【实用】工程合同模板集合8篇
随着人们法律意识的加强,合同的地位越来越不容忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的工程合同9篇,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
委托方(甲方):
地址:
设计方(乙方):设计证书等级:
地址:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚信的基础上,就甲方的家庭装饰装修有关事宜进行磋商,结合本工程的具体情况,达成如下一致协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
二、施工图纸
1、甲方委托乙方设计施工图纸,设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
2、施工图纸经甲乙双方确认后,乙方应当负责在约定的开工日期前____日内取得有关部门确认或者批准。
3、施工图纸一式_______份,甲乙双方各持_______份,作为本合同的附件。
三、甲方职责
1、按时提交设计前资料,并保证其质量以及合法性。
2、按照约定的期限支付设计费。
3、出于设计需要,甲方及时确认乙方提交的设计。
四、乙方职责
1、按期交付设计图纸。
2、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底。
3、若图纸需要修改的,乙方应积极配合,若是增加设计内容,可要求增加设计费。风险提示:设计费
合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:
首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范,而是发包人与设计人之间协商约;
其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
五、设计费与结算风险提示:定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的.律师。
1、合同生效后,甲方按约定先向乙方支付设计费的________%,作为定金,开工后直接作为设计费。
2、当乙方完成初步架构时,甲方应予以确认,并支付设计费___________元。
3、当乙方完成平面图时,甲方予以确认后,应支付设计费___________元。
4、当乙方完成全部设计时,甲方在确认后,付清全部设计费,不留尾款。
六、其他约定
1、若甲方要求在施工期间,乙方仍须在场,则须另行商定该费用。
2、若乙方设计期间,甲方要求更改设计方案,则工期相应顺延,甲方应支付乙方因此而遭受的损失。
七、违约条款风险提示:赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当
首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。
1、因乙方及其代理人(代表)的原因不能及时交付设计成果的,每拖延一天,应向甲方支付_________元的违约金。
2、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方设计费的,应当按照设计费的______%支付乙方延期付款违约金。
3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,责任方应及时通知守约方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
八、附则
1、因合同的执行发生争议,双方应友好协商解决;协商无效的,可提交合同履行地的人民法院诉讼。
2、本合同自双方签字后生效,双方义务履行完毕后终止。
3、本合同一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。甲方:代表人:联系方式:合同履行地:签订时间:________年____月____日乙方:负责人:联系方式:合同履行地:签订时间:________年____月____日
工程合同 篇2
第 1 题
某材料采购合同中,双方约定的违约金是15万元,由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款30万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为( )万元。
A.15
B.30
C.45
D.75
正确答案:B
第 2 题
在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应( )。
A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可
B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
正确答案:D
第 3 题
通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数
B.投标书内承包人承诺的天数
C.发包人和承包人协商的'天数
D.承包人提交的施工组织设计中的天数
正确答案:D
第 4 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。
A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案:D
第 5 题
下列关于代理的叙述,不正确的是( )。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.无权代理的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案:C
某工程项目,发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工,发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。
A.估算平均工日产值
B.概算平均工日产量
C.预算平均工日产量
D.实际平均工日产值
正确答案:C
第 6 题
(20xx年)按照FIDIC《施工合同条件》规定,在( )后,业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单
正确答案:B
第 7 题
采购合同履行中,要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方,对方也应在接到书面通知后的( )天或合同约定的时间内予以答复,逾期不答复的视为默认。
A.7
B.10
C.14
D.15
正确答案:D
第 8 题
FIDIC合同条件下,“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。
A.专用条款
B.协议书
C.通用条款
D.合同清单
正确答案:C
第 9 题
在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为( )目。
A.要约生效
B.承诺生效
C.附生效条件的合同条件具备
D.附生效期限的合同期限届至
正确答案:B
第 10 题
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为( )。
A. 10月10日
B. 10月13日
C. 10月20日
D. 10月30日
正确答案:A
工程合同 篇3
合同编号:
签约地点:市 需方(甲方): 公司地址:电话:传真:
供方(乙方):淄博市陶谷陶瓷釉料有限公司 地址: 山东淄博市张店区南定镇建陶工业园崔军 电话: 0533-2970096 2979888 传真:0533-2970018
甲方向乙方订购以下产品,清单如下(不含税价、不含运费): 单位:(元)
一、质量保证:甲方向乙方所订的货物享有质量保证,在发货前供方仓库取样快递给需方,供方保证供货与所
提供样品一致,质量的鉴定由双方技术员参入确定,产品质量有问题供方提供退货或换货服务。 二、交(提)货、地点、运输方式及交货日期办法:
(1)货运方式: (3)交货日期: 三、需方必须在供方发货之日起十日内,并将验收产品质量。如需方不在本条规定时间内验收,视为需方对本次交付货物质量无异议。
四、结算方式:款到发货
五、解决合同的.纠纷方式: (1)、协商解决(2)、在乙方所在地申请仲裁 (3)根据《中华人民共和国合
同法》提出诉讼。
六、本合同依法签订,经甲、乙双方盖章、签字生效。如因故需要变更或解除,需双方协商一致,另重签协议,
任何一方违反合同条款均按《经济合同法》的有关规定承担责任。 七、本合同一式两份,供方(甲方)需方(乙方)各执一份。 八、传真件和影印件同样具有法律效应。
甲方(盖章): 乙方(盖章):淄博市陶谷陶瓷釉料有限公司
签约人: 签约人:
日期:年 月 日 日期: 年 月 日
工程合同 篇4
甲 方:
乙 方:
甲方因为需要购买一批窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,在审核乙方的有关资料质后,经双方友好协商,特签订本合同,具体条款如下:
1、工程慨况及内容:
承包的方式;包工包料,不得转包、分包。
承包的内容:祥见附表。
工期:年 月 日至 年 月 日。
2、质量标准:
保修期:本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
3、造价:
工程总价为人民币__15427元整,大写(壹万伍仟肆佰贰拾柒元整)。
4、付款方式:
工程完工验收合格后30天内全额付清。
5、违约责任
1)因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;
2)由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的`质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加结算款。
3)由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金,乙方工期延误不得超过天(含 天),否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。
6、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第___________种方式解决:
1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2)向合同签订地人民法院起诉。
7、其他具体规定
1)因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。
2)执行合同期间,甲方派人随乙方并负责开、关门,乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修和摆放的物件。
3)执行合同时间为不分周一至周日。
4)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续,乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故,或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故,其责任追究将论事处理。
8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签字): 代表(签字):
签约地点:
签约日期:
年 月 日
工程合同 篇5
工程名称:
工程地点:
发 包 方:
承 包 方:
签订日期:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据学校绿化需要,为确保如期保质完成本工程,特签订本合同,条款如下:
一、工程地点
桂东县校园内,具体位置按现场标记为准。
二、工程量、绿化点造价预算及其他要求:
1、工程量、绿化要求、参见校园绿化美化预算表进行。工程单价、总造价以评审和验收为准,结合绿化美化实际工作量随之增减总造价。暂定总造价为元。
2、其他要求:
(1)、此预算参照《桂东县20xx年绿化攻坚施工定额参考标准》计算。绿化面积以实际绿化面积计算。
(2)、绿化施工时,如需要变更绿化树种,必须由甲方同意后方可变更。
(3)、绿化地段如需增加填土或挖穴时增加工程量,由甲乙双方协商核算增加工程量工程款。
(4)、工程竣工后,工程量(含绿化点绿化面积、绿化苗木规格)按实际完成的工程量和评审单价核算工程款。
三、工期
4月30日前完工。
四、种苗采购及要求
1、采购方式:甲方委托乙方进行采购,苗木到达施工现场后及时通知甲方进行验收,不符合规格和质量要求的苗木不准种植。
2、苗木规格及质量要求:所有苗木必须是苗圃移植1年以上的移栽苗,树杆直,冠幅饱满匀称,不偏冠,生长健康。
五、结算及付款方式:
根据预算,结合施工实际情况,按实际验收合格的数量核算工程款,对没有完成的项目按预算核减工程款,施工方凭桂东县内税务发票报帐结算。
六、工程质量及施工要求
一是种植施工时种植穴经验收合格后才能施基肥,二是施基肥后经验收合格进行表土回填,三是表土回填后经验收合格进行苗木栽植。具体要求如下:
1、种植施工。
(1)树种配置及种植位置:按规划要求施工,且保持绿化主线协调美观。
(2)种植穴规格:按绿化实际苗木大小挖到自然土层。
(3)基肥:种植前先施有机肥作基肥,每株1公斤,施肥后覆土10---20CM(根据施工现场点确认,如需要超深的做好记录)。
(4)支撑:完成种植后,立即对所有种植植株进行支撑,全部采用切面>3CM×4 CM的杉木方条进行支撑,支撑时注意保护树体不受损坏。
(5)施工方式及要求:全部采用人工施工,施工工具自理。严禁机械施工,施工时严禁损坏校园内其他设施,否则由施工方照价赔偿,施工后及时清场保持校园内清洁。
2、安全施工。
乙方在施工中要精心组织,并安装防护网(栏),确保施工安全和学生安全。整个施工过程中所发生的`安全事故,后果由乙方自负。
七、验收办法
由甲方按照预算标准、绿化工程设计规划和本合同规定的要求及标准按挖穴、施肥、验苗、种植、支撑等五个环节分步进行
验收,对不合格的工程不予验收。
八、违约责任
1、工程质量不符合合同的规定,乙方负责及时返工,由此造成的损失全部由乙方自行承担。
2、乙方必须确保按期完成施工任务,否则甲方有权拒付工程款。不能如期完成施工任务,甲方有权解除合同,并将剩余工程另行发包。因此造成的损失由乙方承担。
九、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。管护一年,甲方验收合格、工程款支付75-80%,管护一年合格后支付剩余工程款。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十一、合同份数
本合同一式四份,具有同等效力,甲乙双方签字盖章后,甲方存二份,乙方存一份,教育局备查一份。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
(盖章)(盖章)
代表(签字):代表(签字):
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇6
发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20xx要求。
5、预计施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期
1、本工程定于于年月日竣工,总工期为 天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为 元,总价预计为元(大写: ) ,总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项,计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时,甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项,计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计
第五条:双方责任
1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件,如
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的'经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇7
甲方:
身份证号:
地址:
乙方:
身份证号:
地址:
鉴于:甲、乙双方于 年 月 日与××房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)签订《商品房买卖合同》(以下简称《合同》),甲乙双方共同向开发商购买“××市××区 苑 座102房产(以下简称102号房产)”;甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务;该102号房产已由乙方实际占有;双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商,就有关事宜达成如下协议。
一、转让标的
甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利(包括但不限于:转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权)转让给乙方,乙方愿受让该合同权利。
二、转让价款及支付方式
双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整(¥350,000.00元整)。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户,视为已经支付:
户名: 账号: 开户行: 。
三、双方的承诺与保证
1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性,甲方对该合同权利具有完全的处分权。
2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。
3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,根据乙方的要求,配合乙方到 公证处,在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字,并配合乙方申请公证。
4、自本协议生效之日起,102号房产所产生的'孳息由乙方享有,其全部风险也由乙方承担;甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后,《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使,全部合同风险也由乙方承担。
5、乙方承诺,本协议生效后,乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。
四、有下列情形之一者,本协议终止:
1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务;
2、双方就解除本协议另行达成书面条款;
3、由于不可抗力导致本协议无法履行。
五、违约责任
本协议生效后,各方均应恪守,任何一方违约,应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。
六、争议解决及其他
1、因履行本协议而产生的争议,双方应协商解决;协商不能达成一致的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。
2、本协议一式三份,双方各执一份,甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。
3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效;本协议由双方于 年 月 日签订于 市 区。
甲方(签名): 乙方(签名):
工程合同 篇8
发包人:____________________合同编号:______________________
监理人:____________________
签定地点:______________________
签定时间:________年____月_____日
依据《中华人民共和国合同法》,_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人), 就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
工程概况:
1.工程名称:_____________________________________________________
2.工程地点:______________________________________________________
3.工程规模及特性_________________________________________________
4.工程总投资:静态:_______________________________________________
动态:____________________________________________
5.工程总工期:___________________________________________________
(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的`期限自______年____月____日至_______年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)______________元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本______份,各执______份。
发包人:___________(公章)监理人:________________(盖章)
法定代表人:_________(签章)法定代表人:_____________(签章)
委托代理人:__________(签章)委托代理人:__________(签章)
邮编:__________________邮编:__________________
【工程合同】相关文章:
工程工程合同05-22
实用的工程工程合同模板05-22
建筑工程工程合同10-25
工程工程合同 15篇09-04
推荐工程工程合同模板05-26
常用版工程工程合同10-03
工程的合同11-29
工程合同08-07
工程合同10-20
工程工程合同12篇【优】06-27