工程居间协议协议书
在不断进步的时代,协议与我们的生活息息相关,签订协议是提高经济效益的手段。什么样的协议才是有效的呢?下面是小编精心整理的工程居间协议协议书,欢迎阅读与收藏。
工程居间协议协议书1
甲方(委托人):XX
联系地址:XXXXXXXX
联系电话:XXXXXX
乙方(居间人):XX
联系地址:XXXXXX
联系电话:XXXXXXXX
甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。
二:乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式
1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币(税后)。
2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用:
第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方XX万元人民币。
余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。
3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。
五、居间费用的'承担
1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。
六、保密事项
1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。
合同签订地:XXXX
甲方(盖章):XX
乙方(盖章):XX
法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日
法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日
工程居间协议协议书2
甲方(委托人):xxx
联系地址:xxx
乙方(居间人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双
方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与 签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并保证提供的资料真实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的.计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)的 %作为酬金。
2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕,通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。
3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人:
合同签订地:
合同签订日:
工程居间协议协议书3
甲方(委托人):
乙方(居间人):
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就工程项目居间事宜达成以下协议:
一、居间事项:
1.乙方为甲方就工程项目提供居间服务,协助甲方获取该项目的承包权。
2.乙方应按照甲方的要求,积极履行居间义务,及时向甲方提供相关信息和协助。
二、居间费用:
1.甲方应按照工程项目的具体情况,向乙方支付相应的居间费用,具体费用标准由甲乙双方协商确定。
2.如因乙方原因导致甲方未能成功承包该工程项目,甲方无需支付居间费用。
三、保密责任:
1.甲乙双方应对本协议的内容、履行情况以及彼此提供的`商业信息等资料严格保密,不得向任何第三方透露。
2.在居间事项完成之前,乙方不得将甲方提供的商业信息用于其他项目或向竞争对手透露。
四、违约责任:
1.若因甲方原因导致乙方无法履行本协议,甲方应承担相应的违约责任。
2.若因乙方原因导致甲方未能成功承包该工程项目,乙方应承担相应的违约责任。
五、法律适用和争议解决:
1.本协议的签订、效力、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.若甲乙双方在本协议履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定事项:
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字(盖章)之日起生效。
2.本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充,补充协议具有同等法律效力。
3.本协议中各项条款的最终解释权归乙方所有。
4.本协议有效期为自签订之日起至约定工程项目的承包期限结束之日止。
甲方(委托人):__________________(签字/盖章)日期:__________________
乙方(居间人):__________________(签字/盖章)日期:__________________
工程居间协议协议书4
甲方(委托方):
地址:___________
法人代表:____________
身份证号:____________
乙方(中介方):____________
身份证号:____________
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其(有限公司)进行承包建筑工程,达成居间合同如下:
一、居间事项:
别墅及相关配套设施的工程施工总分包权。
二、居间任务:
根据《民法典》第九百六十三条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按按约定支付报酬”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,并顺利的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程进度款时本合同才生效,反之则无效自动终止该合同。
合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费:
1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权,甲方愿意支付乙方人民币_______元(税后)居间费;
2、付款方式:
1)、该居间费在甲方第二次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币_______元(税后)居间费;
2)、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币_______元(税后)居间费;
3)、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币_______元(税后)居间费;
4)、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时,甲方一次支付给乙方人民币_______元(税后)居间费。
三、甲方责任和承诺:
本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。
与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始终有效。
乙方促成甲方与该幅土地使用权所有者谈判后,甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的委托关系,不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生,视为乙方完成代理委托,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币_______元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功,在半年之内,甲方同意不接触由乙方介绍的`该工程发包人(广州南沙建安);如有任何接触该工程施工,皆视为乙方的中介行为成功论,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币_______元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。
甲方:___________
乙方:___________
法人代表签章:____________
日期:日期:
工程居间协议协议书5
以下是一份简单的工程居间协议模板,请您根据实际情况进行修改:
工程居间协议
本协议由以下双方于_______年______月______日签署:
甲方(工程委托方):
名称:________
地址:________
法定代表人:________
乙方(工程居间方):
名称:________
地址:________
法定代表人:________
鉴于甲方需要承接一项工程,乙方有能力提供该工程的居间服务,双方经过友好协商,达成如下协议:
一、服务内容
1.1乙方为甲方提供工程居间服务,包括但不限于工程信息收集、投标文件准备、协助甲方参与工程投标、合同签订等。
1.2乙方应当保证其提供的工程信息真实、准确,并符合国家法律法规和相关规定。
二、服务费用
2.1甲方应当按照本协议约定的费用支付给乙方。
2.2甲方应当在协议签署后______日内向乙方支付服务费用,具体金额为______元。
三、保密条款
3.1双方同意对本协议及与履行本协议相关的信息予以保密,不得向任何第三方透露。
3.2双方同意对本次工程的相关信息予以保密,不得向任何第三方透露。
四、违约责任
4.1任何一方违反本协议的'约定,应当承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。
4.2如果因乙方的过失或疏忽导致甲方未能中标或者造成其他损失,乙方应当承担相应的违约责任。
五、解决争议
5.1双方在履行本协议过程中发生争议的,应当首先协商解决。
5.2协商不成的,应当向______(指定地点)人民法院提起诉讼。
六、其他事项
6.1本协议自双方签字或盖章之日起生效。
6.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
6.3本协议未尽事宜,可由双方协商补充。
6.4本协议的解释权归属于甲方。
甲方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________
日期:__________
乙方(盖章):__________
法定代表人(签字):__________
日期:__________
工程居间协议协议书6
甲方(委托人):
联系地址:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与___签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的.联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
3、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
5、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
6、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并保证提供的资料真实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。
7、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
8、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
9、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)的___%作为酬金。
10、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕,通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。
11、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。
甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
1、本合同签字生效后,如果至日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章):
乙方(盖章):
合同签订地:
合同签订日:
工程居间协议协议书7
甲方(委托人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
乙方(居间人):xxx
联系地址:xxx
联系电话:xxx
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 ‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的.计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至xxxx年xx月xx日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
甲方:(盖章):xxx 乙方(盖章):xxx
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:xxx
xxxx年xx月xx日
工程居间协议协议书8
根据“中华人民共和国合同法”第二十三章居间合同协议书第四百二十四、第四百二十六条规定,经委托方和居间方当事人协商一致,本着诚实信用、互惠互利的原则,双方订立以下合同条款,共同遵守并执行。
委托方:xxx 居间方:xxx 工程名称:xxx 工程地点:xxx
第一条:事项确认
委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。
第二条:委托方责任:
1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。
2、能与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。
第三条:居间方责任:
1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。
2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的.安全责任,直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。
3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。
第四条:委托方与矿主方龙里县
巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。
1、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。
第五条:付款方式
1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。
2、委托方得到建设方的进度款时,在三个工作日内向居间方支付居间费。
3、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,三个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。
第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。
委托人:xxx 居间人:xxx
身份证:xxx 身份证:xxx
电 话:xxx 电 话:xxx
xxxx年xx月xx日
工程居间协议协议书9
甲方委托人:
联系地址:
授权委托人:身份证号码:
乙方居间人:一、身份证号码:
乙方居间人:二、身份证号码:
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协调,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责________工程项目引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,协助甲方参与投标、制定价格战略等,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。在投标前期及过程中,双方费用各自承担。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的1‰向乙方承担违约金。
4、甲方授权委托(联系电话,微信号)代表本公司与乙方、建设或招标代理单位进行接洽、联系、协商、确认等有关促成居间工程项目承包施工合同签订的事宜。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的.计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为甲方与建设单位签订的工程承包施工合同总金额的%(百分之,税后),乙方无需向甲方开具发票。
2、甲方与建设方施工合同签订后乙方工作已全部完成。甲方应支付全部居间费,但考虑甲方前期资金压力较大,约定分期支付。委托方签订施工合同后,第一次临建费5%到委托方账户后付居间费20%,第二次进场预付款25%到委托方账户后付居间费30%,进场施工后4个月内付居间费20%,7个月内付居间费20%,10个月内付居间费10%,结清居间费全部余款。
3、居间费支付方式。乙方两人平分居间费,乙方指定的收款银行账户分别是:
一、户名,开户行,帐号;
二、户名,开户行,帐号;
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至________年________月________日后,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。委托期限到期后,甲方未向乙方发出书面终止协议的,本协议自动延期;或者,建设单位与甲方正处于签订项目施工合同的实质性协商谈判过程中,甲方不得单方终止本协议,本协议自动延期。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同壹式肆份,双方各持壹份,双方签字盖章后生效。
甲方盖章:
授权委托人签字:
乙方一签字:
乙方二签字:
签订地址:________区、县、市
签订时间:________年________月________日
工程居间协议协议书10
土石方工程居间协议是指承包商和居间人之间的建筑工程居间协议。该协议的目的是为了确保土石方工程顺利进行,保证双方赢利。在实际的土石方工程过程中,居间人通常扮演着调解工程变更、补偿和分摊风险的角色。
土石方工程主要是指各类土石方开挖、填筑、边坡和基础等土石方工程。居间协议的签署必须要符合相关法律法规和行规,并在履行过程中严格遵守协议内容和标准,以实现居间人和承包商之间的公平和诚信。
一、协议的内容和条款
较为常见的土石方工程居间协议需要包含以下内容:
1、协议目的:说明居间协议为保证工程顺利进行,保证双方利益达到合理的平衡。
2、工程范围:明确土石方工程的范围,包括所需土石方工程的地点,规模、工艺技术等细节。
3、工程价格:确定工程的价格,包括单价、总工程费等相关费用。
4、工期:明确工程计划,包括开工、竣工时间和工期延期的惩罚约定等。
5、变更和索赔:规定对于工程变化、索赔等事件的处理方式和方案,明确各方所需履行的.义务;
6、保证金:由承包商依据实际情况,按规定比例交纳各种保证金。
7、履约保证金:承包商必须按照合同规定交纳履约保证金;
8、退还保证金:在履行合同中,在相关责任部分被支付、扣除或终结时退还,具体退还时间由协议规定。
二、协议的须注意事项
在签署此类协议时,需要注意以下几个方面:
1、协议应具备合法性,发起人必须具有相应资质才能发出居间邀约,且协议内容必须经过批准和公证;
2、协议条款和内容必须足够明确,使承包商和居间人在工程居间过程中能互相理解和遵守;
3、居间协议中应包含双方所承担的义务,如居间人需要协助承包商压缩费用、引进优秀资源等。
4、居间人必须具备足够的沟通和调解能力,遇到合同争议时必须有自己的主张,必须做到公正、清晰的表达地位,因此,双方在居间协议签署前,必须就协议的各个条款达成共识,并制定相关的保障措施以确保任何一方都能正当地履行协议内容和义务。
三、居间人的角色和义务
居间人在土石方工程居间过程中扮演了重要的角色。他需要具备以下几种能力:
1、沟通能力:在承包商和业主之间进行媒介引导,犹如桥梁一般,把各种信息沟通起来,帮助双方理解对方的想法和期望。
2、谈判能力:在承包商和业主之间进行各种谈判,包括寻求共识等。
3、解决问题的能力:在问题出现时,居间人必须有足够的技巧和经验,解决问题并提出解决方案;
4、保密协议:在居间协议签署期间,居间人需要遵守相关保密条款,对工程中的各种信息和涉及到双方的利益保持秘密,直到事宜结束。
总之,土石方工程居间协议是为了确保土石方工程的正常进行,同时保护承包商和业主的合法权益,规范行业发展。承包商和居间人应严格遵守合同条款,按照规定完成工作,确保合同得以顺利执行。
工程居间协议协议书11
土石方工程居间协议是指,在土石方工程施工过程中,由双方达成的协议,旨在规范施工中的各项工作,明确各自的责任和义务,确保工程顺利完成。本文将从以下几个方面分别阐述居间协议的主要内容。
一、协议的签订
居间协议的签订是整个协议的第一步,也是最重要的一步。签订居间协议应当根据法律规定,确保合法、合理。协议的双方应在自愿、平等、公正、诚实信用的.原则下进行协商,认真核实各项条款,确保协议的完整性和准确性。双方应在签订协议之前对协议中的所有条款进行充分的沟通和协商,以确保协议的有效性和可执行性。
二、协议的主要内容
居间协议需要明确的主要内容包括:土石方工程的性质和规模、工期、工程款项、工程质量、安全与风险、监督管理、变更及争议处理等方面。协议中应明确双方各自的责任和义务,以及违约责任的承担和处理方式等。
1、工程性质和规模:协议中应明确工程的性质和规模,如土地性质、地形、工域面积、挖掘深度等等,以明确工程的实际情况和施工所需的资源。
2、工期:居间协议应明确工程的工期,并对工期进行约束。对于工期必须延期的情况,双方应当及时协商,共同制定解决方案。如果受到不可抗力的影响,导致工期延误不得已而为之的,应当加快工程进度以保证后续工作的正常进行。
3、工程款项:协议中应对工程费用进行详细明示,包括总价、支付方式、付款期限、质量保证金等等。同时,协议中应规定各项费用的预算、发票及票据等补充条款,以保证费用的真实合法性。
4、工程质量:工程质量是决定工程成败的重要因素之一。居间协议应明确工程的质量要求及验收标准,以规范施工者的行为,确保工程质量。如有质量问题,应及时处理,保证项目顺利进行。
5、安全与风险:施工过程中的安全是至关重要的,协议中应规定保障工程安全的条件和责任。此外,协议中应重点规避和规避土石方工程施工的安全风险,并对如何规避紧急事件作处理和保障。
6、监督管理:居间协议应规定监督方案和监督标准,以确保施工质量。监督员应及时向业主方汇报工程情况,以及及时解决在施工过程中的问题。
7、变更及争议处理:因开展工程过程中的客观原因产生问题,双方应流畅地维护的敏感与结构,真实掌握工程情况的丢失,充分交换所有信息。如发生争议,应及时沟通,协商解决,共同签署协议,最终达成共识。
三、协议的执行
居间协议一旦签订,就应严格按照协议内容执行。如出现协议条款未按照协议执行的情况,双方应及时与对方沟通,协商解决,如无法协商,可采取法律手段解决。同时,双方应建立联系和沟通机制,及时发布工作进展和情况,以保证工程的进展稳定和安全。
总之,土石方工程居间协议对于工程质量、工程安全、工程进度等方面都非常重要,需要各方共同努力,确保协议内容的实现,以达成共识。同时,协议签署双方也要以规范合法履行各项责任,保证工程的质量和安全,达到协议规定的预期效果。
工程居间协议协议书12
甲方(委托人):
联系地址:___
联系电话:______
乙方(居间人):
联系地址:___
联系电话:______
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司天嘉。翰廷消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈,(以下衡阳市天嘉置业发展有限公司简称天嘉置业)向甲方提供天嘉置业的重要信息,并最终促成甲方与天嘉置业签订消防工程合同。
2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与天嘉置业公司未签订书面的.工程合同,视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对天嘉置业公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于天嘉置业公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成天嘉置业公司将消防工程承包给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和天嘉置业公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和天嘉置业公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为_____万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬 _______万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与天嘉置业公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,______年______月_______日
五、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
合同签订日:
甲方:(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
工程居间协议协议书13
甲方(居间人):XX
身份证号码:(XXXXXXXXXXXX)
联系地址:XXXXXX
乙方(委托人):XX
联系地址:XXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXX
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项
1、开发公司(以下称“建设单位”)拟将其XYZ项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的'单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的XX%向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的XX%超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过元的居间费用。
六、违约责任
居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效
2、如果至XXXX年XX月XX日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。
4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:XX
乙方:XX
XXXX年XX月XX日
工程居间协议协议书14
甲方:
乙方:
乙方委托甲方策划中介XXXXX(XXXX)一级公路建设工程(一标段)K000+000至K000+000施工项目,经友好协商,签定如下协议,共同严格履行。
一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况,寻找可靠关系,联络乙方同项目单位领导见面,并从中策划,帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。
二、中介成功,合同签定之日,乙方付给甲方中介费(项目合同金)额XX%;项目施工单位预付乙方工程款5日内,乙方再付给甲方中介费XX%。
三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担,甲方该不负责。
四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议,乙方不能按协议规定按时支付中介费用,同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。
五、此协议一式两份,从签定之日起生效。未尽事项,另行协商。若有争议,提请XXXX市中级人民法院仲裁。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
工程居间协议协议书15
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国居间法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方拟将工程的施工全过程委托乙方居间服务事宜,经友好协商,达成如下协议:
一、工程居间服务内容
1.1乙方接受甲方委托,负责就(工程名称)的施工全过程向甲方提供居间服务。
1.2乙方提供的居间服务包括但不限于:
(1)协助甲方与业主单位或施工总承包单位(以下简称“业主”)或施工总承包单位(以下简称“总包”)签订工程承接居间协议;
(2)协助甲方与业主或总包单位签订工程承包合同;
(3)协助甲方与业主或总包单位签订材料供应合同、专业分包合同等;
(4)协助甲方与业主或总包单位协商确定工程进度、结算、验收等事项;
(5)协助甲方办理工程报建、验收、税务等手续;
(6)协助甲方协调与施工现场周边村庄、居民的关系;
(7)协助甲方对工程进行质量监督。
二、工程居间服务费用及支付方式
2.1居间服务费用:
(1)居间服务费用为人民币____元整(大写:____元整);
(2)居间服务费用由甲方按照合同约定的支付方式,在合同签订后的___日内支付给乙方。
2.2支付方式:
(1)甲方将居间服务费用支付至乙方指定账户;
(2)乙方收到居间服务费用后,应当向甲方开具收据。
三、保密条款
3.1甲、乙双方在居间服务过程中,应当对所知悉的业主或总包单位的商业秘密和技术秘密保密,不得泄露给任何第三方。
3.2甲、乙双方在居间服务过程中,应当对施工现场周边的.村庄、居民的隐私保密,不得泄露给任何第三方。
四、违约责任
4.1甲、乙双方应当严格遵守本合同的约定,如有一方违反本合同约定,应当承担违约责任。
4.2若甲方未按照本合同约定的期限支付居间服务费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金,并承担因此给乙方造成的损失。
五、其他条款
5.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。
5.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5.3本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商解决。协商内容,作为本合同的补充条款,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
【工程居间协议协议书】相关文章:
工程居间协议书04-27
工程居间协议协议书集合6篇11-09
工程居间协议协议书合集七篇09-03
工程居间协议协议书锦集8篇07-31
工程居间合同11-13
工程居间合同11-17
居间工程合同11-24
工程居间合同08-09
工程居间合同07-03