工程分包协议

时间:2023-02-20 09:57:21 工程合同 我要投稿

工程分包协议

  在现在社会,协议使用的频率越来越高,签订协议是解决纠纷的保障。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编收集整理的工程分包协议,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程分包协议

工程分包协议1

  甲方:

  乙方:

  经甲乙商定达成以下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3发包方式:甲方提供施工材料,乙方包工(自备施工工具)。

  1.4承包金额:每平米58元,实际完成正投影面积,包括垂直运料、垃圾清运等。

  1.5工期:按项目部制定工程进度计划执行。

  1.6工程质量标准:优良。

  第二条甲方负责事项

  2.1协调各施工专业施工。

  2.2按时,保质,保量提供施工材料。

  2.3开工前3天,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行现场技术交底,提供施工所需的用水,用电。

  项目质检员对工程质量,安全,进度进行监督检查。第三条乙方负责事项

  3.1指派代表乙方履行合同,按合同约定及甲方要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。

  3.2严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按照图纸说明进行施工,参加竣工验收。

  第四条工程款支付方式

  本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底,按实际完成工作量的80%支付,支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行,支付时间为次月15日-20日,工程完工付到实际完成工作量的95%,5%尾款竣工结算后一次付清。

  第五条关于安全文明施工的.规定

  5.1乙方应按图纸施工,并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定,违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失,甲方协调处理。

  5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查,乙方必须接受并配合检查。

  5.3乙方要指定一名安全管理人员,负责施工现场的一切安全工作,并对施工人员进行安全文明施工教育。

  5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。

  5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火,安装电器及使用易燃,易爆物品,必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护。

  5.6施工现场必须随时清理,因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置,每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后,方可离开现场。

  5.7乙方在施工期间严禁抛,冒,滴,洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反,由乙方承担经济处罚及一切后果。

  5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规,由乙方承担经济处罚及一切后果。

  第六条违约责任

  因一方违约给另一方造成经济损失,由违约方承担。合同无法继续旅行时,合同终止并追究责任。

  第七条争议或纠纷处理

  7.1本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可协商解决,或有请有关部门进行调节。

  7.2当事人不愿通过协商,协调解决或协商,调解不成时,可提请仲裁机构仲裁,也可向人民法院起诉。

  第八条附则

  本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方(盖章):乙方(盖章)

  委托代理人(签字):委托代理人(签字):

  单位地址:单位地址:

  电话:电话:

  年月日年月日

工程分包协议2

  甲方: 乙方:

  身份证:

  手机号:

  甲方将

  工程以《包工不包料》的形式承包给乙方,为使双方明确经济责任关弟,保质保量,多快好省地完成该工程,在平等互利的原则下,经双方共同协商,达成如下协议:

  第一条木工工程承包范围及工作内容

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分,不含其它活动家具。

  4、承包方式:包人工、包机械、不包所有木工材料。

  5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。

  第二条油漆工程承包范围及工作内容

  1、承包范围:天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。

  2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。

  3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。

  4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料,只负责辅料。

  第三条水电工程承包范围及工作内容

  1、承包范围:主配电箱及各包房配电箱。

  2、辅设强电、弱电、水安装,含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件,灯饰及五金洁具、开关、插座,(不含消防弱)

  第四条泥工部份

  1、承包范围:砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。

  2、承包方式:砌墙包工包料,其他工程只包水泥、沙。

  第五条其它补充说明

  1、工期,工人进场后45天完成二层( )如其它施工班组影响进度,且工期随延。

  2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料,乙方负责安装。

  3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点,清运。

  4、如有子项目,乙方施工完成后,甲方再作修改,甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。

  5、报价以外项,按增项另计。

  第六条甲方责任

  1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书,并向乙方进行现场安全和技术交底。

  2、按进度提供所需的材料、配件、成品保护。

  3、对安装质量、安全消防、文明生产进行监督检查。

  4、积极协调,保证施工正常动作。

  5、提供现场办公室、库房搭设材料。

  6、按进度及时人工费支付,以现金方式支付,工程完工后按100%方式支付。

  7、负责协调现场各方面工作,保证施工顺利进行。

  第七条乙方责任

  1、自备全部施工机具设备,安全事故由乙方全权负责。

  2、服从甲方领导,并服从项目部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象,如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作,要礼貌对待。对严重违反施工纪律的人员,甲方有权示其退出施工现场。

  3、积极协助甲方及项目部做好现场管理工作,认真配合其它施工单位的施工,努力创造条件,保证工程按总体施工方案如期完成。

  4、图纸没有的项目及其它隐蔽工程现场共同协商,以变更签证的'方式结算。

  5、乙方需严格按图施工,遵照甲方制定各项操作规程。

  6、为确保工程如期完成,施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。

  第八条合同价款及价款的支付

  1、二层KTV装饰工程部价为: 万,小写: 元(本报价除部份指定材料费用外,均由甲方提供)。

  2、付款方式

  (1)、合同签订后人工进场前,支付合同总价的15%;

  (2)、本工程施工完成40%,支付合同总价的20%;

  (3)、本工程施工完成60%,支付合同总价的20%;

  (4)、本工程施工完成80%,支付合同总价的20%;

  (5)、本工程施工完成100%,支付合同总价的20%;

  (6)、工程验收后,甲方应该在三个月内付清合同总价的5%;

  (7)、甲方如果不按合同付款,乙方有权停工,且工期随延。 附件一:工程报价表(报价以外项目另计)

  本协议一式 份,甲方执 份,乙方执 份。

  甲方代表签名: 乙方代表签名:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

工程分包协议3

  发包单位:_____________(以下简称甲方)

  承包单位:_____________(以下简称乙方)

  甲方将建筑工程项目委托乙方施工,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全,进度,双方在签订建筑工程合同时,签订本协议,双方必须严格执行。

  工程概况:_________________

  工程名称:_____________________________________工程信号系统安装工程

  工程地址:_________________位于________________________________________。

  范围和内容:环形支架安装及电缆敷设工程项目期限:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日

  协议内容:

  1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的'方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

  2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

  3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:

  (1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;

  (2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,制定有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

  4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

  5、施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

  6、施工期间,乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。

  7、乙方在施工期间必须严格执行

  甲方:_________________

  ___________年_______月_____日

  乙方:_________________

  ___________年_______月_____日

工程分包协议4

  甲方:________________

  乙方:________________

  甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则,经友好协商,就相关合作事宜, 达成如下,双方共同遵守:

  第一条:分包工程范围

  甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_ 所属工程项目施工承包乙方。

  乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_所有项目施工。

  第二条:分包期限

  分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。

  第三条:付款及结算方式

  1、工程进度款:工程进度达到60%以上,以施工总合同价款的30%拨付工程进度款。

  2、结算方式:甲方以油田公司最终审定工程结算后,按工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。

  第四条、施工质量及竣工验收

  1、保证施工质量达到相应的质量验收规范,达到合格等级

  2、本工程质保期为 贰 年。

  3、甲方按照最终审定结算金额的直接费中人工费的50%预留质量保证金,质量保证期满后,一次性付清给乙方。

  第五条:甲乙双方的权利和义务

  (一) 甲方的权利和义务

  1、负责提供本项工程所需的材料及大型机械设备。

  2、双方签署合同之日起,甲方将其所属项目委托乙方。

  3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。

  4、甲方应按约定如期向乙方支付施工费用,愈期3天无故不支付,则按每天5%的标准向乙方支付滞纳金。

  (二) 乙方的权利和义务

  1、乙方管理及工作人员在施工期间,应遵守国家的.法律法规,自觉遵守甲方 的规章制度,配合甲方管理人员的安排。

  2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。

  3、甲方有权根据乙方施工内容及质量提出合理建议,乙方需积极与甲方进行协商,并 根据协商结果作相应调整。

  4、乙方应负责施工期间的所有材料的看护及设备保管维护。

  5、乙方负责承担因该工程施工期间发生的所有安全事故,及一切后果。

  6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。

  第六条:违约责任

  1、乙方未能按施工合同规定时间如期完成工程施工,则均属违约,应给予甲方经济赔 偿,赔偿金额按合同法有关规定执行。

  2、若甲方未能够按期付款,则按合同法规定给乙方5%滞纳金。

  3、本协议委托内容确定以及费用总额、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任 何一方违约,违约方须赔偿对方。

  第七条:其它

  1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。

  2、本协议中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。

  3、本协议自签定之日起生效。

  甲方: 乙方 :

  身份号码: 身份号码:

  本合同于____年____月____日签订于____

工程分包协议5

  甲方:(简称甲方)

  乙方:(承包人身份证号:)(简称乙方)

  为了确保蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目的顺利进行,明确总分包双方的责任权利,经双方协商达成一致,订立本分包协议。

  一、分包范围:

  1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容,以及土建的雨水管部分,及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。

  2、承包范围内自行预结算,资料、材料检测费。

  二、工期:

  1、开工日期:20__年

  2、总日历工期:工期记

  三、协议价款:

  参照建设公司与开发公司主协议,在主协议结算前提下,下浮总价20%为结算依据。

  四、收费标准:

  1、乙方应向甲方缴纳总包管理费,按建设方审核后的安装工程总造价为依据,甲方合计收取以下条款总包管理费:

  (1)甲方收取乙方总价的20%

  甲方收取总包管理费后,不再计取其他费用,以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。

  五、工程质量:

  1、本工程质量确保。

  2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。

  3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

  4、安装工程若达不到本条款第1条规定,按蒙西公司要求处罚。

  5、乙方为了确保本工程施工质量,佰万元,如达不到本条款第1条所规定,质量保证金没收,达到本条款第1条之规定,质量保证金按如下分期退还乙方,工程到六层退保证金肆拾万,十五层退叁拾万,工程封顶退保证金叁拾万。

  六、工程进度:

  1、乙方严格按照甲方的总承包协议工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%,扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%,扣除20%管理费后支付。

  2、乙方达不到总协议及项目部施工进度计划的要求,按照总包协议的相关条款执行。

  3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过

  程中,若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度,工程质量达不到甲方要求,满足不了这两项,甲方有权终止协议,按已完成工程量扣除管理费后的70%结算,其余视为违约金,不再结算。

  七、工程安全生产,文明施工:

  1、乙方在本工程施工过程中,严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

  2、杜绝违章作业,违章施工。

  3、乙方在施工过程中,因乙方责任所造成的安全事故,由乙方承担一切法律及经济责任。

  4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。

  5、在施工过程中,乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督,配合甲方达到文明工地评比的各项要求。

  6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗,并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。

  7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止协议的权利。

  八、工程款的支付:

  1、本协议范围内工作内容必须由乙方独家施工。甲方支付乙方所有工程款均须专款专用,具体参照与甲方签订的主协议。

  2、协议价款的调整,协议价款在发生下列情况之一的可作调整:

  1)、建设单位代表确认的工程量增减;

  2)、建设单位代表确认的变更或工作洽谈;

  3)、工程造价管理部门公布的价格调整;

  4)、协议约定的其他增减或调整。

  3、本协议履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、委托、证书等书面形式资料均应作为协议条款的补充内容,与协议条款同等。

  九、材料

  1、材料由乙方自主采购,在总包协议中明确的`甲方材料由建设方提供,乙方按照施工图纸上报供货计划。

  2、乙方所采购的所有材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的有关规定。

  3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求,并严格按照甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。

  4、材料进场应及时向监理报监,不得将未报监资料用于工程上,对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方承担。

  十、施工人员管理:

  所有进场人员均遵守甲方的人员管理制度。

  十一、资料:

  1、甲方向乙方提供工程施工图3份图纸。

  2、乙方的所有资料均应及时整理完善,做到与工程同步,并及时汇总到甲方资料室。

  3、在工程竣工验收前,乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。

  4、乙方在施工前及时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建设方)审批。

  十二、配合和协调:

  1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜,乙方负责.com配合甲方的工程协调。

  2、甲方免费提供乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建设施及施工用水、电。临建设施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方承担并施工,材料费由甲方承担。乙方需配备专业水、电工各一名,在24小时内服从甲方统一领导分配。甲方不安排乙方施工人员住宿及费用。

  3、在施工过程中,乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进行检查、维护、维修,人工费用由乙方承担(二级箱以下跟乙方无关的部分除外)。

  4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划,并编制专项施工组织设计。

  5、工程停、缓建:执行国务院颁发的《建筑安装工程承包协议条例》有关规定。

  6、违约、索赔

  7、乙方无条件配合甲方文明工地评比的整改工作。

  8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方承担。

  9、乙方委派同志为现场安装负责人,实施对安装过程的全面管理,甲方委派同志对本工程进行全面管理。十三、其他:

  1、本协议未列条款参照甲方蒙西建设集团有限公司与建设单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包协议中相应的甲乙双方责任权利执行。

  2、在乙方未进场前,委托其它班组施工临电临水人工费拾万元,由乙方支付。

  3、对本协议有争议处,由双方协商解决,签订补充协议。

  4、本协议一式四份,双方各执两份,甲乙双方签字后生效,本协议来往账目结清完毕保修期满后自动失效。

  甲方:乙方:

  甲方负责人:乙方负责人:

  年 月 日

工程分包协议6

  甲方:

  立协单位: 以下简称

  乙方:

  为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家和上级有关法规、规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订施工合同的同时,就施工过程中甲乙双方安全责任问题,签定劳务发包工程安全协议书。

  本协议为施工合同的辅助协议,在签订合同的同时签订本协议,两者具有同等法律效力,双方应认真履行。

  一、甲、乙双方共同遵守的条款

  1、认真贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全规范标准,执行企业的有关安全管理的规章制度。

  2、严格履行“协议书”各条款,如有争议,由甲乙双方协调解决,如协议不成,由地方仲裁机构仲裁。

  二、双方各自应履行的条款

  甲方

  1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律法规与安全规范标准,企业的有关安全管理的规章制度进行监督检查。

  2、对乙方特种作业人员持证上岗作业情况应予以检查、查验证件。

  3、对乙方施工中的安全生产予以督促检查;发现违章作业,违章指挥以及安全隐患有权停止乙方作业,并按照公司相关的奖罚制度进行处罚,督促按要求及时整改。

  4、对乙方进行相关的安全教育,和技术交底,按合同约定为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施。

  乙方

  1、乙方必须具备施工资质证书、安全生产许可证。

  2、安全教育

  2.1负责对本单位参与施工的职工进行入场安全教育,做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底,并保证特种作业人员持证上岗达到100%。

  2.2乙方保证安全生产,必须遵守国家安全生产法律法规,遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故;严格执行甲方下发的各项安全生产责任制,按照国家、省市建设主管部门的相关规定及甲方的.安全生产管理制度执行。

  3、安全监督,文明施工管理

  3.1按照甲方下达的文明施工的规定要求进行施工,严格按照五规范一标准要求施工。

  3.2因乙方原因导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的,造成不能汲取安全施工费用,并且建设单位在工程竣工结算时扣除原已预付的安全施工费,乙方单位负全部责任。

  3.3建立工地安全领导管理体系,配备专门的专职安全管理人员,安全负责人要参与甲方组织的安全会议和安全活动。

  3.4接受甲方对安全生产的监督检查,对检查发现的违章行为和安全隐患要积极进行整改,不得推诿。

  3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度,没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等,不得私自搭设电器线路,否则发生安全事故,除负责全部责任外,还应赔偿给甲方造成的经济损失。

  4、证件要求

  乙方必须配备本行业所要求的各种操作证。

  5、安全事故处理

  5.1施工过程中发生等级安全事故的,乙方要按行业事故处理程序及时上报及时通知甲方,并同时上报有关部门。

  5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受业内安全人员的监督检查,采取必要的安全防护措施,因乙方原因造成的安全事故,事故责任和因此发生的费用由乙方承担,同时承担给甲方带来的社会影响方面的损失。

  5.3发生重大伤亡事故时,甲乙双方如有争议,应按有关部门的相关规定进行处理。

  6、风险保证金

  乙方承包的工程时交纳一定数额的安全险抵押金,按照工程造价的 ‰交纳,工程竣工结算时,如未发生安全事故和违章作业罚款,甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时,按照甲方的相关奖罚制度的有关规定进行扣除。

  本协议书填写一式三份,报甲方公司安监部门备查。

  甲方: (公章) 乙方:(公章)

  法定代表人: 法定代表人:

  年 月 日

工程分包协议7

  发包人:

  承包人:

  合同签订时间:

  合同书

  发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)甲方委托乙方承担_工程施工,根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,及相关法律、法规结合本工程具体情况,经双方协调一致签定本合同,以资共同遵守。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地址:

  1.3建筑面积:

  第二条工程范围及承包方式

  2.1承包范围:施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表),按双方认可方案及数据、尺寸施工。

  2.2承包方式:乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同,不再调整。

  第三条工程价款

  3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后,任何一方不得擅自改变。

  3.2本工程双方协议人民币元整。

  3.3本工程若发生变更,以现场签证单为准。

  第四条工程质量及开、竣工时间

  4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。

  4.2工期:具备安装条件后日至月日。(特殊原因适当延长工期)

  第五条甲方工作

  5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地,开工前向乙方提供所需水、电源。

  5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。

  5.4按合同约定及时支付工程款。

  5.5对乙方的施工质量,工程进度进行监督。

  5.6甲方驻工地代表:电话:

  第六条乙方工作

  6.1乙方在施工中,按照图纸及施工经验工作,必须严格遵守甲方对现场各项管理制度,并服从甲方对现场的统一管理。

  6.2编制施工方案和进度计划,交监理及甲方审定,竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后,缴纳甲方施工单位统一保管。

  6.3负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的一切事宜。

  6.4乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程,防火防盗。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业,应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作,施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。

  6.5凡由乙方负责采购的主要材料、成品,需经甲方确认。

  6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。

  6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

  6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前,负责成品和半成品的保护工作,保护期发生损坏,由乙方自行负责。如第三方造成损坏的,通过甲方协调,由第三方负责修复,或由乙方修复,第三方承担费用。保修期满后,只收成本费。

  6.9乙方驻工地代表:电话:

  第七条、工程付款方式

  7.1合同签定后甲方付给乙方总工程款的60 %,即元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的30 %即元。剩余10%的总工程款即元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。

  第八条、竣工验收

  8.1甲乙双方按设计方案现场进行验收。

  第九条、质量保证

  9.1设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。

  9.2质量保证期:验收合格之日起,对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修,甲方通知维修时,乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。

  9.3质保期满,甲方需要乙方维护维修时,双方另签订维保协议。

  第十条争议解决方式

  10.1本合同履行期间,双方发生争议时,在9不影响工作进度的.前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解,达不成一致意见时,可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。第十一条、违约

  11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。

  11.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范要求,或发生其它使合同无法履行的行为,赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。

  第十二条、合同生效与终止

  本合同自双方签字盖章后生效,工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份。

  甲方(章):

  乙方(章):

  地址:

  地址:

  委托代理人:

  托代理人:

  电话:

  电话:

  日期:

  日期

工程分包协议8

  承包方(甲方):

  负责人:

  分包方(乙方):

  负责人:

  风险提示:

  分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。根据《民法典》,《中华人民共和国建筑法》,及有关法律、法规,遵循平等、自愿,诚实信用的原则,为明确双方的权利和义务,结合本工程实际情况,双方协商一致,订立本合同,并遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  4、承包内容:

  5、建筑面积:

  6、承包方式:

  二、合同工期

  1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。

  2、合同工期:本工程于________年____月____日开工,至________年____月____日竣工,共_______个日历天。

  三、工程质量

  1、双方商定,本工程质量等级为:

  2、质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为______________元。

  3、乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

  4、乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。

  四、合同价款与支付

  1、合同总价:______________万元(人民币______________万元整)。

  2、双方约定,乙方完成工程的50%时,甲方支付合同总价的一半,乙方完成本工程、验收合格后,甲方支付剩余的40%,保修期满后____日内,支付剩下的10%。

  3、乙方保证收到工程款后专款专用。

  五、甲方工作风险提示:

  驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人,是保证合同工期的实现的重要角色,发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择,以保障分包工程的顺利进行。

  1、甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,安全,文明施工和进度等的工作指令。

  2、甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行图纸、技术的总交底。

  3、甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。

  4、及时办理好隐蔽工程验收和各种资料的签证手续。

  5、施工期间,组织乙方共同处理好附近单位和居民的协调工作。

  6、甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套。

  六、乙方工作

  1、乙方委派的驻施工现场代表,须接受甲方代表的工作指令。

  2、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务。

  3、乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作。

  4、遵守国家和地方现行的有关环境保护,职业健康和安全的法律,法规。

  5、已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复。产品保护费由乙方承担。

  6、施工场地周围邻近建筑物,构筑物(含文物保护建筑),古树名木的保护工作由乙方负责,如发生损坏,其费用由乙方承担。风险提示:

  如果是承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责,应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验,禁止使用不合格的材料和工程设备。

  七、材料,设备的供应和管理

  1、工程所用的材料,设备原则上均由乙方自行采购,所选择的供应商必须在甲方的合格分包商(供应商)名录内,必须符合国家和政府的备案证和许可证制度,在采购前应事先收集该供应商的相关资料(经营执照,产品生产许可证和等),报甲方审核批准后方可实施采购。

  2、工程所用材料,设备均须得到甲方,业主及监理的确认,乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理,且需得到甲方,业主及监理认可并且封存样品后,方可开始采购。

  3、乙方必须提供安全,可靠的施工机具以及合格的计量器具,并提供相应的证明文件。

  八、竣工验收和保修

  1、本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后,乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作,包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

  2、甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业主,监理等核验各方进行验收,并给予乙方批复或提出整改意见,乙方按要求整改,并承担由于自身原因造成的修改费用,工期不顺延。

  3、竣工验收通过后,乙方在现场的人员,物资,设备,设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场,如甲方有特定要求的,按甲方要求执行。

  4、乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任,保修费用由乙方承担。保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的`工程承包合同中的约定执行,具体约定保修期限为:保修起始日为:验收合格后________年。

  九、合同生效与终止

  1、本合同一式_______份,双方各执_______份。自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。保修期满后,有关保修条款终止。

  2、本合同在履行过程中遇到以下情形属违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

  (1)乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。

  (2)工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者。

  (3)乙方没有健全的施工管理和组织体系,进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容,甲方的声誉面临严重威胁。

  (4)乙方已无法全面履行合同要约,尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

  (5)乙方有损害甲方声誉的严重行为,如发生严重质量事故,安全事故,造成重大经济损失等情形。

  十、附则

  1、本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充协议,与本合同具有同等约束力。

  2、因履行合同双方发生争议,甲,乙双方协商解决,双方协商不能达成一致的,均可向合同签约地、合同履行地的人民法院提出诉讼。风险提示:

  分包合同有关工程量变更及单价调整,不可抗力事件的损失承担,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致,特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。

  建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。

  甲方:

  地址:

  联系电话:

  合同签订地:

  合同履行地:

  ________年____月____日

  乙方:

  地址:

  联系电话:

  合同签订地:

  合同履行地:

  ________年____月____日

工程分包协议9

  委托单位:____________(以下简称甲方)

  承包单位:____________(以下简称乙方)

  一、 经协商,甲方将 分包给乙方施工。

  二、 乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务,质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。施工过程中的安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。

  三、 工程款:合同签定后进入施工现场时,甲方向乙方支付生活费;施工过程中根据施工进度及工程质量按比例发放工程款;工程结束验收合格后扣除保修金结清余款;保修期结束结清全部工程款。

  四、 工期:达到建设单位及甲方要求。

  五、 承包方式:单项工程轻包。

  六、 甲方责任:负责协调与建设单位关系、各工种间配合及材料提供,按时支付人工费。

  七、 乙方责任:

  1、 服从甲方人员管理,遵守甲方各项规章制度。

  2、 工人进场,对工人进行安全技术交底。每天开工前召开安全会议,对具体工作进行安全教育,提高工人的安全意识。

  3、 按时、保质保量完成施工任务。(对未按要求完成施工任务的',视情节轻重按公司奖惩条例进行处罚。)

  4、 合理使用材料,避免浪费。施工现场材料要堆放整齐,剩余材料要及时返库。

  5、 每天中午及晚上收工前,对施工现场进行清理,将建筑垃圾堆成堆,由公司派专人清理出施工现场。

  6、 注意成品保护及各工种间配合。

  7、 电工及电焊工须持证上岗,并将技术等级证复印件交项目部存档。

  8、 对工人进行素质教育,文明施工,树立公司形象。

  9、 自行配备各种生产工具,定时维修,保证工程顺利进行。其中,电动工具自备由墙壁插座到施工处的插头、插座及电线。

  10、 每项单项工程结束后,先由班组长组织工人自检,合格后报项目部验收。不符合要求处及时修改,直至验收合格,项目部签发分项工程质量评定表。

  11、 工程结束后,由班组长把各自完成项目的结算清单及分项工程质量评定表报到项目部,由技术员核对工程量及单价,项目经理及工长复核签字后,报到总经理处结算。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程分包协议10

  总包单位:

  (以下简称甲方)

  分包单位:

  (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》,本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则,为共同加强对工程建设的组织及管理工作,正确处理责任经济关系,分清职责,圆满地完成施工任务,经双方一致协商,特制定本合同条款,双方严格履行。

  一、工程名称:

  哈尔滨职业技术学院图书馆工程

  二、工程地点:

  哈平路217号

  三、分包工程项目及名称:

  安全技术要求:教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等,治安问题由乙方负责。在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。

  按定额结算,转账支付,按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。

  四、安全生产文明施工

  1、总包单位对施工现场安全负总责,对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责,监督检查分包单位的施工现场活动。

  2、总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险费用。

  3、分包单位要服从总包单位的安全生产管理,制定安全生产责任制度,遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等,对不服从管理导致的生产安全事故由分包单位承担主要责任。

  4、总包单位负责人对分包方的施工过程的安全生产、文明施工进行监控,对进入现场的作业人员进行施工安全技术交底。

  5、分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。

  6、分包方使用总包方的安全防护设施设备应办理交接验收记录,有义务保护现场的安全防护设施,发现问题及时报告。

  7、总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、工具及生活设施,提供合格的机械设备、安全设施和防护用品。

  8、分包单位要设置安全生产组织机构,设专职安全人员对生产安全进行负责,对施工现场进行监督检查,发现隐患及时整改,消除不安全因素。

  9、总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连带责任,对工程发生的安全责任以及违约责任承担民事责任,发生意见不一致时,可协商解决。

  10、分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。

  11、分包单位按文明施工标准进行施工,工完场清。

  12、甲方给乙方提供施工现场配合人员,确保机械工、电工等特种作业人员配合工作,费用乙方负担。甲方对乙方提供的安全防护装置设施等设备工具和操作人员,由乙方验收后管理使用。

  13、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

  14、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:

  ①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

  ②如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。

  ③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;

  ④如果发生伤亡事故,由分包方负责承担造成安全事故的经济责任和法律责任;

  15、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚

  16、分包方必须执行安全防范制度:

  ①分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;

  ②分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;

  ③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;

  ④施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;

  ⑤总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;

  ⑥施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工;

  ⑦对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除

  五、工材料及机具供应

  1、甲方供应的安全防护器具和材料有合格证,乙方应按实际需要领取,超出部分乙方负担。

  2、乙方直接采购用于安全生产的材料应有合格证,必须经甲方验收后方可使用。

  3、甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证,安全装置齐全,经检验后方可使用。

  4、乙方自备的其它工具应完好合格。

  5、乙方借用甲方的工具用后即还,如果损坏或丢失,乙方赔偿损失费用。

  六、消防保卫工作要求:

  1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的.有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;

  2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防安全保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;

  3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。

  七、乙方在施工前和施工中应负责事宜:

  1、在未进入施工现场前,按国家、省市有关规定,向甲方交出跨省施工介绍信,乡政府以上介绍信,营业执照,施工资格证书,办理跨地区通知书及临时许可证,提出施工人员名册。

  2、乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民,适应施工生产的需要,且身体健康、技术较好、无劣迹。

  3、教育施工人员遵纪守法,遵守甲方施工现场的操作规程、质量、文明施工等措施,爱护国家财产,服从管理,完成任务。

  4、施工人员进入现场后不准任意增减调动,确因工程量增减或变更时,经甲乙双方协商后方可调动。乙方在施工中增减人员必须事先通知甲方,并及时填写增补人员名单。

  八、争议的处理

  当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁,调解不成的可以向哈市人民法院起诉。

  九、安全文明施工目标:

  按施工建筑面积及总包单位确定的目标为准。

  十、有效期

  自__年__月__日生效

  甲方

  乙方

  __年__月__日

工程分包协议11

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包范围:

  四、工期:开工日期:________年____月____日

  竣工日期:________年____月____日工期:天

  五、合同价款:本工程采用()方式计价,每吨()元/吨。

  合同总价款为

  六、质量要求:

  本工程质量达到标准,如达不到本标准,应按甲方要求进行返工自理,并承担由此发生的一切费用。

  七、双方责任:

  1、甲方责任:

  ⑴负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。

  ⑵负责向乙方提供施工图一式()份。

  ⑶及时供应合同规定的材料。

  ⑷及时办理工程结算。

  2、乙方责任:

  ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

  ⑵必须按图纸施工。

  ⑶应保证工期要求,确保工程如期完成。

  ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的'发票或收据。

  八、材料供应:

  1、主材由()方负责提供。

  2、辅材由()方负责提供。

  九、材料消耗:

  工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之()计算,废料归()方。

  十、施工与验收:

  1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

  2、工程完工时组织相关部门验收。

  十一、结算方式:

  签订合同,甲方即向乙方交付()元预付款,工程进行过半时甲方支付()元,工程完工,甲方支付()元工程款。

  十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误,每延误一天,赔付方工程总价款()%的损失费。

  十三、其它:

  1、本协议一式()份,正本()份,副本()份。

  2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

  3、本协议完成后自行终止。

  十四、补充条款:

  甲方:

  乙方:

  法定代表或法人委托:

  法定代表或法人委托:

  委托人:

  施工代表:

  电话:

  电话:

  日期:

  日期:

工程分包协议12

  为强化工程管理,确保工程质量和建设工期, (甲方)将 的施工完成与缺陷维修,交由 (乙方)承担。经双方协商订立如下协议:

  第一条工程名称及内容:

  (一)工程名称:

  (二)工程范围:

  乙方自行超出本项目的行为无效,并应承担相应的法律责任与经济责任。乙方不得将本项目进行转包或与他人联营。不得自行收购定金、压金等。不得用项目进行抵押或替他人担保。

  第二条建设工期

  本工程合同工期不得超过甲方与业主签定的合同中所规定的工期。如需顺延或延误须取得业主的签证,否则视为违约。并承担赔偿因工期而造成的损失和违约责任。

  第三条 工程造价

  工程造价 元整 (? ),除因设计变更外均不修订总造价。

  第四条 利益分配

  (一)甲方按乙方工程总价的 5%提取管理费,乙方在 年 月日前将管理费一次交清。税金由乙方缴纳。

  (二)合同签订后,乙方应按合同组建标段项目经理部。甲方帮助乙方办理履约保函和预付款保函,银行保函抵押金首先由乙方筹措,不足部分由甲方垫付,待工程预付款到位后,乙方补齐甲方垫付的抵押金。

  (三)项目部公章、财务章、项目经理名章由甲方负责刻制,乙方不许以甲方名义刻制任何印鉴,甲方协助乙方根据业主要求建立项目专用账户,项目部公章、项目经理名章由乙方保管,财务章由甲方负责管理,需要时到甲方盖章。在工程施工期间,由项目部公章、项目经理名章管理带来的所有权利、义务,债权、债务均由乙方承担。工程交工后,乙方需将上述印鉴交还甲方。

  第五条 财务管理

  (一)乙方实行单独核算、自担风险、自负盈亏、自负法律和经济责任。

  (二)业主按工程承包合同支付的备料款、进度款等其他款项用转帐方式汇入甲方提供的帐户。为了确保上缴资金,实行“先缴后用”甲方按照经济责任承包比例扣除乙方上缴管理费和政府规定的其他税种,余款按进度返还给乙方,甲方不得无理拖欠乙方的税后余款。

  (三)本工程实行质量保证金制度,责任期为两年,保证金的扣留按业主规定办理,在缺陷责任保证期内,由于乙方施工出现的一切质量问题均由乙方负责修复。若乙方不能如期对工程缺陷进行修复或不具备修复能力时,甲方有权另行组织队伍进行修复,发生的一切费用从乙方缺陷保证金中扣除。缺陷责任期满经验收合格后,返还剩余部分保证金。

  (四)乙方必须使用甲方提供的银行帐户,不得擅自与业主进行现金结算和在业主处提取工程款。

  (五)该工程项目所有债权债务由乙方自行处理与承担,乙方自行购置拥有的各种施工机具、设备等固定资产所有权归乙方。

  第六条 工程质量标准:按业主与甲方签订合同的'要求。

  第七条 工程管理

  (一)甲方对乙方的业务经营、合同履约、质量与安全等实行管理与监督,并对乙方的违法、违约经营活动有权进行处理。

  (二)乙方必须严格按技术规范、施工图、变更设计文件等施工,在施工期间(包括合同保修期内)如发生工程质量及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任,由此发生的一切费用由乙方承担。如乙方的行为造成甲方经济损失,乙方必须赔偿甲方所有经济损失。

  (三)乙方应信守合同约定,按协议要求确保建设工期。如因乙方进场慢、组织不力、工期利用不当等原因,未按协议规定的工期、阶段计划目标保质、保量的完成所承包的工程施工任务,均为乙方违约,每拖延一天,扣罚人民币壹万元,作为工期拖延罚金。未能按工程进度及时组织人员、设备进场,可能导致工期严重拖延或在工程施工中进度严重滞后,将影响工程整体计划时为严重违约。甲方有权并无需取得乙方同意,收回部分或全部未完工程,必要时可终止协议的执行,另行安排施工队伍,由此造成的一切经济损失均由乙方承担。非乙方原因引起的工期延误,乙方不承担任何责任。

  (四)已完工程及相关设施未交付业主之前由乙方负责保护。发生损坏,乙方自费予以修复。

  第八条 材料管理

  乙方承包工程所需材料由乙方自行采购,材料质量标准必须达到业主的要求

  第九条 安全生产

  (一)工程施工中要加强安全生产的教育工作,建立健全安全生产的各项规章制度,如发生伤亡事故及各种纠纷等由乙方承担经济和法律责任,由此发生的一切费用由乙方承担。

  (二)一旦发生事故,乙方不得隐瞒不报、谎报或故意拖延报告期限、破坏事故现场、阻碍调查工作的正常进行。在事故调查中,乙方应如实提供与事故有关情况、资料和证据,否则根据规定对乙方进行处理。

  第十条 竣工验收和交付使用

  (一)工程竣工时,乙方应按交通部《公路工程竣工验收办法》和业主有关工程验收的规定准备全套技术资料(其费用由乙方承担),交由业主验收,并办理工程竣工验收单,交甲方备案。

  第十一条 其它

  (一)关于施工用电、临时用地等事宜由乙方自行解决,费用由乙方承担。

  (二)在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造、现有乡村运输道路的维护保养和环境污染等费用一律由乙方承担,必要时甲方可以协助。但甲方在协助过程中不承担任何费用。

  (三)合同未尽事宜按业主与辽宁五洲公路工程有限责任公司所签订的合同执行。

  (四)本协议正本两份,甲、乙双方各执一份;副本四份,甲、乙双方各二份。

  (五)本协议经双方签字后立即生效,工程缺陷责任期满,经验收合格,结清全部款项后,随即失效。

  甲 方:

  法人代表:

  经 手 人:

  日 期:

  乙 方:

  法人代表:

  经 手 人:

  日 期:

工程分包协议13

  为贯彻《中华人民共和国治安管理处罚条例》,本着谁主管,谁负责的原则,将治安保卫工作落到实处,确保不发生治安责任事故,制定本协议。

  分包单位应履行如下条款:

  1.认真落实《中华人民共和国治安管理处罚条例》分包、外协单位保卫部门应对施工现场治安保卫工作负全责,保证实现无重大治安责任事故。

  2.接受总包单位对治安保卫工作的监督,接受公安机关的监督检查,对指出存在的治安方面的隐患,须及时进行整改,不得拖延。

  3.分包、外协单位须制定相应的'安全制度和措施,并指定专人负责治安保卫工作.结合本单位实际情况,进行经常性检查,确保安全。

  4.分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关治安法规等方面的安全教育,避免违章行为,杜绝事故发生。

  5.分包、外协单位应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报,及时办理暂住证件,并将有关材料上报总包单位保留备查。

  6.分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《劳务分包队伍治安保卫协议书》并监督执行。

  总包单位应履行下列条款:

  1.在上级公安机关的指导下,协助分包、外协单位保卫部门做好治安防范工作,负责监督本协议具体实施,共同做好治安保卫工作。

  2.对在联合检查中发现的治安方面不安全隐患,有权提出整改意见,保证安全。

  3.对违反治安条例等问题造成不良后果的有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。

  此协议一式两份,双方各存一份。

  甲方代表:

  乙方代表:

  盖章:

  盖章:

  年 月 日

  更多资讯

工程分包协议14

  建设方:

  总包方:

  分包方:

  为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程工程的总包服务费

  二、工程。

  三、建设方责任

  1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  四、总包方的工作

  1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚,对已施工完验收合格的工程负责保管。

  2.负责现场临时水电的统一管理。

  3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。

  4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。

  五、分包方的工作

  1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场安全文明施工,卫生清理工作。

  4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8.负责对施工已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的'资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  六、工程质量

  1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  七、违约责任

  1.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。

  八、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章):

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年月日

  总包方(签章):

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年月日

  分包方(签章):

  法人代表(或授权委托人)签署:

  年月日

工程分包协议15

  发包单位:________________________以下简称甲方

  承包单位:________________________以下简称乙方

  为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。

  一、承包工程项目

  (1)工程项目名称:______________

  (2)工程地址:______________

  (3)承包范围:______________

  (4)承包形式:______________

  (5)工程合同编号:______________

  (6)工程项目期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  二、协议内容

  1.安全文明施工目标。

  (1)不发生轻伤及以上人身事故。

  (2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

  (3)不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。

  (4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

  2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:

  (1)《中华人民共和国安全生产法》。

  (2)《中华人民共和国消防法》。

  (3)国务院《建设工程安全生产管理条例》。

  (4)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。

  (5)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》(DL 5009.2、DL 5009.3)。

  (6)国家部委办相关安全的规定。

  (7)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。

  (8)国家电网公司《电力安全工作规程》。

  (9)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。

  (10)建设工程所属的地方安全、环境法规。

  (11)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

  3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务。

  (1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行业主项目部有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

  (2)分包项目按照先订工程分包合同和安全协议,后开工的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。

  (3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

  (4)施工期间,甲方指派______负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派______负责本项目的安全文明施工管理,并配备安全监督人员______人。

  (5)按照国家、国家电网公司、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。

  (6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防止事故的发生。

  (7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道,并定期组织检验、维修,保障消防设施和器材有效、完好。

  (8)按照国家有关规定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。

  (9)严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。

  (10)施工现场总平面由甲方统一策划,分区管理,各负其责,不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施,按策划统一组织,乙方施工区域由乙方实施。

  (11)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动专项应急预案,按照有关事故报告规定,及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到四不放过。

  (12)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

  4.甲方的安全文明施工权利和义务。

  (1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

  (2)按规定成立施工安全委员会,组织和协调现场安全文明施工的整体工作,及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。

  (3)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定,发放胸卡(安全合格)证,做到有据可查。

  (4)按施工组织总设计,组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底,收集、提供地下管线、设施等相关资料,并提出保护措施要求。

  (5)组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议,督促上下道工序各自做好安全措施。

  (6)编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业,落实专人监护。

  (7)建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度,按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

  (8)定期召开安全工作例会和安全专题会议,组织安全监督网络活动,协调解决现场的安全问题。

  (9)组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

  (10)组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的`安装拆除等施工方案和安全措施的会审,报送监理审定签认。

  (11)按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费,并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。

  (12)建立应急处置组织机构,组织编制专项应急预案,开展演练。

  (13)按相关规定对乙方进行检查考核,作为安全保证金的考核依据。

  (14)如可能对其他施工项目部或人员造成安全影响,乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业,甲方应做好组织协调工作。

  5.乙方的安全文明施工权利和义务。

  (1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。

  (2)遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。

  (3)按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。

  (4)按照国家电网公司的有关安全管理要求,建立完善相关安全记录台账。

  (5)按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施的全员交底,并由双方签字确认。

  (6)按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理胸卡(安全合格)证上岗作业,做到有据可查。

  (7)严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。

  (8)定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

  (9)开展危险源分析预控工作,进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。

  (10)对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

  (11)对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查,对发现的问题及时纠正和整改。

  (12)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品,并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新;做好安全工器具的检测,确保合格、有效。

  (13)建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测,并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。

  (14)落实现场施工环境保护要求,对施工产生的噪声、废水泥浆排放、扬尘、固液体废料和危险废料等进行控制。

  (15)按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨等安全措施或管理办法,落实相应的安全设施。

  (16)建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案,编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,电缆、架空线敷设、接地等符合规范。

  (17)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度,定期检查检测,对自动喷水灭火系统喷头安装等应使用合格的专用工具,符合安全使用要求。

  (18)对甲方提供的工器具及机械设备进行安全检查,确认其安全状况,并在使用中执行相应的安全管理制度。

  (19)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。

  (20)交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

  (21)施工特殊临时用电应符合规定,落实安全措施,在室内、夜间等作业环境内施工,应配置相应的照明,在潮湿环境、容器内施工,电源电压应符合安规规定的安全电压等级,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求,控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。

  (22)建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护。

  (23)起重吊装应设置相应的警戒区域,管道安装等高处作业应设置相应作业平台,并采取有效地防止高处坠落和高处落物等安全措施。

  (24)设备安装就位期间,对未可靠固定的设备应做好相应的专项安全措施。

  (25)焊接、切割等动火作业应具有相应的动火工作票,采取相应的防火措施和防止火星溅落的隔离措施,重点区域要加强监督。

  (26)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案,并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施,周边应设置围栏和警示标志,防止水土流失(不包括爆破作业)。

  (27)落实土方开挖、运输的防尘措施,工地出入口必须采取措施,防止污水和污土污染周边环境。

  (28)压力试验、喷淋试验应通过甲方向相关单位提前公告,采取明显的警戒区域,设置相应的警示标牌,防止造成对人员的伤害。设备消缺应确认设备已经停电、隔绝、泄压、放水,并采取安全措施,才可进行工作。

  (29)容器、密闭空间内作业前应加强通风,并对容器内有害气体进行监测,符合要求后,方可进入作业,作业过程中应指派专人监护,并有紧急救援措施。

  (30)设备试运前应进行验收确认,试运期间落实相关安全措施。

  (31)在已受电、投运的区域施工,落实设备防护和人身安全措施。

  (32)乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包,应严格对劳务分包单位进行安全资质审查,履行报批手续,报甲方审核批准后,方可签订劳务分包合同和安全协议,明确安全责任,纳入乙方的安全责任范围内。

  (33)现场一旦发生事故,必须立即进行救援,及时报告甲方,并按要求报告地方安全生产监督和管理部门,做好善后处理工作。

  (34)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

  6.安全文明施工措施补助费。

  (1)甲方按规定向乙方提供______万元的安全文明施工措施补助费,在合同价款中单独列支,并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。

  (2)乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出,不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方,并接受甲方的检查和监督。

  7.安全文明施工考核标准。

  (1)甲方按照分包合同价款,预留5%或______万元作为乙方的安全保证金。

  (2)发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为,甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。

  (3)甲方在拨付工程款或竣工结算时,汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》,对安全保证金进行扣款。

  (4)乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分,在工程款中抵扣。

  8.需要补充协议内容。

  三、附则

  (1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

  (2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

  (3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

  (4)安全文明施工措施补助费,按国家发展改革委颁布的《电网工程建设预算编制与计算标准》规定计提。

  (5)安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。

  (6)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。

  (7)其他未尽事宜可另行约定。

  (8)本协议一式六份,甲乙双方各执三份。

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  单位名称(盖章):_______________________

  单位名称(盖章):______________________

  单位地址:______________________________

  单位地址:______________________________

  法定代表人(或授权代理人):_____________

  法定代表人(或授权代理人):____________

  签订日期:_______年_______月_______日

  签订日期:_______年_______月_______日

【工程分包协议】相关文章:

工程分包施工协议04-22

装饰工程分包协议12-26

工程分包协议书12-13

建筑工程分包协议03-19

分包工程合同11-30

工程分包合同09-01

工程分包合同08-31

桩基工程分包合同04-02

建设工程分包合同03-13