工程合同

时间:2021-12-05 09:59:27 工程合同 我要投稿

【热门】工程合同汇编十篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,我们用到合同的地方越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编为大家整理的工程合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【热门】工程合同汇编十篇

工程合同 篇1

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致同意签订本合同。本合同对双方均具约束力,应共同遵守。

  一、购销产品名称、数量、金额:

  合同总价为人民币:_______元整。产品所有价格含税,乙方提供17%增值税发票。货物因实际需要增减时,按照货物清单单价增减合同总价。

  二、质量要求、技术标准、乙方保质条件和期限:

  1、货物必须符合国家和行业的标准。

  2、设备到场后由甲方组织验收。验收的设备与合同约定不符的,乙方应更换并于3日内按合同规定提供货物,承担责任。

  三、交(提)货时间、地点:

  1、交货时间根据甲方书面通知要求,分期分批交纳,乙方迟延或拒绝交货的',承担甲方的经济损失和违约责任。

  2、交货地点:

  四、付款方式:

  1、合同签订后,甲方支付给乙方合同总价的10%作为定金,乙方在收到定金后,次日起安排备货。

  2、甲方在送货前应支付当批货物价值的40%货款,乙方在收到货款后7日内将设备发到甲方指定地点。

  3、甲方应在收到设备且经验收合格后的十五日内将当批货物的余款结清,当乙方收到甲方支付的全额货款后,合同标的物的所有权自动转移给甲方。如因甲方责任未能如期结清余款,乙方保留剩余部分货款相对应标的物的所有权。

  五、运输方式、到达站(港)运输费负担:

  采用汽运方式运输,乙方应按照甲方的需求发货。乙方负责将货物运至指定的地点,并承担运输费用和保险等相关费用。

  六、双方议定的其它事项:无。

  七、合同约定:

  乙方应提供符合标准和约定的货物,若货物不符合标准,乙方应自发现日起3天内免费更换,给甲方造成的经济损失由乙方承担。

  八、解决合同纠纷的方式:

  执行本合同发生争议,当事双方应及时协商解决。协商不成,任何一方可直接向甲方所在地人民法院起诉。

  九、本合同一式肆份,双方各执贰份,经双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖合同章后立即生效。

  本合同产品配置清单、技术协议及其它合同附件同属合同组成部分,具有同等法律效力。原件和传真件具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

  1.监理合同除具有委托合同的共同特点外,还具有( )特点。

  A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力

  B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序,遵守有关法律、行政法规

  C.委托合同的标的是服务

  D.委托合同应具有标准形式

  E.当事人双方之间建立的债权和债务关系

  答案ABC

  2.《建设工程委托监理合同》中明确的内容有( )。

  A.工程概况

  B.合同生效日期

  C.项目总投资

  D.酬金支付方式

  E.可行性研究

  答案ABCD

  3.对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同外,还包括( )文件。

  A.监理委托函或中标函

  B.建设工程委托监理合同标准条件

  C.建设工程委托监理合同专用条件

  D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件

  E.双方来往的信件和书面文件

  答案ABCD

  4.委托人对合同履行的监督控制权的说法,正确的是( )。

  A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告

  B.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意

  C.监理人转让义务,必须经委托人书面同意

  D.监理人转让利益,不需委托人书面同意

  E.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意

  答案ABC

  5.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对( )有建议权。

  A.生产工艺设计变更

  B.工程分包人的资格

  C.设计标准

  D.调换承包人工作不力的有关人员

  E.规划设计

  答案ACE

  6.以下属于监理人的监督控制权的是( )。

  A.向承包人提出建议

  B.对施工进度的监督

  C.征得委托人同意,发布开工令

  D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

  E.工程设计变更的审批

  答案ABCD

  7.监理人的附加工作包括( )。

  A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作 B.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

  C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

  D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

  E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

  答案CDE

  8.合同有效期是指( )。

  A.监理人的责任期 B.从双方签订合同到监理单位收到监理尾款止

  C.开工到竣工 D.双方磋商日始到完成所有义务止

  E.合同双方协商一致的日期

  答案AB

  9.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定,委托人的义务包括( )。

  A.提供开展监理业务所需的外部条件

  B.提供与本工程有关的设备生产厂名录

  C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

  D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

  E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系

  答案ABDE

  10.委托监理合同中,属于监理人的义务的有( )。

  A.按合同约定派驻人员

  B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

  C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

  D.负责工程施工中有关各方的协调管理

  E.负责办理施工有关的行政批准手续

  答案ABD

  11.对监理人的禁止行为有( )。

  A.不得接受承包人的报酬 B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动

  C.不得泄露与本工程有关的保密资料

  D.不得泄露设计人申明的秘密

  E.不得参与合同的.协调管理工作

  答案ABCD

  12.关于监理人的责任限度说法正确的是( )。

  A.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任

  B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

  C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任

  D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任

  E.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任 答案ABC

  13.正常监理工作酬金中的直接成本包括( )。

  A.监理人员的基本工资

  B.监理人员的补助费

  C.监理单位的业务培训费

  D.监理单位的资料购置费

  E.监理使用仪器的摊销费

  答案ABE

  14.我国现行的监理费计算方法有( )。

  A.按监理工程概预算的百分比计算

  B.按参与监理工作的年度平均人数计算

  C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算

  D.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定

  E.按委托人提出的方法

  答案ABCD

  15.有关监理合同双方关系的说法正确的是( )。

  A.由非监理人原因使监理工作延误,监理人应得到附加工作酬金

  B.监理合同的变更只需委托人同意

  C.当事人一方要求解除合同时,应当在一周内通知对方

  D.变更合同必须采取书面形式

  E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任

  答案ADE

  16、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。

  A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

  B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

  D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

  E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  答案:CD

  17、下列有关违约金的述中,错误的有( )。

  A.合同中必须约定违约金

  B.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

  C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

  D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

  E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务

  答案:ACD

  18、依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。

  A.合同履行过程中发生不可抗力

  B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

  C.当事人一方迟延履行主要债务

  D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

  E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

  答案:ABDE

  19、某投标由银行出具投标保函,发生下列( )情况时,可以没收投标保证金。

  A.投标人提交的投标文件被确认无效

  B.投标人在开标前撤回投标文件

  C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

  D.中标后,无正当理由投标人拒绝订立合同

  E.中标人根据规定未能提交履约保证

  答案CDE

  20、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中,正确的有( )。

  A.该担保方式是质押

  B.该担保方式是抵押

  C.施工企业应当将汇票交付债权人

  D.双方应当办理登记

  E.汇票仍由施工企业保管

  答案AC

工程合同 篇3

  工程名称:工程地点:发包人:承包人:

  发包人:(全称)承包人:(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:____天。拟从_____年_____月_____日开始施工,至_____年_____月_____日竣工完成。

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  合同总价(大写):____元;

  (小写):____元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

  详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的`文件

  组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  本合同订立时间:_____年_____月_____日

  本合同订立地点:发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

  本合同共六份,双方各执三分。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

工程合同 篇4

  摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在建筑工程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通过合同管理的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程合同的种类、合同管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探讨,试图使人们对合同管理有更深一步的了解,以便更好地从合同管理方面实现“三控”目标。

  关键词:建设工程;合同种类;合同管理;管理措施;探讨

  建筑工程合同属于经济合同的范畴,是指建筑工程发包单位和承包单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程建设目标相关的具体内容,明确双方相互权利、义务关系的协议。它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高行为准则,是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合同纠纷的法律依据。加强建筑工程执法力度,确保建设工程的质量控制、投资控制、进度控制“三控”目标的实现,,提高合同履约率,维护合同双方当事人的合法权益,促进行业发展诸方面起到了十分重要的作用。

  合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度,采取法律的、行政的手段,对合同关系进行组织、指导、协调和监督,从而保护合同当事人的合法权益,处理合同纠纷,防止、制裁违法违规行为,确保合同条款实施的一系列活动。

  1、工程施工合同管理的意义

  建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建

  设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

  1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

  2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

  3)强化合同管理,提高履约率。

  4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

  WTO,引用国际通用条款或FIDIC土木工程合同条款,规范合同当事人自觉按合同办事,对开拓和开放工程建设市场,发展建筑业,为国家创汇和节约建设资金,全面提高工程建设和管理水平具有重要和现实的意义。

  2、建设工程合同管理的工作要点

  1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

  2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

  3)合同订立中的管理。订立合同是一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟定合同条款,做到合同合法、公平、全面、明确、有效。

  4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

  3、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的'合同可能有很多,但主要有以下几种:

  1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。

  2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。

  3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。

  4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。

  5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应用。

  4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题

  正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用,对进度控制、质量控制和成本控制,尤其是对投资控制具有特别重要的作用。目前,我国的建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节,给施工合同管理带来一定的困难。

  1)一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本,不符合国际上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混不清,为日后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客观原因,除按招标文件签订“阳合同”,供建设行政主管部门审查备案外,私下与承包商再签订一份在实际施工活动中被双方认可的 “阴合同”,在内容上与原合同相违背,形成一份违法的合同。这种工程承发包双方责任、利益不对等的“阴阳合同”,违反国家有关法律、法规,严重损害承包商利益,将直接影响工程建设目标的实现,进而给业主带来不可避免的损失。

  2)少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象。从目前实施的建筑施工合同文本看,施工合同中绝大多数条款是针对发包方制定的,其中大多强调了承包方的义务,对业主的制约条款偏少,特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体,也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、公正履行,成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。同时,由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理,大量的施工队伍与建设规模严重失衡,致使业主在建设工程承包中占据主导地位,提出一些苛刻和不平等的条件,将自身的风险转移到承包商身上。承包商为了获得工程,只好接受。个别承包商在实施这样的工程合同时,为了使自己的利益不受损失,会采取偷工减料或非法分包甚至非法转包,给工程建设带来隐患。

  3)签约双方不认真执行合同,随意修改或违背合同规定。比如发包方不按合同规定的时限和数额支付工程款等。而大多数承包方在遭遇此种情况时往往既

  不采取索赔措施,也不敢擅自停工,致使施工承包合同对合同双方都不能起到应有的约束作用。

  4)合同纠纷解决方式不当。在合同执行过程中产生合同纠纷后,合同双方很少按照国际惯例请监理工程师对争议做出公正的决定并执行,而是分别设法用行政手段解决,直接导致合同争议复杂化。产生纠纷后,索赔工作难以进行,建筑市场的过度竞争,不平等合同条件等问题,给索赔造成了许多干扰,再加上承包商自我保护意识差、索赔意识淡薄,导致合同索赔难以进行,受损害者往往是承包商。

  5)总包单位难以约束部分分包单位。实践中存在业主指定分包单位的情况,在管理和拨付进度款等方面均按指定分包商对待。在法律上,这些分包单位是普通分包商,但实际上对这些分包商出现的违反合同的行为,总包单位难以约束。

  6)违法承包人利用其他承包商名义签订合同或超越本企业资质等级签订合同的情况普遍存在。有些不法承包商在自己不具备相应建设项目施工资质的情况下为了达到承包的目的,非法借用他人资质参加工程投标,并以不法手段获得承包资格,签订无效合同。一些不法承包商利用不法手段获得承包资质,专门从事资质证件租用业务,非法谋取私利。

  7)违法签订转包、分包合同情况普遍存在。一些承包商为了获得建设项目承包资格,不惜以低价中标。在中标之后又将工程肢解后以更低价格非法转包给一些没有资质的小的施工队伍。这些承包商缺乏对承包工程的基本控制步骤和监督手段,进而对工程进度、质量造成严重影响。

  5、加强合同管理的措施

  1)提高管理人员的素质。专业人才缺乏也是影响建设项目合同管理效果的一个重要因素, 建设合同涉及内容多, 专业面广, 需要熟练掌握和运用各种法律、法规、精通合同业务; 熟悉合同履行和工程索赔管理的管理技术人员。在对工程建设过程中可能出现的各种情况, 在合同的签订过程中作出有利于工程造价控制的对策。

工程合同 篇5

  为了明确甲、乙双方在施工过程中各自的权力和义务,保证双方利益,明确双方的职责,约束双方的行为,相互紧密配合,保质保量完成商定的分项工程,现经甲、乙双方充分协商制定本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程项目概况

  1:工程名称: 江都市地方税务局综合楼及附楼装饰工程

  2:施工工种: 木制作天花工程3:工程地点: 龙川路 4:工程承包范围: 1: 1-3层的天花2: 窗帘盒 、天花线条5:工程总价: 安工程结算单为准

  第二条:工程期限

  本工程定于20xx 年 05 月21日开工,至

  20xx 年 07 月20日 竣工交付使用。(按项目部

  施工进度表实施)

  第三条:工程付款:结算方式及条件

  1:本合同生效后,乙方进驻工地施工10天后,甲方支付部分工人生活费以确保工程顺利进展。支付金额右甲方按乙方每人10元/天的标准预付生活费。(实际施工工日和每天进场人数由发包方审核)

  2:工程中、乙方所施工的工程进度款不付,年终总结。

  3:分项工程施工完毕,待建设单位整体工程验收合格交付使用后,甲方付到承包总价的95%。留取5% 维修款,维修期1年,1年后一次性结算。如工程跨年度时,甲方必须在春节前按乙方实际完成工程量、付80%为工人人工费。 4:结算条件:1、合同2、工程部结算清单、3、分管经理审批。

  第四条:双方责任

  甲方:

  1、向乙方提供设计图纸。

  2、甲方负责设计与技术上的指导工作,及施工队伍流程安排工作。制定工程的各

  项规章制度及分项单位的协调工作。

  3、根据乙方的材料计划及时供应所需材料。

  4、负责协调各工种的关系及因交差施工所引起的各类矛盾。

  乙方:

  1、严格按甲方的要求施工,遵守公司规定的各项规章制度,服从管理,听从安排,管理安排好自已的施工队伍。

  2、及时开出材料计划单,严禁多开材料,合理使用材料,杜绝浪费现象发生。

  3、自行解决住宿及日常生活等问题。

  4、严格遵守施工规范,若材料到现场后,由现场安排搬运,若乙方不搬,甲方自理,自理费用在乙方费用金中扣除。

  5、出现明显质量事故,而又无法修改的将视情节给予处罚。

  6、在施工现场由于乙方人员不戴安全帽,不采取必要的安全防护措施,恶意违章所造成的工伤事故由乙方承担责任。

  第五条:

  1、如设计变更出现二次施工,甲方将按实际返工量付给乙方。

  2、如乙方未按设计施工,及未经甲方同意施工返工自负,并承担材料浪费的责任。

  第六条:奖惩制度

  1、本工程确保优良工程,否则承担相应责任;

  2、严格按JG73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》的`要求施工。

  3、严格按QB1838-93《室内装饰工程质量规范》的要求施工。

  4、乙方在施工期间应严格按规范施工,对违反者(乱开材料、浪费材料、返工)所造成的损失应由乙方承担责任。

  5、乙方应无条件按合同工期保质保量完成工作,如能在合同期内,甲方将一次性奖励乙方人民币元整。如不能按期完成,甲方将根据实际情况对乙方进行一定限度的经济罚款。

  6、如果乙方未按照规定条款执行的,甲方有权终止协议,乙方并承担经济责任索赔,在工程承包款中扣除。如上下力资、易耗品等。

  7、因甲方因素,含停工待料,影响工程进度,工期顺延,但发生的停工待料甲方应补乙方每人按10元/日生活费(业主因素除外)

  8、因材料质量不符合有关规定,造成质量事故,乙方均不承担责任及维修费用。

  第六条:未尽事宜、甲、乙双方将根据协商签字的其它附件与本合同具有同等效

  力。双方如有争议,协商解决,协商不成由扬州仲裁委员会仲裁。

  第七条:安全事项:

  1、乙方严格遵守操作规程施工,安全第一、质量第一为宗旨,确保施工人员人生安全、用电安全、防火、防盗等。

  2、施工队伍要求班长每天在现场,特殊情况外出必须由代理班长负责。正副班长都脱离现场一次罚款100元。

  3、下班前现场必须清扫,材料摆放整齐,现场检查不合格一次罚款50元。

  4、现场不准任意拖拉电线,发生因电造成的事故,一次罚款100元。

  5、施工现场不准随地大小便,发现一次罚款100元。

  6、施工现场规定的场所不准吸烟,中午不允许喝酒,否则发现一次罚款50元。

  7、工地不准打架斗殴,不管任何理由各罚款500元。对扰乱社会治安造成严重后果的将移交公安机关处理。

  8、如发现工人偷盗公司的材料(不论好坏)一次罚款500元。并追究赔偿责任,严重将送交公安机关处理。

  9、若发现乙方施工人员素质太差,甲方有权辞退,乙方必须服从。

  以上各条款,甲、乙双方信守。

  工程承包合同申请表见附件。

  本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。自双方签字之日起生效,本合同工

  程范围内项目全部竣工,尾款结清后失效。

  备注:

  甲 方:乙 方:

  代表人:代表人:

  签订日期: 签订日期:

工程合同 篇6

  供方:升源(泉州)建材贸易有限公司 需方:东南半岛(福建)酒店有限公司

  二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按国家建筑装饰行业检验标准或样品

  验收,并提供产品的合格证书等相关资质。供方按需方要求货到工地指定地点(仓库)。若产品质量与样品不相符,需方有权拒付货款,并追究供方的一切责任。

  三、交货时间、地点、方式: 年 月 日之前依次货到需方工地指定地点(仓库)。 四、运输方式及到达站港和费用负担:运费及搬运和卸载费由供方负担。

  五、验收标准、方式及提出异议期限:货到需方场地按国家行业标准验收(样品)。

  六、结算方式及期限:(现金或指定银行账户转账)每批货到需方工地,验收合格后十天内付款

  至总价70%,甲方开业后十天内结清全部货款。

  七、违约责任:需方应提前五天向供方订购产品。供方每逾期壹天到货,按赔付给需方贰仟元/每日整,凭供方所签字样本验收。

  八、解决合同纠纷的'方式:供需双方协商解决或通过当地人民法院诉讼。 九、其他约定事项:合同由双方签字后生效,合同一式贰份,双方各执壹份。

  供 方:需 方: 代 表:代 表: 联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月 日

工程合同 篇7

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定,甲方将道路(硬化)工程发包给乙方施工,甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,签订本合同,以兹双方共同遵守。

  第一条:工程概况

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  4、承包方式:

  5、工期:自年月日至年月日止;总工期日期为天。

  6、合同总价款:人民币元;(大写)。

  第二条:甲方的工作

  1、在开工前日内,甲方向乙方提供本工程的全部施工图,同时组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要。

  2、指派为甲方本工程的代表,负责本合同的履行。对本工程的质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等签证手续和其他事宜。

  3、在乙方进场施工前,做好施工场地的三通一平工作,并向乙方提供地下管线布臵图和有关隐蔽障碍物资料。

  4、如确实需要拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,负责到行政主管机关办理相应审批手续。

  第三条:乙方的工作

  1、参加甲方组织的施工图纸的会审工作,拟定施工方案和进度计划,并交甲方审定。

  2、指派为乙方在本工程中的项目经理,负责本合同的履行。项目经理应当按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、地上地下管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清除等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

  5、在施工过程中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线。

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  7、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

  第四条:关于工期的约定

  1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。

  2、因甲方原因未按约定完成提供图纸等工作,影响工期的,工期应当顺延。

  3、因乙方原因不能按期完工的,经甲方同意,工期方可以顺延。

  4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第五条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程以施工图纸、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若甲方要求全部或者部分工程达到优良标准时,双方可另行协商具体费用。

  3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  第六条:工程价款的支付及结算的约定

  1、合同生效后日内,甲方应当支付合同总价的%预付款,该笔预付款同时作为本合同履行的定金,计人民币元。

  2、工程完工后,经甲方和其他相关部门组织竣工验收合格后3日内,甲方向乙方支付合同总价的%,计人民币元。

  3、工程结算后并且乙方将有关资料送交甲方后3日内,甲方向乙方支付至工程结算总价的95%,计人民币元。

  4、其余5%的质量保证金,待质量保期满后15个工作日内支付。如保修期内由于乙方原因产生的质量问题,由乙方免费维修,如乙方在接到维修通知后2天内不到,由甲方处理,所发生费用加10%的管理费由乙方承担。质量保证金不计算利息。

  第七条:关于材料和设备供应的约定

  1、本工程甲方负责采购供应的材料和设备(具体见本合同附件)。材料和设备应当符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料和设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料和设备,经乙方验收后,由乙方负责无偿保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  2、凡由乙方采购的.材料和设备,必须事先征得甲方同意。如不符合质量要求或规格有差异,禁止使用。若已使用,对工程造成的其他损失(包括但不限于拆除、重新施工等)由乙方负责。

  第八条:奖励和违约责任

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一日,甲方支付乙方元,并顺延工期。甲方不按合同的约定付款,则每迟延一日,按应付款额的万分之一支付违约金。

  2、由于乙方原因造成不能按期完工的,则每迟延一日,按全部工程款的1‰支付违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一日,甲方支付乙方元,作为奖励。

  3、乙方按照甲方要求,全部工程项目达到优良标准时,除按本合同第五条第二款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。

  4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  5、甲方未办理任何手续,擅自同意乙方拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原道路中的建筑物结构或者地下管线的,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责恢复原状并承担由此给甲方造成的损失。

  7、除法定免责的情形外,若因乙方自己原因造成合同无法继续履行,乙方应当及时通知甲方解除合同。因乙方原因导致合同解除的,乙方除应当向甲方支付由此造成的损失之外,同时应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。

  第九条保修期:

  本工程的质量保修期:自工程竣工验收合格之日起1年。

  第十条:争议的解决方式

  凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,则应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十一条:其它

  1、本合同自双方法定代表人或者代表人签字并加盖公章后生效。

  2、本合同相关附件与本合同具有同等的法律效力。

  3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

工程合同 篇8

  ————————————(施工企业名称)法定代表人:——————————(姓名) 今全面委托————————(项目经理姓名)同志,资质等级:————— 担任——————————————工程的项目经理,全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作,并参加招投标开标会议。

  受托方必须常驻工程施工现场,按照《山东省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定,认真履行项目经理岗位职责。 本委托不得转委托。

  委托方: (公章) 受托方:(项目经理签字)

  200年月日

  工程项目施工管理承诺书

  我受本企业法定代表人——————————————的委托,全权全面全过程地负责—————————————————————————————工程项目的施工现场及有关该工程的一切事务。

  为了保证本工程优质高速、文明施工,我将严格执行建设工程管理的法律法规,认真遵守《山东省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《山东省建筑施工企业项目经理动态管理办法》,并对本工程的管理工作作出如下承诺:如果违反下列条款并造成不良社会影响,愿意接受行政主管部门的处罚,自愿降低项目经理资质等级或吊销项目经理资质证书。

  1、认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场;

  2、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核;

  3、工程未取得施工许可证的`,决不擅自施工;

  4、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其他企业或个人;

  5、严格按照国家工程建设强制性标准施工;

  6、及时报告工程质量安全事故,不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻

  碍对事故的调查;

  7、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程,做到文明施工,杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件;

  8、决不以任何理由拖欠民工工资,保证民工工资的按时足额发放;

  9、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训;

  10、认真合理安置外来民工的生活起居,保证住宿、食堂等公共设施的卫生,搞好工地计划生育工作;

  11、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定,积极配合政府应对突发传染病的各项工作;

  12、遵纪守法,确保工地上不发生违法、违规行为。

  项目经理签字:

  单位盖章:

  年月日

工程合同 篇9

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》经双方协商签定合同如下:

  一、工程概况及承包方式

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包方式:包工包料。

  二、工程装修内容

  围墙制作横幅制作灯箱商铺门面导视牌电梯间商铺门面。

  三、工程支付金额:

  四、付款方式

  1、合同签定后,甲方每月按乙方所制作工程的费用,经双方核对无误后支付给乙方。

  五、双方责任

  1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的.配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明。

  2、乙方:按照甲方提供的工程设计和要求完成工程工作。

  六、其它事宜

  经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

  3、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  4、其它未尽事宜由双方协商解决。

  5、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

  甲方单位名称:乙方单位名称:

  (盖公章)(盖公章)

  法人代表:法人代表:

  委托代理人:委托代理人:

  20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

工程合同 篇10

  合同编号NO:甲方(发包单位): 江苏---建工有限公司

  乙方(承包单位):无锡伍顺建材有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,

  遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致,签订本专业分包合同,双方共同遵照执行。

  一、 工程概况:

  1. 工程名称:住宅小区一期工程(1#~7#楼)

  2. 工程地点:安徽宿州市红十字会医院南边

  3. 工程结构:框剪结构

  4. 承包内容:小区单元门的钢构雨篷加工与安装

  二、承包形式:

  大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。

  三、材料要求:

  1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工,并且必须达到国家标准要求。

  2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。

  四、工艺要求:

  钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致,面漆颜

  色以选样为准。

  五、 加工、制作形式:

  按照图纸加工安装,乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.

  七、结算方式:

  1、950元/m2,该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。

  2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。

  3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算,雨棚主钢构安装完成付已完成的

  50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%,全部安装费的5%为

  质保金,一年后无质量问题全额无息返还。

  八、工程期限:

  1 / 3

  1、工期:合同签订后按甲方编制进度计划实施。

  2、暂停施工:甲方应以书面形式要求乙方停止施工,提出书面处理意见,乙方整改后

  以书面形式提出复工要求。

  3、工期延误:以下原因造成的工期延误,经甲方代表确认后,可考虑工期顺延:

  (1)施工现场未能达到开工条件;

  (2)其它工种施工施工交叉而影响施工。

  (3)发生重大设计变更,造成工程量增加或返工发生的天数。

  (4)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  九、质量标准符合以下有关钢结构规范:

  (1)甲方提供的工程施工图纸;

  (2)《钢结构施工与验收规范》GB50205-20xx

  (3)质量要求:使用的原材料符合国标及图纸要求。

  十、质量验收:

  依据《钢结构设计规范》GBJ17-88;《钢结构施工与验收规范》GB50205-20xx及设计图纸。 十一、双方义务:

  甲方义务:

  (1)配合乙方协调设计单位确保图纸无误。

  (2)甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。

  乙方义务:

  (1)乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等,所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料,检验资料和检验报告,报验资料等等。

  (2)乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。

  (3)及时接受并完成监理单位提出的整改意见。

  十二、安全生产:

  乙方应按本合同的规定建立健全安全保证体系,并制定一系列安全防范措施,以确保施工现场安全,教育施工人员坚持文明施工,按章操作。凡在施工期间发生的`一切不安全事故和经济损失均由乙方承担,甲方概不承担任何经济及法律责任。乙方在施工中必须遵守甲方的各项安全管理制度,自觉搞好与其他单位的关系,绝不允许出现酗酒闹事,打架斗殴、偷盗等有损甲方形象的现象发生。否则每次罚款500—1000元,并承担造成的一

  2 / 3

  切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实,严格执行现场管理规定,教导工人进入现场必须戴安全帽,不得穿拖鞋、背心进入施工现场,施工操作严格按操作规程进行,严格用火管理制度,严防火灾事故发生,如发生一切不安全事故责任由乙方承担。 十三、合同纠纷:

  未尽事宜,双方协商解决。协商不成,由投诉方仲裁委员会仲裁,没有达成书面仲裁协议的,由合同签订地的人民法院处理,双方另行协商解决。

  十四、合同时效:

  本合同经双方签章生效,甲方将合同款全部付给乙方后,此合同自行失效。(此合同一式肆份,甲、乙双方各执二份)

  (乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件)

  甲方:江苏精享裕建工有限公司 乙方:无锡伍顺建材有限公司

  甲方代表(签名):乙方代表(签名):

  甲方法人代表或授权人(签名):乙方法人代表或授权人(签名):

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  年月日年月日

  3 / 3

【工程合同】相关文章:

工程工程合同03-11

标准工程工程合同05-01

常用版工程工程合同03-15

【精选】工程工程合同4篇07-05

精选工程工程合同三篇07-07

常用版工程工程合同04-19

建筑工程工程合同04-08

工程工程合同(15篇)04-29

工程工程合同15篇04-22

实用工程工程合同04-23