装完整全新产品、严格按国家标准、三包法执行(整机免费保修一年，主要部件免费保修两年，主板部件免费保修三年)。注：如因需方管理和使用不当或人为因素，造成的损坏或故障将不在保修范围内。
二、交货方式、安装地址及安装时间：
三、包装标准：按厂方标准执行。
四、电器类的安装及调试：免费安装、调试。
五、验收时间：供方安装完毕后，需方进行验收且全部合格后，在验收单上签字生效。
六、结算方式及期限：合同签订后安装调试完毕，验收合格后十五天内付清合同全款，供方提供正式发票。
七、合同价格有效期为一年，从签订合同之日算起。
八、本合同一式两份，具有相同法律效力，需方代表盖章或签字均有效，供方需盖章生效。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
商品买卖合同12
需方(简称甲方)：
供方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方责任，保证工程建设正常进行，经甲、乙友好协商，在自愿、诚实、平等的基础上，同意签订本合同，以便共同遵守。
一、商品混凝土强度、数量及价款
二、付款方式：货到付款。
三、交货时间及交货地点
1、交货时间：甲方提前三天书面方式通知乙方浇灌时间、混凝土数量级强度等级，以便乙方安排生产。一次性浇捣大体积(1000M3及以上)或特殊商品混凝土浇筑，甲方应提前十五天向乙方提供施工方案，乙方依此编制混凝土生产供应组织方案。
2、如因甲方通知失误造成商品混凝土损失及浪费，则由甲方负责费用。
3、交货地点为 工程所在地，乙方应负责按甲方指定的浇灌时间将商品混凝土运送至地点。
4、工程概况：
开 发 商：
工程地点：
商品混凝土施工部位：
预计工期：
四、商品混凝土结算：
1、乙方所提供的商品混凝土数量以甲方现场签证的收料单为准，双方以此为依据办理方量结算。
2、甲方随时抽检任意搅拌车，若被抽查的车的体积、重量的平均数与供货单不符时，(容量误差不得超过±1%)本批混凝土的数量全部按抽验数量的平均数量计算。
五、现场交货及质量检验：
1、甲、乙双方质检人员应共同在现场按规范抽检，抽检的混凝土应在乙方混凝土搅拌车到达现场后20分钟内取样完毕，并在40 分钟内完成成型。甲、乙双方质检人员签字后送甲方保养。若甲方对乙方所提供的商品混凝土存在异议，则可由甲、乙双方人员共同试压或由双方送交共同认可之权威机构检测，费用由过错方负责。
2、国家现行规范规定的见证取样，甲、乙双方需共同遵守，取样数量按国家现行规范规定的'数量抽检，送省市检测部门检测，检测费由过错方承担。
3、乙方在现场交货时应同时向甲方提供水泥试验报告单、砂、石试验报告单、外加剂合格证。甲方在收到乙方上述资料后对乙方所采用的水泥、砂、碎石、外加剂未提出异议的，视同甲方同意按上述资料规定的质量标准进行交货。
4、验收资料：
(1)随车附混凝土配合比报告及水泥、砂、石等检验报告及相应合格证;
(2)乙方提供混凝土28天试块结果等报告单。
5、商品混凝土质量应符合GB/T14902-20__《预拌混凝土》及DBJ-42-20__《预拌混凝土生产施工技术规程》规定。
六、甲方权责
1、如特殊商品混凝土需添加其它外加剂(如聚丙烯改性纤维、钢纤维、抗裂剂、膨胀剂)，若添加的外加剂由甲方提供，甲方应提前三十天将所需的外加剂样品提供给乙方进行试配及样品封存鉴证，甲方在浇灌日期前三天需将本次浇灌的原材料足量送至乙方，并由乙方材料员签收，混凝土生产时外加剂添加由甲方派人添加，若由乙方添加费用另计。甲方未按约提供外加剂导致乙方无法按时浇灌，乙方不承担责任。甲方所提供的外加剂应附有合格证及有资质的检测单位的复检报告，未提供合格证及复检报告的或提供的外加剂与原提供的见证封存样品不同，乙方有权拒收，甲方所供材料质量不合格导致混凝土质量不符合规范要求的，由甲方承担责任。
2、甲方应按合同中约定的单价及结算方式及时结算货款，并严格按合同中约定的付款方式付款，否则乙方有权停止甲方商品混凝土供应。
3、商品混凝土浇筑后，甲方如发现混凝土有质量问题，应在发生问题七天内书面通知乙方，乙方应积极配合找原因。对混凝土强度有异议可选择双方认可具有资质的第三方检测部门检测，并将情况及时上报有关部门，责任方承担相应的经济损失。
4、甲方在商品混凝土浇筑接近结束前，应提前一小时明确通知乙方尚需浇筑的商品混凝土方量，否则由于甲方收方造成损失费用由甲方负责。
5、对乙方浇灌情况(包含请料单、发货单、结算单等)甲方应授权并指定 进行确认。
七、乙方责任：
1、乙方在混凝土供应前应先到现场查验施工条件，负责将混凝土运送至施工工地，若为混凝土送施工时，乙方应负责布管，拆装管道。
2、乙方应及时提供水泥试验报告单、砂石试验报告单、混凝土配合比报告单、混凝土强度试验报告单、外加剂合格证明。如因乙方供应混凝土不符合要求和规格时，应赔偿甲方因此造成的一切经济损失。如因甲方现场自行添加材料或现场加水，乙方不承担质量责任，乙方应按甲方施工计划满足生产进度需要。
3、在混凝土的供应过程中，乙方应出具发货单(一车一单)，为与甲方结算混凝土供应数量的依据。
4、乙方应严格按有关操作规范进行搅拌商品混凝土，保证该工程混凝土质量。若因乙方所提供的商品混凝土不符合技术指标要求而引起工程质量问题，其责任及发生费用由乙方负责。
5、因乙方不积极配合甲方进行工作，且不听劝阻违规违章指挥而造成损失的，其责任及发生费用由乙方负责。
6、乙方遇到不可抗力因素或其他因素造成不能供货时应提前一天通知甲方协商解决，否则造成后果由乙方承担。
6、若双方应特殊原因变更浇灌事宜，应协商解决。
八、在乙方商品混凝土浇灌过程中发生安全事故致使人员伤亡或财产毁损的，甲、乙双方应在分清责任的基础上，根据国家有关规定对事故进行处理。
九、违约责任
1、本合同签订后一方拒不全面履行合同或无故单方解除合同，违约方应按合同总额30%支付违约金，并赔偿可期利益损失。
2、甲方逾期付款，自逾期日起一个月内按逾期支付金额的 %承担违约责任。如超过一个月双方协商解决，双方无法解决，乙方有权向当地法院提起诉讼。
3、施工期间遇到不可抗力因素(地震、台风、交通、洪水等)而造成中断施工，甲、乙双方互不承担违约责任。
十、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十一、本合同履行过程中产生的纠纷，由双方协商处理，双方无法达成一致的，可在工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
商品买卖合同13
卖方(以下简称甲方)：
买方(以下简称乙方)：
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过xx方式，取得北京市xx区(县)xx地块的土地使用块，土地面积为xx平方米，土地使用年限xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止，国有土地使用证号为xx。甲方在上述地块上建设的xx现已竣工，取得房屋所有权证(证号为xx)。经北京市房屋土地管理局审核，准予上市销售，北京市商品房销售许可证号为xx。乙方自愿购买甲方的xx房屋，房屋用途为xx。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。
第一条xx房屋，建筑面积为xx平方米(含共有共用面积)，房屋状况详见附件，土地面积xx平方米(含共有共用面积)，土地使用期限自房屋产权过户之日起至xx年xx月xx日止。
上述面积已经房地局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币xx元，价款合计为(大写)仟佰拾万仟佰拾元整(小写：元)。乙方预付的定金xx元，在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条乙方同意在本契约签定xx日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行：
银行帐号：
第四条甲方同意在xx年xx月xx日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：xx。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第六条双方同意在签定本契约后三十日内，持本契约和有关证件到北京市xx房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房地产权属证件。办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
第七条本契约生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之xx(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过xx日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。
第八条本契约生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之xx(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过xx日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还，甲方将乙方已付的`房价款退还给乙方。
第九条本契约自双方签字之日起生效，未尽事宜，双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议，为本契约不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条本契约在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第(大写数字)种方式解决纠纷。
(一)提交北京仲裁委员会仲裁。
(二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本契约正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本xx份，房地产交易管理部门壹份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
法定代表人：
法定代表人：
身份证号码：
身份证号码：
地址：
地址：
联系电话：
联系电话：
邮政编码：
邮政编码：
代理人：
代理人：
联系电话：
联系电话：
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
商品买卖合同14
买方：_______________________________卖方：____________________________________
一、买方订购以下产品型号配置：
二、质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后10日内交货，由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地，卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必须配合人员卸货搬运至指定教室，当场交货。
四、验收
货物到达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的.品种、质量、型号、数量进
行检验，如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。
五、货款支付
买方首交订货款（即人民币：xx元）。货到指定地点后买方查验后付货款（即人民币：xx元），安装完毕，买方验收合格后，买方20日内一次性支付全部余额货款（即人民币：xx元）。
六、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起，按_3_年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡；如是硬件本身的故障，免费上门服务；如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费；送修免费。
七、违约责任买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额30‰的月利率滞纳金；卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收；卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。
九、合同生效
本合同一式两份，卖方与买方各执一份。合同自双方签字之日起生效，购买日期：______年______月____日。
十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。
买方：___________（签章）
____年____月____日
卖方：__________（签章）
____年____月____日
商品买卖合同15
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方长期购买办公设备、办公用品及相关产品的事宜，达成以下条款：
一、货物名称、规格型号、制造商、数量、单价、金额：
甲方每次采购物品的名称、规格型号、制造商、数量、单价、金额，应在甲方每次实际下达的货物订单上予以明确，订单须经甲方授权购物经办人签字确认。
二、质量要求、技术标准、知识产权：
1、乙方提供的货物必须是制造商合法生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合制造商质量检测标准和国家质量检测标准。
2、乙方保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部分均不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权的指控。
三、交货
1、乙方负责按甲方指定的地点送货：甲方指定的收货地点和收货人员(同一地点可指定两名收货员)祥见下表：
2、甲方须在每次下达的订单上明确该订购的物品所对应的具体收货地点：如新增收货地点，甲方须同时在订单上明确新增收货地点的指定收货人。
3、一般情况下，乙方负责在甲方每次下达订单之后个工作日内将所购货物送至甲方;对非常规商品或在其他特殊情况下，乙方的送货时限由双方根据具体情况另行协商。
4、甲方对乙方或乙方委托的第三方送达的货物，在验收无误后应以单位盖章或指定收货人签名的方式在送货单据上签收，否则乙方有权拒绝交货，因此导致的交货延误及重新送货发生的送货费用由甲方承担。
5、乙方在重庆市区免费送货的具体范围，以及对免费送货范围以外的收费标准，按乙方网站上公布的配送服务条款执行。乙方对其配送服务条款有最终解释权。
四、最低月平均采购额(整机类除外)
甲方在乙方的最低月平均采购额为低平均采购量，乙方有权要求变更合同，重新确定双方的交易条件。
五、开票、付款：
(一)开票：双方同意选择如下(请选择填写A、B方式)开具货物的发票：
A、逐次开票，即乙方每次送货至甲方时，同时送达该次送货所对应的货物发票(如发生退货，则应同时调整发票内容)
B、具体做法如下
(1)乙方在每月月底前向甲方提供汇总双方当月交易情况的《对账单》供甲方核对：如双方对《对账单》内容有异议，则应根据本合同、甲方原始订单、经甲方签收的送货单等资料进行核对。
(2)经双方核对无误的《对账单》，甲方应以单位盖章或甲方授权购物货物经办人签字的`方式予以确认并及时反馈给乙方。
(3)乙方根据经双方核对无误的《对账单》开具当月甲方所购货物的发票，并在次月月初第二个工作日内将发票送达给甲方。
(二)付款：
1、乙方同意，甲方在严格遵守本合同所有条款的前提下享有的付款期限为：自发票开具之日起天，即在乙方开出发票后天之内甲方应付清乙方以开具发票所对应的货款。
2、乙方同意，甲方在严格遵守本合同所有条款的前提下享有的货款信用额度(即乙方对甲方的赊帐额度)为(请填写：现金、支票、银行划转、银行汇票等)
六、安装、验收、退换货：
1、对初次使用前需安装调试的产品，乙方应为甲方提供免费安装调试服务及技术咨询。
2、乙方完成对货物安装调试后，甲方应当场对货物的质量、规格、数量、安装、运行状况及其他相关情况进行验收，甲方当场不作验收的。视为验收通过。
3、如乙方所交货物符合合同约定，又不存在产品本身质量问题或甲方原因导致的产品损坏等问题，甲方不得向乙方提出退换货。
4、如乙方所交货物与合同约定不符，而甲方表示可以接收，则双方以按质论价的原则重新确定相关货物的价格。如甲方不愿意接收，应由乙方根据甲方要求进行保修、包换或者包退，并承担因修理、调换或退货而产生的实际费用。
5、由于甲方错填送货地点、收货人姓名，或甲方指定收货人未按双方商定时间在指定地点接货等原因产生的额外送货费用由甲方承担。
七、质量保证、售后服务：
1、乙方保证在产品保修期内按照厂商提供的产品保修卡内容执行：保修期过后的故障或在保修期内不属保修范围的故障，酌情向甲方收取修理费。
2、甲方对所购产品自行进行安装、修理、附加其他设备所导致的产品故障或损坏，乙方概不负责。
3、乙方其他售后服务内容按服务实际发生时乙方所公布的详细售后服务执行;乙方对其售后服务条款有最终解释权。
八、免责条件、违约责任：
(一)免责条件：
因所有不可预见、不可避免、不可克服因素导致任何一方的履约不足或不能履约的，双方彼此均不承担责任，单履行不足或不能履约方须及时通知对方有关情况，并及时采取相关措施减少对方损失。
违约责任：
1、乙方逾期交货的每逾一日按逾期交货部分期总值的1‰向甲方偿付逾期交货的罚金。
2、甲方在规定付款期限内不能及时结清货款的，乙方有权取消甲方的付款期限、货款信用额度等待遇，乃至停止向甲方供货，并对甲方所欠货款每逾计罚1‰滞纳金
3、如甲方以本合同(包括本合同项下具体的订单)向乙方订货之后又中途提出退货，甲方应按退货部分相应货款的3%向乙方支付违约金。
九、纠纷解决：
执行本合同过程中发生的争议，应首先由双方协商，协商不成，双方同意提请重庆市仲裁委员会仲裁，或向乙方所在地人民法院提出诉讼。
十、合同生效：
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期壹年。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
十一、其他事项：
本合同未尽事宜，由双方另行协商处理。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
【商品买卖合同】相关文章：
商品买卖合同11-17
商品买卖合同11-17
商品混凝土买卖合同07-09
限价商品买卖合同07-10
房屋商品买卖合同11-05
特殊商品买卖合同11-05
商品买卖合同【荐】02-06
【热】商品买卖合同02-06
【荐】商品买卖合同02-07
公司商品买卖合同07-24