【推荐】工程合同模板合集8篇
随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家收集的工程合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程合同 篇1
发包人(甲方)：________________________
住所：______________________
电话：____________
传真：____________
委托代理人：________________________
电话：____________
传真：____________
承包人(乙方)：________________________
住所：______________________
电话：____________
传真：____________
法定代表人：________________________
电话：____________
本工程设计人：________________________
电话：____________
施工队负责人：________________________
电话：____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：__________________________________。
2、工程地点：__________________________________。
3、承包范围：参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工、发包人包料。(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)
第二条施工图纸
双方施工图采取下列第____________种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作
1、开工前_______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条乙方工作
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条关于工期
1、工程期限___________天,开工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任：
(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;
(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;
(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;
(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的
工期拖延或试验时间浪费;
(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
第六条关于材料供应和保管
1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
2、对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。
3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
第七条关于质量和验收
1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20xx)为质量评定验收标准。
2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后_______天内组织验收,并办理验收移交手续。
5、验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。
6、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修_______年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
7、甲乙两方约定的.其他保修或免保修情况：_________________________。
8、工程未验收的,甲方不得先行使用。
第八条关于工程价款及结算
1、双方约定按以下第____________种方式支付工程款：
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款：
支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额
第一次______________________支付____________元;
第二次______________________支付____________元;
第三次______________________支付____________元;
第四次____________工程验收后_______天支付工程总造价的5%,约____________元。
(2)其他支付方式：______________________。
2、双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：
(1)固定价格,本工程总价款为____________元;
(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。
a、乳胶漆和油漆类为：墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;
b、瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积;
c、实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;
d、木工衣柜类面积为：实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);
e、其他按项项目按项计算;
f、其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积;
g、估价项目测量后再具体报价;
h、经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。
3、特别费用的约定：
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。
(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。
4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。
5、工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后____________天内未有异议,即视为同意
按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第十条责任与罚则
1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。
3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
4、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。
5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。
6、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
7、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决：协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十二条附则
1、本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
甲方(签字)：_______________________乙方公司(盖章)：____________
现场代表(签字)：___________________现场代表(签字)：____________
证件名称：______________________证件名称：______________________
颁发机构：______________________颁发机构：______________________
证件号码：______________________证件号码：______________________
__________年____月____日___________年____月___
工程合同 篇2
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包范围及方式
包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。
三、合同工期
开工日期：20xx年 04 月 28 日
竣工日期：20xx年 09 月 28 日
以实际开、竣工日期为准。
四、质量标准
工程质量标准：一次验收合格率100%。
五、合同价款
1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）
2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。
3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整：
（1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；
（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时；
（3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更；
（4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。
六、工程变更
（1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。
（2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件）
（3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。
（4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。
（5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。
七、付款方式
1、主体施工阶段，每月按已完工程量的
2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的95%。
3、剩余质保金的50%，在质保期满后的10天内全部付清。
4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。
八、甲方职责
1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。
2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；及时将设计变更等技术资料交乙方。
九、乙方职责
1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。
及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）
2、负责在建和己完工程的成品保护。与土建和设备安装工程的配合施工。
3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。
4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。
5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方承担。上述各项工作的费用，均已包含在合同总价款内。
十、质量与验收
1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。本工程要求的质量标准为一次验收合格率100%。
因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。
2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐蔽工程已经具备检验条件时，乙方应及时通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。
3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的费用由乙方承担，工期不予顺延。
4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及有关行业主管部门和甲方的具体要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。
5、工程质量保修内容及要求，按国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，及双方签定的《工程质量保修书》条款执行。质量保修期内，乙方定期进行质量回访，主动征询用户意见，对甲方反馈的工程质量问题，及时提出整改维修方案，征得甲方同意，选派专业维修队伍进行整改维修。
十一、安全施工
1、乙方必须按照《建设工程安全生产管理条例》，和国家安全生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
开工前与甲方签订安全、文明施工的责任协议书，落实安全、文明施工的.措施。
2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的安全。除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不承担乙方或其它人员的伤亡赔偿、补偿。
3、在履行合同中，乙方应采取一切合理措施，保护现场附近的环境，避免因施工引起污染和对公众财产、公共环境等造成伤害或妨碍。
4、承包方应针对不同的分部分项工程，必须在开工前进行安全技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。
5、特殊工种作业人员必须持证上岗，严格执行各种安全操作规程。
6、事故处理：在工程施工期间，如果在工程的任何部分发生安全事故、机械故障或其它事件，对安全造成威胁，工程师认为必须进行紧急处置时，乙方必须立即采取措施加以处置。若乙方无力或不愿立即进行处置，为消除危险，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。
7、有关安全防护的措施费用，已包括在合同总价款中。
十二、违约和争议
1、违约
（1）甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时
合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。
（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，承担总价的3%的违约金作赔偿。
2、争议
本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。
十三、其它
1、工程停、缓建执行国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。
2、施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，乙方应在24小时内向甲方代表通报受害情况，甲乙双方应及时协调解决。
3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单位，否则甲方有权中止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。
4、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同的补充内容，与合同条款具有同等效力。
十四、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；保修期满，并结清款项后，保修条款终止，本合同终止。
十五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话：联系电话：
合同签订日期： 年 月 日
工程合同 篇3
如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”
在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条 “因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念
在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。
1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”
建筑业是社会经济发展的基础产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场实践中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建设工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工水平有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止，规定转包和违法分包合同无效，但实践中，法律的禁止规定并未取得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否定转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以依据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确定性都使得农民工向转包人追讨工资难度加大，造成极大的社会不稳定因素。为了既能保证工程质量安全，又能维护社会稳定，最高人民法院出台了相关的司法解释，当前，我国建筑市场的运作存在大量不规范之处，其中非法转包、违法分包现象尤为严重，许多承包人取得工程之后并不进行施工，而是将工程再次转包或违法分包。由于这些承包人已经获得了相当数额的管理费，工程完工后他们往往不积极向发包人主张工程款。《解释》出台之前，法律未对实际施工人问题作出规定，大量实际完成了工程施工的建筑企业和施工队因为与发包人没有合同关系，无法直接向发包人索要工程款，也因此无力向农民工支付工资。这一问题引起了各级政府和社会各界的强烈关注。为有效保护农民工的合法权益，《解释》第二十六条突破合同相对性原则，规定实际施工人可以将发包人作为被告，发包人在欠付工程款范围内承担责任。这一规定的出台，为实际施工人向发包人主张权利提供了法律依据，审判实践中，各地法院依据《解释》第二十六第二款判决发包人对转包人、违法分
包人欠付实际施工人的工程款承担责任的案例不在少数。但是，是否所有参与了工程施工的主体都可以适用《解释》第二十六第二款向发包人主张权利呢？
解决这一问题，首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人，其中第一条第二项规定：“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。”
第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定：“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
目前较为一致的观点认为，实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人，包括转承包人、违法分包合同的`承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人，而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为，实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系，在这种情况下，才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人，以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。
《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护，该条对合同相对性原则的突破是有限度的，农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点，虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益，但从上述分析可以得出，该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队，通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此，审判实践中，应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵，严格控制实际施工人的范围，不宜单纯根据字面含义，将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人，应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利，而不应简单适用《解释》第二十六条第二款，加重发包人的法律责任。
指出的是，审判实践中，大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼，法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务，与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下，大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。
工程合同 篇4
甲方(借款单位)：________________________________
法定代表人：________ 职务：____
地 址：________ 邮码：____ 电话：________
乙方(贷款行)____________________________________
法定代表人：________ 职务：____
地 址：________ 邮码：____ 电话：________
丙方 担保方：________________________________
甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。
第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________ 元。
第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。
第三条 乙方提供的贷款，期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的`附件(略)。
第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。
第五条 乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。
第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。
第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。
甲 方：单位名称________(公章) 乙 方：单位名称________行(公章)
代 表 人____________________ 代 表 人____________________
日期____________________ 日期____________________
开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________
丙方：担保单位名称____________(公章)
代 表 人____________________
日期____________________
开户银行及帐号____________
工程合同 篇5
业主（甲方）：
承包方（乙方）：北京滴水观音科技有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基 础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、预定开工日期： 年 月 日
第二条：施工范围
1、施工范围：
回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条：施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计 天（包括法定假日），不计乙方，通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
（2）不可抗力因素。
第五条：工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提。请验收的，本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
第六条：工程价款及结算、付款方式
1、工程预算总价款为人民币 元（大写 元）。
2、结算方式：
（1）甲方应在预定开工日期前 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；
（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；
（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
（5）以上付款的方式均以 支付。
第七条：保养期
1、苗木保养期为 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。
第八条：双方义务
1、甲方义务
（1）委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。
（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由 方承担）。
（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务
（1）委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。
（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的.逾期完工条款处理。
（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。
（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的`两个月内完成结算。
第九条：违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第十条：转让条款
未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合 同项下的权利和义务。
第十一条：合同终止
1、因解除而终止
（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
（1） 本合同按约定履行完毕；
（2） 本合同经各方协商一致而终止；
（3） 本合同因一方出现本条第1款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
（4） 法律法规规定终止的其他情形。
第十二条：适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条：争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条：其他
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法律效力。
甲方： 乙方： 北京滴水观音科技有限公司
地址： 地址： 北京广安大街1号鸿坤国际大酒店5501
法定代表人： 法定代表人：
（或授权签约人）： （或授权签约人）：
日期： 日期：
投诉监督电话： 投诉监督电话：
工程合同 篇6
甲方:
乙方：
甲方与乙方＿＿＿＿签订的装修工程施工合同，现经双方协商同意，
订本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下终止协议
：
一、经双方核实，截止目前甲方共完成工程总价款＿＿＿万元
二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项＿＿＿万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还＿＿＿万元。至此双方再无任何债权债务关系。
三、本协议由双方签字盖章后生效，协议文本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
代表人：
代表人：（盖章）
账户：
年月日
工程合同 篇7
甲方： 乙方：
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
经西湖区政府采购中心校园网系统工程采购评标小组评定、批准，杭州三佳计算机网络工程有限公司为本次采购西湖区教育信息中心首期设备及相关工程的项目中标者，根据《合同法》,经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。
第一条、合同标的及价格
甲方委托乙方承接西湖区教育信息中心网络工程（包括网络总控制中心、pds布线、系统集成及有关场地改造）设备的提供及其相关安装工程。详细设备配置及清单见合同附件。
工程总价格为人民币（大写： ）；
（人民币： ）。
第二条、技术要求
乙方保证按amp netconnect综合布线系统标准进行布线工程实施，乙方保证所提供的设备、产品为原生产厂家的标准原装全新产品，各项技术参数、性能指标、产品包装均符合原生产厂家的技术标准和质量要求，并按国家有关规定，提供检验检疫部门的检验合格证明。
第三条、工程时间
乙方保证在合同生效后的五天内将工程所需材料运抵甲方工作现场，开始布线工程实施，在二○○一年八月十日前完成场地的改造和综合布线工程的线路施工，在二○○一年八月二十日前完成整个网络工程的安装、调试。
第四条、安装和验收
1、工程材料、网络设备到货后，乙方提供有关设备的质量保证材料或货源证明，甲方对到货情况进行质量检查，对于合格产品开具产品验收合格单。
2、乙方到现场的人员所需费用（劳务支出、安全保险、住勤等一切费用）均由乙方负责。
3、乙方提供工程进度日程表，并按合同规定的工程计划进度进行布线工程的实施，并遵循下列技术规范和标准：
（1）eia/tia 568b规范；
（2）iso 11801；
（3）《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。
（4）eia/tia 606规范，材料通过ul969认证。
（5）eia/tia 607接地系统规范；
4、乙方应按合同规定及工程进度要求，提供综合布线系统工程所需的全新器材和设备，并保证其与所附报价单中列明的产地、型号一致，其中超五类线采用amp（安普）公司工程专用兰色包装线，同时赠送所有rj45跳线，并提供amp（安普）产品制造商签署的布线系统五年质保证书及布线工程所有材料提供原厂25年质保证明。如甲方发现有不符合规定的产品时，允许甲方退货，并按不符设备原报价5%的金额，向乙方索取赔偿金。
5、施工图纸需双方确认，单方不得擅自修改。如有改动，需双方协商。乙方按实施方案（及施工图），进行网络及综合工程的器材设备订购、安装、配线、接线、测试。承担的工程施工主要包括：
（1）楼层分配架管理区的设置；
（2）工作区信息模块接线及插座安装；
（3）主干线光纤的敷设及相关器件的安装；
（4）楼层utp分配线架的安装及配线；
（5）机房主配线架的安装及utp配线；
（6）系统性能测试；
（7）网络设备的系统安装、集成；
（8）网络设备的系统测试及完成本工程所需相关施工。
6、乙方在本工程竣工验收前，编制并提供配线表、系统测试报告及工程竣工报告等归档资料。
7、甲方负责监督、协助工程实施和测试的全过程，并在工程实施完毕后5个工作日内，根据《中国工程建设标准化协会建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的信息传输要求，按100%的utp信息点及光纤回路进行状态测试，包括：连通、开路、短路、异位、信号衰减、信号窜扰、近端串扰、远端串忧、回波损耗等性能指标的双向测试；100%的utp对整个系统进行验收，验收后签署验收报告。要求所有信息点测试通过（pass），乙方要向甲方提供合格的fluke-dsp4000线缆测试仪100%的utp测试数据的原始数据文档（.fcm文件），作为甲方验收抽检和资料存档之用，所有信息点必须100%通过eia/tia cat 5e basic link标准测试。在工程竣工乙方提出书面验收报告十个工作日后，如因甲方原因引起不能按时验收，则视为验收合格。如甲方认为必要时可委托国家技术监督部门检测验收。
8、甲方保证提供必要的施工环境。由甲方原因引起不能按时进行工程实施时，经甲、乙双方协商，调整施工时间。
9、乙方将按照原厂家的规范，对系统安装的正确性进行测试。
10、甲方负责监督设备安装和测试的全过程，并最终对整个系统进行验收。
11、网络设备的系统安装、集成完成后，甲方在二个星期内组织人员进行验收，甲、乙双方共同到场进行验收。
12、utp测试以合格的fluke-dsp4000及以上测试仪为准，光纤测试以标准光功率测试仪或光缆测试仪为准，utp测试标准为eia/tia cat 5e basic link，光缆测试标准为eia/tia fiber 568b。
13、验收要求未尽事宜参照《杭州市中小学校园网络评估验收实施办法（讨论稿）》进行。
第五条、设备保修
乙方按照设备原厂家规定的'保修范围、期限和方式对提供的设备施行保修，其中：
1、布线系统保修期为五年，终身有偿维修（只收取材料费）。在保修期内因非人为故障引起的产品损坏，乙方提供免费修理或更换。
2、在保修期内，如因人为或自然不可抗拒因素（如电压突变、进水等）引起的设备损坏不在保修范围内，仍由乙方负责维修，但需酌情收材料费。
3、系统经双方共同验收合格后，开始计算保修期。
4、如果网络设备损坏，一年更换，二至三年内三到四天用备件顶用，乙方如有货可以立即更换顶用。
5、乙方必须在接到甲方通知4小时内赴现场进行维修，10天内修复。修理期间，如因网络设备损坏，由乙方提供甲方以相同或不低于以上档次型号的备件免费使用。
第六条、人员培训
验收合格后二个月内，乙方免费为甲方提供网络管理相关人员的技术培训，保证甲方能熟练操作相关设备。由于乙方培训不力，引起设备误操作导致设备损坏的，由乙方承担损失。
第七条、付款方式
经甲方工程验收合格后，一周内付合同价款的50%，交付试用三个月未发现质量问题后付合同价款的45%，余款六个月后未发现质量问题一次付清。
甲方无正当理由不得拒收货物或拒付货款，如不能按期支付货款，应承担违约责任，每逾期一天付款，应支付中标价的0.5%作为滞纳金交付供方。
amp超五类utp如有整箱剩余，可按原价退还。双方如同意对布线的点数进行调整，最终的工程报价将按照双方同意的数量计算，单价按当时价格计算。
第八条、违约责任
1、如乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒的因素外，应承担违约责任，每逾期壹天扣除工程总价的0.5%作为违约金交甲方，逾期超过拾天，每逾期壹天扣除工程总价的1%作为违约金交甲方。
2、在工程未进行竣工验收前，甲方不得擅自使用器材，如必须使用应由乙方进行操作。
3、乙方器材按时到位后，因甲方原因引起工程延期，乙方不负责任。
4、甲方在现场为乙方提供货物仓库，并协助乙方做好安全保卫工作。
第九条、纠纷的解决
双方在履行合同中发生纠纷的，应首先通过协商解决并达成书面协议。如协商不成，任何一方有权在签订地选择诉讼或仲裁的途径解决。
第十条：其他事项
1、其他附属工程另签订合同。
2、网络设备现场开箱，网络设备不合格或15天内损坏免费进行更换。
3、布线按实结算，超出部分材料费由乙方承担。
4、标签制作要规范，各种随机资料要整理好后交给甲方。
5、乙方免费给甲方的户外光纤进行整改施工。
6、以上所有产品必须提供三年原厂质保，所有工程不允许转包和分包，一旦发现，甲方有权拒绝付款并保留追究由此造成的可能损失的赔偿权利。
第十一条：生效
本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，本合同共陆页，正式文本壹式肆份，供需双方各执壹份，西湖区教育局和西湖区政府采购中心各壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方名称（盖章） 乙方名称（盖章）
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
（或授权人） （或授权人）
开户银行： 开户银行：
邮 编： 邮 编：
帐 号： 帐 号：
工程合同 篇8
甲方：文昌绿泉绿化工程有限公司
乙方：海南汇程广告传媒有限公司
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方以下事项，双方经协商
一致，签订本合同，信守执行：
一、委托事项：
甲方委托乙方为其公司进行：招商画册设计（及相关品牌提升方案）
二、委托内容及时间：
1、设计初稿时间（可修改三次）： 20xx年3月10日至20xx年3月17日
2、委托设计费用：
设计费用总共为：人民币3000元，（大写：叁仟元整）。预定20页
三、付款方式：
1、甲方在合同签订时需支付总款的20%设计费人民币600元，（大写：陆佰元整）。
2、乙方策划设计的内容通过甲方审核确定后，并将甲方审阅同意的设计制作正式稿及电子
文档交付甲方，交付后甲方需支付乙方需付总款的80%，计2400元（大写：贰仟肆佰元整）。
四、知识产权约定：
1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，甲方对该作品享有使用权，不享受所有权。
2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
五、双方的.权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品符合甲方要求。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。
甲方义务：
1、甲方提供明确的工作要求，及时向乙方提供相关的资料及咨询等；
2、甲方及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方使用后向乙方支付约定费用。
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关资料供乙方设计参考；
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务：
1、乙方须向甲方提供符合甲方要求及市场运作的创意设计方案，供甲方确认，并在双方沟
通基础上进行修改完善；
2、乙方全程监督各项目实施情况和实施质量；
3、乙方在项目结束后一年内每三个月进行一次回访，检查项目实施效果，并及时提出相应
的整改意见，辅助进行整改；
4、项目结束后一年内，如果项目实施发生问题，乙方将免费进行设计方案整改。
六、违约责任：
1、甲乙双方均不得无故终止本合同，否则违约方须承担对方的经济损失。
2、甲方如无正当理由提前终止合同，其预付的费用无权要求退回。
3、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
4、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。
七、合同生效：
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。
甲方：文昌绿泉绿化工程有限公司
甲方代表签字：
日期： 年月日
乙方：海南汇程广告传媒有限公司 乙方代表签字： 日期： 年 月日 2
【工程合同】相关文章：
工程工程合同03-11
标准工程工程合同05-01
常用版工程工程合同04-19
建筑工程工程合同04-08
工程工程合同(15篇)04-29
工程工程合同15篇04-22
实用工程工程合同04-23
工程工程合同 15篇01-21
工程工程合同(精选15篇)06-26
常用版工程工程合同03-15