工程承包合同

时间:2024-04-18 18:30:24 工程合同 我要投稿

工程承包合同通用(11篇)

  现今很多公民的维权意识在不断增强,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的工程承包合同,欢迎阅读与收藏。

工程承包合同通用(11篇)

  工程承包合同 篇1

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  签订时间:

  签订地点:

  根据我国法律规定,为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序,经双方协商后,一致同意签订本合同,并依照履行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建设单位:

  4、总包单位:

  二、工程量及造价

  1、工程量:

  1.1 承包范围:

  1.2 施工部位:

  1.3 签订合同前甲方提供完整的施工图纸给乙方,双方于一周内核定施工部位和面积,作为支付工程进度款的依据,施工过程中如有变化以联系单作为调整依据。

  2、造价:工程总价款(暂定)

  材料理论用量及单价属于附件形式出现。

  三、工 期

  1、因乙方原因造成已定工期延误,由乙方按本合同总价的万分之五每天支付给甲方作为违约金,但总额不超过工程价的5%。

  2、下列情况发生,工程工期顺延。

  2.1按施工准备规定要求,甲方不能提供现场作业的场地、水、电、临时住宿,不能按时提供建筑许可证,总包方未完成基底施工,或经验收未达到修改基底质量标准。

  2.2重大设计变更,包括修改施工方案、材质,颜色等。

  2.3因总包方承包的工程施工工期拖延或因双方交叉施工而影响乙方正常施工。

  2.4甲方未按本合同规定支付、工程进度款,乙方有权暂停施工,因此而造成的施工延误及一切损失由甲方承担。

  2.5人力不可抗拒的因素而延误工期,或国家法规、政府制度要求停止施工。

  3、乙方在以上情况发生后三天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后应予签收并在三天内予以答复,不予签收或逾期不予答复的,乙方即可视为报告内容被确认。

  四、工程质量标准,验收要求

  1、乙方保证本工程的质量达到甲方招标要求。

  2、乙方提供的原材料必须是投标中指定的品质、产地,同时有质量合格证。

  3、在施工过程中,如果由于施工质量不符合规范和设计要求,甲方代表有权向乙方提出口头或书面返工要求,乙方必须及时返工补救,所发生的费用和工期延误,均由乙方负责。

  4、乙方在本工程竣工验收前一周向甲方呈送要求竣工验收报告,甲方须一周内组织验收,甲方超过两周未验收则视为竣工验收合格。

  5、乙方承担检测费用。(事先说明)

  五、工地代表

  权力和责任

  1、甲方驻工地代表:

  1.1 甲方任命的驻工地代表及其委托代理人,有权代表甲方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,一经甲方代表签字即具有与甲方法人代表签字同等法律效力,若甲方代表易人,须提前五天书面通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

  1.2甲方代表或委托代理人的指令、联系单、通知须经本人签名,并以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后方生效。

  1.3 甲方驻工地代表或委托代理人 人,姓名:

  2、乙方驻工地代表:

  2.1乙方任命委派的驻工地现场代表或委托代理人,有权代表乙方签发有关工程联系单、通知、验收单、结算付款单等,所签署的联系单、通知单、

  验收单等具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同为准。若乙方代表易人,须提前五天书面通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

  2.2乙方代表的联系单、验收单、须经本人签名,并以书面形式递交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名、收到时间方生效。

  2.3乙方驻工地代表:姓名 。

  六、甲方职责

  1、监督总包单位完成基底施工,达到本合同对基底质量规定的要求,组织由甲方、监理方、总包方、乙方共同参加的基底质量验收,验收合格后乙方开始施工。

  2、协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合。

  3、按合同有关条款支付有关款项。

  4、组织有关部门对工程进行竣工验收(包括中间工程验收),评定工程质量等级,签署工程验收单。

  5、甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款,造成乙方实际发生的经济损失,按实补偿。

  6、甲方凭乙方开出的发票总额出具地税完税证明给乙方。(该项只有甲方是总承包方时适用)

  七、乙方职责

  1、按照本合同规定进行材料采购,并实施施工。

  2、向甲方提供施工方案贰份。

  3、向甲方或总包方提供有关资料,现场施工人员名单。

  4、按现行国家工程质量标准和甲方设计要求,保质保量按时完成合同范围内的工程项目。

  5、接受甲方代表对施工准备、工程质量、工程进度、工程安全的检查和监督。

  6、乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施。

  7、保证工程质量,工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格。

  8、提供质量保证:本合同规定工程质量质保期为自本合同的单项工程通过验收之日起计一年;质保期内,乙方承担由于质量问题造成不良后果的一切责任。

  9、由于乙方原因,在施工中发生的安全事故和造成的损失,由乙方负责。

  八、工程决算

  1、工程单项竣工验收合格后,乙方须在一周内报交工程决算书。甲方收到决算后,应在二周内组织审核,如一月内未组织审核,则视同认可乙方所报的工程决算总价。

  2、本合同中的'工程单价,在工程施工方案和质量等级要求不变的情况下,不作任何变更。

  3、遇到下列情况,经双方协商工程价款可作调整:

  3.1实际工程量与工程预算发生变化时。

  3.2经甲方认可的设计施工工艺方案变更时。

  3.3确定的材料和实际使用材料发生变更时。

  3.4其它应甲方要求,或乙方经甲方认可调整部份。

  九、付款方式

  1.每月30日双方核算实际施工量,并于次月 日前支付给乙方 %工程款。

  2.每幢、区块完工后支付至该区块合同总造价的 。

  3.每幢、区块保温单项竣工后,支付至该区块总造价的 。

  4.完成决算后一周内支付至工程决算款95% 。

  5.保质期一年,期满后,甲方应在乙方提出复查请求后的 5 天内配合乙方对工程质量进行复查,质量符合要求规范,甲方应在复查后 5日内向乙方一次性结清本合同总造价 5%的余款。若甲方在乙方提出复查请求后 15天内拒绝配合乙方对工程质量进行复查的,则视为复查质量符合要求规定,甲方应在上述期限届满后一次性结清本合同总造价 5% 的余款。

  十、付款延误

  1、甲方未能按本合同规定的条款支付工程进度款而影响工程施工进度,造成乙方的停工、误工损失应由甲方承担相关经济损失。

  2、甲方未能及时支付工程进度款超过壹拾天,则乙方有权单方中止合同的履行。

  3、上述款项甲方未按时支付的,应每逾期一天按应付款项的1‰支付逾期付款违约金给乙方。

  十一、售后服务措施

  1、乙方提供工程竣工验收合格之日起为期一年的免费维修保养期。维修保养期内,乙方免费提供保养,因非人为原因造成的损坏,全部由乙方免费提供维修,若由于甲方人为因素而造成的损坏,由乙方提供维修服务,维修成本费用由甲方支付。

  十二、纠纷与仲裁

  1、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,必要时可签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

  2、任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项的方式解决。

  2.1向 仲裁委员会申请仲裁。

  2.2向 人民法院起诉。

  十三、不可抗力

  1、不可抗力的范围按国家有关规定确定。

  2、不可抗力产生的费用及延误的工期按国家有关规定执行。

  十四、附则

  1、本合同一式 2 份,;双方各执 1 份,合同与合同附件有同等法律效力。

  2、本合同经双方代表签字,加盖公章或合同章后即生效。

  3、本合同通过竣工验收、保修期满、工程款全部付清后本合同终止。甲方:乙方:日期:

  工程承包合同 篇2

  发包方(以下简称甲方):________

  承包方(以下简称乙方):________

  风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《民法典》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,甲方将______________工程的______________专项工程交由乙方施工,为了明确双方责任,保证该工程工期质量,经双方协商一致同意签订本协议,并严肃履行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、专项工程内容:

  四、专项工程范围:

  五、承包方式:

  六、工程造价:

  七、工程质量:风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  八、工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的',以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。总____天。

  九、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)工程开工前,甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸,以签字为准。

  (2)提供合理的施工现场用地。

  (3)对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查,负责办理隐蔽工程验收,组织工程交工及验收。

  (4)安排进度拨款工作,结合工地实际情况,及时协调解决施工中存在的问题。

  2、乙方责任:

  (1)专项工程的负责人必须严抓质量,始终把安全施工和工程质量放在首位,按图纸施工,按国家的有关规范要求施工,决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失,由乙方承担全部责任并限期整改,对工程造成质量隐患的,其后果一律由乙方负责。

  (2)各工种务必遵守公司纪律,协调好本工种与其他工种之间的工作关系。

  (3)在施工过程中乙方要强化安全意识,严守操作规程,负责好本工程施工段的人员施工安全,如发生违规操作,所造成的一切后果甲方概不负责,其后果由乙方自己全部承担。进施工场地必须持证上岗,工作前需穿工作服,戴安全帽,高空作业的系好安全带,严禁穿拖鞋高跟鞋上岗。如违反规定,发现一次罚款_______元,乙方自行承担相关责任。

  (4)甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等,乙方必须妥善保管好所有配置的物品,如有丢失或损坏,乙方照价赔偿。

  (5)乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险,保险费用由乙方自行承担并支付,并严格按照安全操作规程施工,在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿,乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失

  十、付款方式:外墙脚手架搭设安装完毕后,付工程量的_______%,安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余价款。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  十一、违约责任:甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。

  十二、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

  十三、协议生效条款:

  (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

  (2)本协议于________年____月____日在__________________(地点)签署。

  (3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

  十四、本协议未尽事宜,双方协商解决

  甲方:________代表人:________联系电话:________签约地点:________年____月____日

  乙方:________责任人联系电话:________签约地点:________________年____月____日

  工程承包合同 篇3

  合同编号:________

  签订日期:________年________月________日

  甲方(发包方):________

  乙方(承包方):________

  甲、乙双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本钢结构制作、安装工程承包事项协商一致,签订本合同。钢结构料件加工、制作由乙方负责。钢结构安装工程应由乙方或乙方指定有专业资质之施工单位负责施工,该公司的安装责任仍然由乙方承担。

  第一条工程概况:

  1、工程名称:________

  2、工程地点:________

  3、工程内容:________

  4、工程造价:乙方按甲方确认的图纸或设计院提供之蓝图以包工包料的形式包干。工程总价计人民币:________(RMB________¥),其中钢结构制造费用为人民币:________(RMB________¥)。安装费用为人民币:________(RMB________¥)。如甲方或监理单位书面通知变更工程内容或数量时,则承揽总价则按变更后之内容、数量及本合同议定之单价计算(不含总包单位管理费、配合费、挂靠费、报建费)。

  第二条工程承包范围:

  承包范围:钢结构件、屋、墙面围护系统及通风气楼的制作、安装(不含门、窗)。

  第三条合同文件组成及解释顺序:

  按照《建设工程施工合同条件》执行

  (一)本合同协议书。

  (二)标准、规范及有关技术文件。

  (三)工程量清单报价和图纸。

  (四)双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件视为本合同的组成部分。

  第四条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律:

  1、合同语言:汉语。

  2、适用法律:国家有关法律、行政法规及本工程所在地省、市的有关法规、规章及规范性文件。

  3、适用标准、规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20__和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—20__。

  第五条付款办法:

  1、首付款:合同签订后5日内甲方支付乙方合同总价之30%,计人民币:________元整(RMB ________¥)。

  2、钢构进场款:主框架构件进场后,甲方支付乙方合同总价之30%,计人民币:________元整(RMB ________¥)(以材料到场之日起算,甲方应于7日内将该款汇入乙方指定帐户,若未见此款项,乙方有权作出停工选择,工期相应顺延,甲方承担违约责任)。

  3、彩板开始进场时5日内甲方支付乙方合同总价之20%,计人民币:________元整(RMB ________¥)元整。

  4、完工款:工程完工后,甲方支付乙方合同总价10%,计人民币:________元整(RMB ________¥)(甲方收到乙方完工报告之日起3日内,支付完此款项)。

  5、验收款:经甲方及有关之政府职能部门验收本工程后,5日内支付合同总价之7%,计人民币:________元整(RMB ________¥)。

  6、保固款:乙方开据工程保固书之日起算满壹年后3日内,甲方支付余款总价之3%,计人民币:________元整(RMB________¥)(乙方提供工程保固书予甲方)。

  第六条工程期限:

  工期由甲方书面通知及相关配合单位之配合工作,可满足钢结构施工之日起算。合计日历天为施工工期。

  第七条延期处理:

  如因甲方工程设计变更、或因人力不可抗拒之因素(天灾、政治、恶劣天气条件等)及非乙方因素之停水、停电等原因造成之停工。甲方未按时提供施工配合条件和未按时支付工程款,工期相应顺延。

  第八条越期罚款:

  若乙方无法如期完工时,工期每越一日,甲方得按工程总价之万分之三作为其工程罚款,但最高金额不得超过合同总价之百分之一为上限。反之,乙方完成工程每提前一天,按照相应比例给予工程奖励。若甲方无法按照合同付款时,每越一日,甲方得按工程总价之万分之三支付逾期付款利息,并且乙方有权选择停工,导致乙方经济损失和工期延误的,甲方应赔偿损失,顺延延误的工期。

  第九条工程管理:

  1、乙方在工程进行期间,应派富有工程经验及可靠之代表,常驻守工地(乙方派驻工地代表人员)除非由于法律或实际原因不可能做到的情况外,应严格按照合同进行工程的协调、施工和维修,以达到业主满意的程度,遇有事离开工地时,应委托人代理,并通知甲方监工人员。

  2、甲方所委托之监造工程师及派至工地之人员,(甲方派驻工地代表)皆有监督工程及指示乙方之权,如发现乙方工人技术低劣,工作怠慢者,得随时通知乙方更换之。倘乙方所做工程草率,材料低劣,不合规定,有权通知乙方拆除重做,其损失由乙方负责。倘甲方所委托之监造工程师或甲方派驻工地之代表监督、指示有误,导致工程出现问题需要拆除重做,其损失由甲方负责,延误之工期相应顺延。

  3、凡与本合约工程有关之其它工程及临时装置,经甲方交由其它承办人办理时,乙方与其它承办人,有相互协助合同之义务,甲方对此负有沟通协调配合之义务。如因甲方或其承办人之故,使工作不能协调,而发生错误,迟延或意外等情事,致生损害于乙方者,甲方应负责赔偿之。倘若为乙方之故,使工作不能协调,而发生错误,迟延或意外等情事,致生损害于甲方或他人者,乙方应负责赔偿之。

  第十条不可抗力:

  凡因自然灾害、战争、政府干预、自然天候不佳(依气象资料)及国家制订之庆典或其它非甲乙双方所可控制之事由,致甲乙双方不能依本合约履行其义务时,甲乙双方应不负赔偿责任。唯在该情事发生日期之前,依本合同应履行之义务仍行持续,一旦上述情事消失,即行继续履行合同,如该状况将延续三个月以上时,应由甲乙双方协议适当之补救办法。

  第十一条工地安全及保险:

  乙方应保障甲方免于承担在工程施工和维护过程中所引起的任何人身或物资的损伤或损坏,并应保障甲方免于承受与此有关的一切索赔诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支,但下述各方面或与之有关的任何补偿费或损害赔偿费用除外:

  1、经甲方验收完成之工程,并转由甲方使用之建筑物。

  2、甲方组织验收不及时或未经验收擅自使用,视为验收合格的。

  3、由甲方其代理人或不是乙方所雇用的雇员或其它承包人的'行为或疏忽所造成人身或财产的损坏与损伤,或与此有关的任何索赔、诉讼及损害赔偿。

  4、按合同规定进行工程施工无法避免的财产损坏或损伤。

  第十二条配合工程:

  甲方配合工程说明如下:

  1、负担施工所需水、电及线路从施工场地外部接至厂内协议约定地点,并保证施工期间的需要。

  2、开通施工场地与城乡公共道路的信道,以及协议约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

  3、办理施工所需各种证件、批件和临时用地,占道及铁路专用线的申报批准手续(全由甲方负责)。

  4、将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方并进行现场交验。

  第十三条变更工程:

  本工程进行中,如甲方对原订计划有改善或变更之必要时,应提前通知乙方照变更设计图说明办理,乙方不异议,凡因变更计划以致该局部之原设计工程数量有增减时,一般情况按原合同附件分项单价执行,如遇特殊情况由双方另行议定合理单价及管理费,并相应调整工程造价及工期。

  第十四条解除或终止合同:

  双方依下列各款规定,其相对之一方有权提请解除合同及请求补偿:

  1、甲方因故认为工程有终止之必要时,得终止本合同之全部或一部分工程。一经甲方书面通知,乙方应立即停工,其已完成之工程及专用于本工程已进场或已备之材料,均由甲方立即核实付款,甲方应当赔偿乙方因此所遭受的经济损失。

  2、乙方如下列情事之一时,甲方需以书面通知乙方,若乙方接通知后十日内仍不改正,经甲方再次书面通知仍未未采取任何改正措施的,甲方得终止或解除本合同:

  a、乙方越规定期限尚未开工,或开工后工程进行明显迟缓,作业无常,施工品质不良,经甲方两次以上书面通知限期改善但乙方仍无意改善时。

  b、乙方产生资金困难,明显不能继续施工或破产。乙方因前项各款原因而被子解除合同时,应实时停工,负责遣散工人,并将到场材料工具等交由甲方使用,由甲方自办或另招商承办,乙方已完成部分工作及在场材料之价款,应作现场点收,并办理结算。

  3、甲方如有下列情事之一时,乙方以书面通知甲方终止或解除本合同,并就已完成工程及进场材料或已备之材料办理验收结算,并支付乙方人员及设备之损失费用。

  a、合同签订后越半年,因甲方原因不能全面开工者。

  b、甲方要求减少工程量及金额达合同总价百分之三十以上者。

  c、工程施工期间因甲方原因而需全面停工,且一次连续三十天以上,或累积达三个月以上者。

  d、甲方未按时付款两次以上或应付款累积延迟二十天以上时。

  e、甲方无力支付工程款时。

  第十五条工程保管:

  1、施工期间不论完成或未完成工作物,其于验收点交甲方前,不论遗失、减少或损(焚)坏均由乙方负责。

  2、甲方有实际需时,得要求乙方配合作部份点交验收使用,其于验收前由乙方负责,其于验收后,由点交使用单位负责。

  3、其他配合施工承包商之工作物与材料器具,分别由其各负责。

  第十六条工程验收:

  1、工程竣工验收以国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》、《钢结构工程施工质量验收规范》和现行国家相关职能部门制订的竣工验收规定及图纸、施工规范、双方签订的协议及完工后建筑使用无碍为依据。

  2、甲方应于乙方通知甲方之日起算10天内完成检视及验收程序,并以书面之验收结果通知乙方,倘若甲方未能于上述之10天内完成检视及验收或如未经验收使用,则视为甲方已检视并同意验收合格。

  第十七条保固责任:

  工程完工后,乙方提供保固书给甲方,由乙方负责工程保固壹年(自验收合格或未经验收但实际使用之日起计算),保固期间内如因乙方材料或施工不良所造成这损坏,由乙方无偿修复。但如因甲方或第三人不当使用或周围环境改变及不可抗拒之外力所造成之损坏,经查非乙方责任者,则不在此限。

  第十八条所有权:

  当甲方依合同第四条付清乙方除保固款外其它所有款项及完成第十五条之验收程序后,本合同工程之所有权始转为甲方所有。

  第十九条合同争议:

  甲、乙双方因本合同发生争议时,可通过双方友好协商解决,协商无法解决时,双方同意提交五家渠市仲裁委员会依法裁决。

  第二十条合同时效:

  本合同自双方签字盖章之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然有效外,其他条款即告终止。保修期届满,有关保修条款终止。

  第二十一条附则:

  1、本合同一式肆份,由甲乙双方各执贰份,具同等法律效力。

  2、工程量清单报价和图纸、双方有关本工程的洽商、变更等为明确双方权利义务的通知、会议纪要和补充协议或文件均视为本合同的组成部分。

  甲方(章):________

  乙方(章):________

  单位地址:________

  单位地址:________

  法人代表:________

  法人代表:________

  委托代理人:________

  委托代理人:________

  开户银行:________

  开户银行:________

  帐号:________

  帐号:________

  税务登记号:________

  税务登记号:________

  邮政编码:________

  邮政编码:________

  工程承包合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程名称:

  _____

  二、 工程地点:

  _____

  三、 承包方式:

  大包(即包工、包料)

  四、 承包范围:

  图纸以内的所有工程

  五、 工程承包造价(金额大写):

  _____元整,¥_____元

  六、 工期:

  本合同工程定于_____年_____月_____日开工,于_____年_____月_____日竣工,合同工期日历天数为_____天。

  七、 工程质量验收及保修:

  工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

  八、 工程价款及结算:

  工程进场3日内拨付_____万元,结构完成拨付_____万元,竣工拨付_____万元,扣除保修金_____仟元。

  九、 争议:

  发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工

  合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以向县人民法院起诉。

  十、 违约:

  发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义

  务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

  十一、 安全措施与责任:

  在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的'安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。

  十二、 合同份数:

  本合同两份,具有同等法律效力。

  本合同订立时间:_____年_____月_____日(即日起生效)。

  发包方:_____承包方:_____

  工程承包合同 篇5

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据甲方工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将电焊工程以清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:

  一、工程名称工程地址:光明路-程家桥路

  二、工程单价:42/m2 (肆拾伍元每平方)(包括实验塔所有外架及造型外架电焊)

  三、结构类型:框架

  四、暂定面积:1000m2

  五、承包方式:乙方包清工、包质量、包安全、包辅料(切割片、电焊条、工具、等)、包进度(包工期)、包文明施工、包住宿及生活用电)、包结构验收。

  六、承包内容及要求:

  1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接(电焊、气割)、切割、场内水平、垂直度的加工、制作。焊缝质量必须达到焊接技术验收规范要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。

  2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

  3、承包工程范围内的安全、文明施工等。

  4、生产性临时的搭设、拆除等。

  七、工程质量标准:100%优良率,根据质量要求标准,乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后乙方必须先做好自检,互检工作然后通知甲方验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。

  八、工期要求:总工期15天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工,造成总包方对甲方的工期罚款,根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。

  九、安全要求及综合治理;

  1、工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,做到安全施工,若造成人生安全事故,乙方承担由此而产生的.全部经济和法律责任。若发生重大安全事故应立即上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的应急措施工作。

  2、严格遵守各种法律法规,服从甲方等相关部门的指挥,自觉遵守甲方的规章制度。

  3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购买意外险,如不买甲方有权代买,费用有乙方支付(约每人每月250.00左右)。

  4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品。

  5、宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,宿舍内禁止使用一切电器设备。

  6、凡在施工区域内外发生的治安事件,均由乙方自行负责。

  十、甲方职责:

  1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核,如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议,其施工部分工程量不予结算,作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

  2、根据现场条件,提供乙方的食、宿、其费用自理。

  3、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。

  4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

  十一、乙方职责:

  1、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须做到有证上岗合理搭配,其思想素质好,技术能力强。

  2、熟悉施工图纸,严格遵照甲方设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。

  3、乙方进场人必须相对稳定,未经甲方同意不得随意变动班组人员。

  4、接受甲方及总包方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。

  5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。

  6、爱护现场的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

  十二、文明标化、卫生要求:

  1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。

  2、认真按照文明标化要求,对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

  3、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。

  4、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于50元。

  十三、人工费结算及支付:

  结算方式:按实测面积计算。开工二天内付乙方10000.00元生活费,主体钢架验收后按暂定面积造价七天内支付人工费80%(含借支生活费及罚款)。剩下的20%待工程全面竣工验收后七天内付清。十四、其他:

  1、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。

  2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

  4、甲方提供一套工作服,每套工作服从乙方施工款中扣除30.00元。(安全帽及安全带等)乙方自行提供。

  甲方:

  乙方:

  签订日期:

  工程承包合同 篇6

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权力、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  一、工程概况

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)工程内容:主要是挖土(石)方,土(石)方内运及外运、场地平整等,(具体内容包括:基坑的整体开挖,桩周边土、承台及电梯井坑等坑中坑的开挖,承台间的回填及坑底清平,地下室的回填及每栋楼一层室内回填,商铺基础的开挖及回填)

  (四)工程方量:图纸范围、变更通知单及现场测量成果

  二、工程期限

  根据双方协议,一期工程开工日期为 年 月 日,完工为 年月 日,工期: 天。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路状况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响施工进度的因素,除自然灾害等不可抗力因素除外,出现其他因素工期不予调整。

  三、工程质量

  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,在开挖过程中要保护好桩身,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

  四、工程价款及结算

  (一)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为/立方米,全部工程包括挖、填土(石)方费、装车费、平整费、运费、卫生费、购土费、弃土费、税金及相关费用,双方不得擅自改变合同价款。上述单价为综合单价,不分土石成分、使用机械、运输方式、挖填方式、碾压方式等,包括土石方工程所涉及的人工、机械(含机械进出场费、过路、过桥费、油费、机操人工等)、材料、土石方爆破(爆破物、爆破手续的办理等)、破碎、空回、场内转运、安全防范措施费、相关审批手续办理、安全文明施工费、管理费、各种风险防范等完成工程范围和工程内所含的一切费用及合理利润、相关税费,无论工期长短均按本单价执行结算。除本合同另有约定外,甲方不再支付任何费用。土石方工程款按本条款约定单价乘以确定的挖土方工程量进行计算。

  (二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  1、本合同的工程量按甲方提供的图纸、变更通知单及双方共同现场测量成果作为最终结算的依据。开挖过程中如未达到图纸设计要求,欠挖不影响工程施工的情况则根据实际情况扣减工程量;如超挖、欠挖造成施工影响由乙方负责,超挖不另计工程量;

  2、对工程变更涉及工程量增加的需办理变更签证;工程承包范围以外的零星工程需办理现场签证;工程变更涉及工程量减少的,以甲方作出的由乙方签收后的工程变更资料(含“设计变更”、“技术变更”)作为结算依据。变更签证、现场签证按规定签字盖章确认后方可作为结算依据。

  (三)施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式

  1、施工履约保证金和工程质量保证金: (¥ 元),乙方于合同生效后 日内向甲方支付,如逾期未支付,属乙方放弃该合同,甲方将重新选择承包人;

  2、工程验收合格后20天退还(无息)。

  (四)工程价款结算

  1、工程开工后,开挖有效工期 天后,甲方向乙方支付 万元工程款;

  2、一期工程结束后,甲方在 日内向乙方支付已完工程量总价 %的款项;

  3、二期工程结束后,甲方在 日内向乙方支付已完工程量总价 %的款项;

  4、工程全部结束后,甲方在 日内向乙方付清全部余款;

  (五)工程价款拨付方法:银行转账支付。

  五、工程承包方式

  (一)本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后,如发现乙方有未按合同承诺实施的,甲方有权终止合同,没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。

  (二)如甲方发现乙方未按附件中所列的人员进场,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果,由乙方承担。开工时项目经理、项目部负责人相关证书原件送甲方备案,工程完工后退还。

  (三)乙方须按合同约定,在指定弃土点弃土,非经甲方同意,土石方不得以任何理由自行处理。

  六、双方责任

  (一)甲方责任

  1、向乙方提供施工图纸并提供轴线点。因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实际不符,除工期得以顺延外,由此造成的第三方损失应由甲方负责;

  2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题;

  3、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期;

  4、工程完工后,甲方应组织专门人员在7日内进行验收;

  5、涉及到材料运输用工等当地群众关系由甲方负责协调,并承担由其发生的一切费用;

  6、双方约定的`由甲方应作的其他工作。

  (二)乙方责任

  1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告;

  2、乙方根据甲方给定的轴线点进行施工测量;乙方配备车辆冲洗设备并设置洗车槽;

  3、负责施工区域的安全保护,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责,乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担;

  4、对与施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应采取有效措施加以保护,如造成损坏的,乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的,甲方将按照对方要求给予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除;

  5、乙方在开挖过程中要对桩进行成品保护,如开挖过程致使桩造成破坏,由此引起的责任后果由乙方承担;

  6、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环境管理和安全生产规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用;

  7、已完成工程未交付甲方之前,乙方负责成品保护工作,发生损失,乙方自费负责修理;

  8、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理。交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款;

  9、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负;

  10、乙方必须与项目管理人员密切配合,协调一致,如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负;

  11、双方约定的由乙方应做的其他工作。

  七、违约责任

  (一)甲方违约

  甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,延误的工期相应顺延。

  (二)乙方违约

  1、因乙方原因不能按照本合同约定工期完工,每延误1日,按每天 元的罚款;

  2、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准;

  3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况;

  4、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同;

  5、中止工程:乙方因非不可抗力连续停工5日以上,视为中止工程,甲方按实际验收合格的工程计算工程价款,从合格工程价款中扣除20%作为罚款,并取消中标资格,后期工程重新选择队伍;

  6、乙方必须安排具体人员长驻工地负责施工,连续3日不在工地或不为本工程服务的,每日罚款 元。

  八、合同纠纷

  因履行本合同发生的一切争议,或合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由甲乙双方协商解决。双方协调不成时,双方约定采取下面方式逐级解决。

  1、调解;

  2、向天门市仲裁委员会提请仲裁解决;

  3、依法向天门市人民法院起诉。

  九、其他事项

  (一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。

  (二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (三)本合同正本甲、乙、丙三方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  工程承包合同 篇7

  发包人:

  承包人:

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.建筑面积:

  二 、配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱至各级分箱,至用电设备。

  弱电:给排水部分

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三、施工工期

  总日历天数为____________天。具体以阶段施工进度计划为准。

  四、承包单价

  地下室及商铺按建筑面积____________元/㎡。住宅按建筑面积____________元/㎡包干。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。按每日__元计算。

  变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  五 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按____________元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。按元/㎡,二次预埋按元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  六双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的`管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  七工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  八一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  九争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  工程承包合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条工程概况

  1、工程名称:河舒工业园及利溪10KV电缆沟建设。

  2、工程地点:蓬安县河舒工业园110KV桂花变电站外。

  3.工程范围和内容:新建电缆沟l60米。(详见图纸)

  第二条工程期限

  1.本工程合同总工期60天(从开工之日算起)。因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度.工期作相应顺延。

  第三条工程合同总价

  1.本工程合同总价为人民币230000元,人民币大写贰拾叁万元。

  第四条材科、构配件供应

  1.本工程所需的全部建筑材料、构配件等所有物资均由乙方提供:

  2.本工程所需全部建筑材料、构配件等都应具有合格证书:如属不合格产品,检验费用由乙方负担。因乙方使用不合格建筑材科、构配件用于本工程引起的一切后果由乙方负责。

  第五条工程质量和检查验收

  1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场代表的监督检查。

  2.乙方派同志为现场代表,乙方关键施工节点必须通过现场代

  表的到场监督。

  3.乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员.必须以书面形式将其姓名、身份、所负责的'工作通知甲方代表。

  4.隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知甲方现场代表检查验收认可后.方可进行下一道工序施工。

  5.工程竣工验收,应以施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  6.工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料,经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。

  7.已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管.甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。由于乙方原因。应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外.并赔偿因此而造成的经济损失。

  8.工程交工验收后,保修期为1年,保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。由施工造成的工程质量问题.甲方应书面通知乙方并约定时问进行修理,在保修期内乙方拒不修理时,甲方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由乙方负担。

  第六条双方负责事项

  1.甲方

  (1)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查:

  (2)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期及时给付工程款。

  2.乙方

  (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时的施工:青苗、树木的赔偿,障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的):

  (2)编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划,隐蔽工程验收单等,并及时送甲方及有关单位:

  (3)做好材料和构配件的采购、供应和管理;

  (4)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

  (5)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理。

  第七条工程价款的支付与结算

  1.工程完结经甲方验收合格后,付给乙方合同总价款的%,留%的价款作为质保金,待保修期满后余款一次性支付给乙方。

  第八条争议的解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向蓬安县人民法院提起诉讼。

  第九条本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。本合同一式四份,其中甲方三份、乙方执—份。

  甲方(盖章) 乙方(盖章):

  地址: 地址:

  代表人(签名): 代表人(签名):

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  电话: 电话:

  日期: 年 月 日日期: 年 月 日

  工程承包合同 篇9

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  为确保乙方按期向甲方提交符合国家标准的工程,甲乙双方经协商一致,就乙方承包桥梁工程的相关事宜达成以下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:乙方包工包料。

  4、工程期限:本合同签订之日为开工时间,总工期为60 日,如遇不可抗 力,工期顺延。

  二、质量要求

  合格,按国家现行桥梁工程施工质量验收规范执行。乙方对其承包的工程自验收合格之日起一年内免费保修(不包括人为原因造成的破坏),发生费用由乙方承担;保修期满后乙方对该工程结构质量终身负责。

  三、合同价款

  本工程采取固定总价承包。总价款为:人民币 565000 元。大写: 伍拾陆万伍仟圆整 ,该价款为全部工程的包干总额。

  四、双方义务

  1、甲方义务

  (1)、协调政府部门的'工作。

  (2)、按照合同约定支付价款。

  (3)、负责提供用电。

  2、乙方义务

  (1)、乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的资质,乙方不得将承包的工程转包和分包。

  (2)、乙方应编制切实可行的施工方案,按照图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改,不得偷工减料。

  (3)、乙方应根据施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土等进行检验,未经检验或者检验不合格的,不得使用,甲方有权随时对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行抽检。

  (4)、乙方应做好工程质量检查和记录,接受发包人的检查。

  (5)、乙方应按国家规定做好施工安全防护工作,按规范施工。

  五、工程款的支付与结算

  1、乙方施工至600厚混凝土基础完毕7日内,甲方支付总价款的

  30 %,计 人民币 169500 元。

  2、本工程桥拱部分完工经甲方验收合格后7日内,甲方支付总价款的

  30 %,计人民币 169500 元。

  3、工程竣工经甲方验收合格且乙方向甲方移交完相关工程资料等后7日内,甲方支付总价款的30%,计人民币

  169500 元。

  4、工程竣工经甲方验收合格后一月内,甲方支付总价款的5%计人民币

  28250元,余额5%计人民币 28250元为质保金,质保期为一年,质保期满无质量问题后一月内付清。

  5、乙方指定收款人:

  收款账号:

  六、施工安全及责任承担

  1、乙方应按规范施工,加强安全管理,乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的,由乙方承担全部赔偿责任。

  2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施,施工现场发生事故造成他人人身损害或财产损失的,由乙方承担全部赔偿责任。

  3、甲方如因前述情形承担责任或遭受损失,有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

  4、乙方应保证程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求,如因工程质量不符合标准而发生事故造成他人人身损害或财产损失的,由乙方承担全部责任。

  七、违约责任

  1、乙方如未能按期竣工,每逾期一日乙方按总合同价款的1‰向甲方支付违约金。

  若乙方逾期7日,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

  2、甲方如未能按合同约定支付工程款,每逾期一日甲方按总合同价款的1‰向乙方支付违约金。

  八、其他约定

  1、乙方指派

  为工地现场乙方代表,如需变更,乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

  2、如果回填土不够或者回填土不合格,由甲方提供土源,乙方负责运输。

  3、因本合同发生争议,由甲方所在地人民法院管辖。

  九、双方可对本合同未约定事项和本合同的变更签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  十、本合同经双方签字盖章后生效,一式四份,甲、乙双方各执二份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  工程承包合同 篇10

  雇主:

  承包人:___

  工程项目及相关文件:___

  上述双方经友好协商,达成如下合同条款:

  第一部分 共同条件

  定义与解释

  第一条 本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语,除文中另有要求者外,应具有此处为其所规定的含义:

  (1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人,但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。

  (2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司,并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。

  (3)“工程师”是指第二部分中指定的工程师,或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。

  (4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理,或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员,其职权应由工程师书面通知承包人。

  (5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。

  (6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。

  (7)“合同价格”是指投标书所列明的,但经根据下文所载规定予以增减的金额。

  (8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物,但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。

  (9)“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。

  (10)“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改,以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。

  (11)“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所,以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。

  (12)“经认可”是指业经书面认可,包括对先前的口头认可所作的随后的'书面确认;而“认可”是指书面认可,包括上述情况。单数与复数视文中需要,仅表明单数的词也包括复数在内,反之亦然。页旁小标题或注释这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分,也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素工程师的代表工程师的代表的责任和权力

  第二条 工程师的代表的责任是视察和监督本工程,并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外,他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付,也不能对本工程作任何变更。

  工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表,并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内(但不是委托范围之外)给予承包人的任何书面指示或认可,应如同工程师所作出的指示或认可一样,对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件:

  1.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可,并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。

  2.如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意,他应有权把此问题提交工程师,工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。转让与转包

  1.转让

  第三条 承包人未经雇主事先书面同意,不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益(付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列)。

  2.转包

  第四条 承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外,承包人未经工程师事先书面同意(不得无理不予同意)不得把本工程的任何组成部分转包出去,如予同意,不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽,就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样,应承担全部责任。但是,按计件方式提供

  劳动力,不应认为是本条所说的转包。合同的范围

  第五条 本合同包括本工程的施工、建成和维护,除本合同另有规定者外,还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。

  合同文件

  6.语言

  (1)制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明,如果本合同文件用不止一种语言写成,则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言,即其中指定的“主要语言”。

  文件互相解释

  (2)除本合同另有规定者外,共同条件和专用条件中的各项条款规定,应成为任何构成本合同组成部分的其它文件中各项条款规定的主导。在上述条件下,构成本合同的若干文件应视为是彼此相互解释的,如有意义不明确或不一致之处,应由工程师对之作出解释和调处,工程师应即为此向承包人发出指示,指导应按何种方式完成该项工作。但是,如果工程师认为,遵照任何这种指示执行而为承包人带来的任何费用,由于文件的这种意义不明确或不一致,并不在而且有理由不在承包人所预计之列,则工程师应予证明,而雇主应按可以合理负担此项费用的金额支付这笔额外款项。

  7.图纸的保管

  (1)图纸应由工程师单独保管,但应向承包人免费提供图纸副本两份。承包人如还需要更多的副本,应由承包人自费提供和制作。在本合同履行完毕时,承包人应把所有根据本合同提供的图纸退还给工程师。

  承包人应就执行根据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书,给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。

  图纸副本应有一份保存在现场

  (2)上述提供给承包人图纸副本中一份,应由承包人保存在现场,该分图纸应供工程师、工程师的代表和经工程师书面授权的任何其它人员在一切适当时间检查和使用。

  工程承包合同 篇11

  单位工程名称:______

  工程地址:______

  建筑面积:______

  建设单位:______

  承包单位:______

  签订日期:______

  (甲方)

  (乙方)

  为了完成我公司承担的工程,根据本工程具体情况,经协商,现将东方尚城1号楼外墙干挂石村装砌工程施工任务委托天荣建筑装饰工程有限责任公司工程施工队承包。

  为了按照国家规范要求保证工程质量,顺利的完成施工任务,确立本项工程双方各自应承担的责任和义务,特定立以下条款,供双方共同遵守执行。

  一、承包方式:包工包料,材料及人工全活全部承包给乙方。

  二、工程内容:1#楼北立面柱子及檐子干挂石材的全部工程内容。

  三、工程技术要求:按干挂石材标准图集及国家规定的石材幕墙验收规范标准进行施工(施工内容详见图纸),施工前必须经各单位方案审批后方可施工。

  四、工程质量要求:达到国家规定的质量验收标准及荆塬公司规定的企业质量要求标准。

  五、工期:从甲方通知施工之日起15天内施工完成。

  六、承包本项工程单价及付款方式:

  1、按照甲乙方确定的样品,按照展开面积,每平米500元据实结算。

  2、乙方安装完成并经甲方验收合格由项目部进行结算,结算后付总价的.75%,一号楼整体交工后付总价的20%,最后留5%的质保金一年后无质量问题一次付清。

  3.电梯门套,150cm宽20cm厚,倒角、粘砌采用石材胶粘砌(三年内掊落免费修复),单价为______

  七、工程进度要求:

  乙方必须保证人力及技术力量以适应本项工程的质量及进度要求。如果乙方因故不能胜任本项工程的质量及进度要求者,甲方有权终止本合同。并且甲方按乙方前段实际完成的工作量的70%结算付款。

  八、工程材料、用具使用领退办法:

  A、室外场地堆放的工程大宗材料,乙方要在工长和材料管理人员指导下合理堆放,不允许乱拉乱放,合理配料。室内材料要严。

  B、成品半成品料乙方操作人员安装时要精心施工,如因操作失误造成返工或损失,由乙方负责。

  C、乙方使用工具、均由乙方自行解决。

  九、现场制度管理:乙方所有进场人员必须遵守工地门卫制度和分公司所规定的工地各种制度和纪律。

  十、乙方操作人员必须接受分公司和工地质量监督人员的检查。监督人员有权提出对工程质量的改进意见和措施,并根据具体情况并有权发出停工指令。

  十一、乙方操作人员必须听从工地施工人员的指挥和指导。

  十二、为了安全生产“安全第一、预防为主”的方针,乙方要不断的做好安全生产自检工作。发现隐患,及时整改。施工中因本人(乙方)违犯操作规程和有关安全规程的违章作业,发生任何不安全事故(包括人身伤亡事故)责任由乙方自负。(包括医疗费用)

  十三、为了安全生产,提高职工的安全生产意识,创造较好的工作环境做到安全、文明、高效、优质地完成本项施工任务,双方(甲乙方)共同做到:

  1、甲、乙双方要经常组织职工学习有关安全生产方面的知识,设立悬挂安全标志。工地临建电工要定期和不定期的对所有线路及用电设施进行全面认真检查,发现问题随即处理,杜绝一切隐患,避免安全事故的发生。

  2、甲乙双方应随时对现场的建筑垃圾要随时进行清理,以免发生自然和助火现象,并在出入通道口设立安全通道标志及防火标志。如因失误发生火灾对责任者根据情节轻重大小进行罚款,严重者通过法律部门处理。

  3、打架斗殴是一种不文明行为,直接影响正常施工秩序和企业的外部形象。如发生工种内部打架者,对承包者罚款20~200元,工种与工种之间发现摩擦,继而发生打架者,对各方工种处以500元的罚款,情节严重者移交当地司法机关处理。

  十四、甲方负责工程材料、机具、设备的供应,充分积极的给乙方创造施工条件。

  十五、工程结算及付款办法:按工程进度进行结算,工程完工按实际一次结算清。

  十六、本合同共2份,本项工程完工帐项结清,本合同失效。

  十七、补充条款:

  本工程保修期为一年,保修金为合同价款总额的5%,保修期满且无质量问题后一次付清。施工期间乙方必须保证现场有负责人。负责人必须24小时开机,必修保证工地有事随叫随到。本工程必须保证工程质量。如果出现质量问题将以现场检查质量情况进行罚款处理.并且对项目部将要对应处罚。

  甲方代表:______

  ______年______月______日

  ______年______月______日

  联系电话:______

  乙方:______

【工程承包合同】相关文章:

建筑工程工程承包合同02-16

工程承包合同 08-02

工程承包合同09-15

工程承包合同[经典]08-29

[精选]工程承包合同07-06

工程承包合同09-02

工程安全承包合同06-04

装饰工程承包合同06-07

【精】工程承包合同06-25

工程绿化承包合同06-28