当前位置：明兵范文网>合同协议>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2022-02-16 09:30:13 工程合同我要投稿

工程合同模板汇总8篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家收集的工程合同8篇，欢迎阅读与收藏。

工程合同模板汇总8篇

工程合同篇1

　　经甲、乙双方研究，甲方同意将盛景城3#楼外墙保温装饰工程承包给乙方，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　１、工程名称：盛景城 3#楼

　　２、工程内容： 3#楼地下2层，地上10 层。

　　３、工程地点：商河县车站以北，鑫源街以南，滨河路以东。

　　第二条：工程承包范围及工期

　　施工图纸、设计变更、工程洽商等所包括的所有外墙外保温、外墙涂料、外墙瓷砖等装饰装修全部工程，保证竣工验收。

　　工期自 20xx-10-1 至 20xx-11-1

　　第三条：承包形式

　　包工包料、包质量、包检测费用、包工期、包资料、包墙体节能工程验收合格。生活费、住宿自理。施工用具除升降机由甲方提供外，其余所有工具、用具均由乙方自行解决。并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。

　　第四条、承包单价

　　合同综合单价：元/㎡综合单价（以实际外墙装修面积为准）

　　第五条、工程质量标准

　　1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。

　　2、严格按照设计图纸规范、标准图集及强制性条文和国家节能保温规范标准，抹灰验收标准，合同工期，保质保量完成合同内容。若因按图纸使用施工材料聚苯颗粒导致节能验收受阻与乙方无关，若需消防部门通过所产生的费用由甲方负责。

　　3、在施工过程中，乙方应安建设单位要求施工，如保温质量不能通过职能部门验收，乙方无条件返工至合格为止，且一切费用由乙方承担。

　　4、根据工程竣工资料的备案要求，向甲方提供真实、完整的保温分项工程资料。

　　5、工期责任：乙方必须确保工程进度，严格按甲方和土建情包单位的施工进度计划施工，不得延误竣工验收。

　　6、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，及时清理落地灰，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按200元/日扣除。

　　7、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。

　　8、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，必修做到工完场清。

　　9、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工，并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。

　　第六条、结算方式

　　保温层完成50%付合同总价款的15 %；

　　保温层全部完成付到合同总价款的30 %；

　　抗裂砂浆完成付到合同总价款的'40 %；

　　外墙涂料全部完成付到合同总价款的55 %；

　　外墙瓷砖全部完成付到合同总价款的65 %

　　验收结算完付到合同总价款的 80 %；

　　资料备案齐全、竣工验收后三个月内付到合同总价款的 95 %；余下5%作为质保金半年届满后一周内付清，质保期自验收合格三日开始计算

　　第七条、双方责任

　　1、甲方每月向乙方下达施工作业计划，并督促其进度计划如期完成。

　　2、甲方负责对乙方进行质量安全监督，对违反管理制度、扰乱现场施工秩序，经教育

　　3、乙方施工所用工具全部自理。

　　4、乙方人员进入现场后，要自觉执行甲方现场管理的一切规定，服从甲方管理，并有不改者，甲方有权勒令乙方予以辞退。

　　义务做好和各工种施工队伍的配合和协调关系，产生矛盾和纠纷时，要及时报告甲方，服从甲方统一协调和安排。

　　5、乙方据施工情况，满足相关的作业人员名额，满足技术要求及施工进度，做到文明施工、材料节约、安全生产等要求。施工过程中杜绝不必要的浪费，一经发现将给以经济处罚，罚款将从拨付工程款中扣除。

　　6、乙方必须完全服从甲方工期进度计划安排，必要时根据甲方进度计划安排，采取24小时连续作业，随时调配劳动力，确保甲方总工期计划及分段工期计划。凡甲方、监理、业主等指出的安全隐患，乙方必须及时整改，确保本工程，杜绝重大伤亡事故。如不及时整改视情节给予相应的处罚。

　　7、乙方在施工过程中不得出现私自中途退场、擅自解散工人否则甲方不予结算工程款、并追加经济损失及责任。

　　8、乙方必须服从甲方的安排，服从甲方、建设单位、监理单位的指导、监督与检查，乙方必须按照甲方的技术交底、地方验收标准和施工工艺规范规定认真施工，达到相应的验收标准，否则甲方有权利清除乙方退出现场，不予结算。

　　9、乙方必须完全服从甲方工期进度计划安排，必要时根据甲方进度计划安排，随时调配劳动力，确保甲方总工期计划及分段工期计划。

　　10、乙方人员参加打架、斗殴、盗窃、破坏甲方财产、赌博等违法犯罪活动，视情节和后果，除赔偿经济损失，除追究主要责任者和参与者的法律责任外，甲方对乙方处以1000~10000元罚款，从拨付工程款中强行扣除。如违反国家法律、法规，将由地方司法机关处理。

　　11、乙方因自身责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，延误工期的损失亦由乙方承担并担负违约责任。

　　12、乙方保证不可雇用童工、年老体弱、负案人员、违法违纪人员，如有发现，立即清出现场。

　　13、乙方必须为进场的有关人员办理第三方保险及意外伤害险，费用由乙方自理。

　　第八条、安全生产及事故处理

　　1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。

　　2、乙应严格按照安全操作规程进行施工，负责管理。

　　3、乙方应采取严格的安全防护措施，保证施工工期无事故发生。

　　4、甲、乙双方必须认真贯彻执行当地国家机关安全生产及规章制度，服从甲方的指挥、以确保安全生产。

　　5、伤亡事故处理；对违章工伤事故，甲方只承担协助调查、分清责任的义务，不承担何责任和经济损失。如发生事故30000元以内由乙方自行处理，超出后定性由责任方付款及承担经济损失。按国家规定对事故进行补偿，甲方不直接对待乙方工人及家属。

　　第九条、其它

　　1、甲方和乙方在履行合同时，发生争议，可以自行和解，或要求有关部门调解，和解与调解不成可以向当地人民法院起诉。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。如有另行签订补充协议规定与本合同一样具备法律效力。

　　4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，结清尾款后，本合同即告终止。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

工程合同篇2

　　甲方(卖方)：

　　住址：

　　身份证号：联系电话：

　　乙方(买方)：

　　住址：

　　身份证号：联系电话：

　　一、挖掘机品牌：，型号：，机架号：，发动机号：。

　　二、转让价格为人民币(大写)元。

　　三、甲方出售该设备提供该机出厂合格证，购机发票，进口设备提供进口报关单等有效证件。

　　四、甲方承诺对上述转让的设备享有合法的完全的所有权，乙方给予该承诺购买上述设备，如因第三人向乙方主张该设备的.所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

　　五、甲方对出售的机械在年月日之前的任何经济纠纷负有全部责任，且责任与乙方无关;若因甲方尾款未付清造成GPS卫星定位系统锁机后所造成的任何损失等误工费均由甲方向乙方负责赔偿。

　　六、该机若是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。

　　七、乙方本着互相信任的情况下预付定金人民币元，大写年月日将该设备提走，如在订金预付时间范围内甲方把该设备处理给他人或其他原因不卖给乙方，甲方将承担订金的3倍作为违约金，赔偿给乙方作为损失。

　　八、甲方在自己的场地上负责将该机设备安全装上乙方的运输车上，保证乙方顺利离开，乙方将一次性付清余款，协议后该机产权属乙方所有。

　　九、为了双方共同遵守，特订立此协议，甲方需提供身份证复印件附合同上。

　　十、此协议一式两份，甲乙双方各执一份签字(或按手印)后立即生效。

　　甲方签名：乙方签名：

　　年月日年月日

工程合同篇3

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　委托处理人（姓名）：_________

　　单位：_________

　　住所地址：_________

　　联系电话：_________

　　BP机号：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　单位名称：_________

　　营业执照号：_________

　　注册地址：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代表人：_________

　　本工程设计人：_________

　　施工队负责人：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1．1 工程地点：_________

　　1．2 工程内容及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）

　　1．3 工程承包方式，双方商定采取下列第_________种承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

　　1．4 工程期限_________天；

　　开工日期_________天_________月_________日；

　　竣工日期_________天_________月_________日；

　　1．5 合同价款：本合同工程造价为（人民币）_________元

　　金额大写：_________

　　（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费_________元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　第四条甲方工作

　　4．1 开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　4．2 提供施工期间的水源、电源；

　　4．3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　　4．4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　4．5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　　4．6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第五条乙方工作

　　5．1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　5．2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　　5．3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　　5．4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表七：装饰装修工程变更单）。

　　第七条材料供应

　　7．1 按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表），甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；

　　7．2 按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第八条工期延误

　　8．1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　1、工程量变化或设计变更；

　　2、不可抗力；

　　3、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8．2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　8．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8．4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程质量按下列第_________项标准执行：

　　（1）《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

　　（2）其它规定：_________

　　施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的`标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条工程验收和保修

　　10．1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、_________

　　2、_________

　　3、_________

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表八：工程验收单）；

　　10．2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表八：工程验收单）。在工程款结清后，办理移手续（见附表九：工程结算单）；

　　10．3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表十：工程保修单）。

　　第十一条工程款支付方式

　　11．1 双方约定按下列第_________种方式支付工程款：

　　1、此合同签订地为：本市_________家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即_________元；第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即__________元，由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证）

　　2、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款；

　　支付次数支付时间支付金额（元）

　　第一次开工前三日

　　第二次工程进度过半

　　第三次双方验收合格

　　3、其它支付方式：_________；

　　11．2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　11．4 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任；

　　12．1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

　　12．2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　12．3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　12．4 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元；

　　12．5 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　12．6 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元；

　　第十三条合同争议的解决方式；

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决；

　　1、向_________仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向_________人民法院起诉。

　　第十四条几项具体规定；

　　14．1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_________元（此费用不在工程价款内）；

　　14．2 施工期间，甲方将外屋门钥匙__________把，交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　14．3 施工期间，乙方每天的工作时间为：

　　上午_________点_________分至_________点_________分；

　　下午_________点_________分至_________点_________分。

　　第十五条附则；

　　15．1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　15．2 本合同签订后工程不得转包。

　　15．3 甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　15．4 凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　15．5 合同履行完后自动终止。

　　15．6 本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区（县）的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　合同附件：

　　附件一：装饰装修工程施工项目确认表。

　　附件二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。

　　附件三：家庭居室装饰装修工程报价表。

　　附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。

　　附件五：乙方提供装饰装修材料明细表。

　　附件六：家庭居室装饰装修工程设计图纸。

　　附件七：装饰装修工程变更单。

　　附件八：工程验收单。

　　附件九：工程结算单。

　　附件十：工程保修单。

　　第十六条其它约定条款_________。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　家庭装饰装修市场合同认证意见（市场合同认证章：）

　　委托代理人（签字）：_________

　　联系电话：_________

　　_________年____月____日

　　工商行政管理机关签证意见：_________

　　经办人：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方（卖方）：

　　住址：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　乙方（买方）：

　　住址：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的xxxxx（转让给乙方一事达成一致协议如下：

　　一、xxxxx（概况

　　品牌：型号：

　　机号：

　　二、转让价格：RMB 元。

　　三、甲方承诺

　　甲方承诺对上述转让的xxxxx（享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述xxxxx（。如因第三人向乙方主张xxxxx（的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

　　四、问题说明

　　xxxxx（现状已由双方确认。因该xxxxx（系二手旧机，甲方对于xxxxx的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该xxxxx的.现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。

　　五、乙方应在年月日前一次性或分期（明细）将货款付至如下账户：

　　付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　六、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。

　　七、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程合同篇5

　　游泳池承包合同

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在自愿、平等的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方所服务的小区游泳池进行经营一事达成如下协议。

　　一．合同期限：

　　自 20xx 年 07 月 1 日至 20xx 年 10 月 1 日止。

　　二．服务范围及承包方法：

　　1．乙方向甲方承诺，租用该游泳池作为教学与对外经营性游泳使用，包括泳装泳具的外卖。并遵守国家和本市有关游泳池使用和物业管理的规定。

　　2．乙方保证，在租用期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批核准前，不擅自改变上款约定的使用用途。

　　三．合作费用

　　1．游泳池水电费由乙方自负。每度电价￥元，每吨水价￥元。

　　2．乙方支付甲方期间承包金壹万元（￥元）和风险责任金(￥元）。

　　3．合同签订后，乙方于每年6月30日前付清当年承包金和风险责

　　任金，否则甲方有权拒绝乙方进场。每年关闭游泳池后，经甲方核查无设施、设备损坏或其他责任、纠纷等问题，甲方将风险责任金无息退还乙方。

　　4．乙方在经营游泳池期间产生的水、电费用于当月25日前到物业中心缴纳，逾期则甲方有权停止乙方的水电供给。

　　四．双方权利义务

　　1．甲方允许乙方开池期间在游泳池范围内销售游泳用品，为业主提供方便。乙方不能强行推销，销售纠纷由乙方自行解决。

　　2．甲方应按约定为乙方提供游泳池及相关配套设施和经营条件，保证乙方正常经营。

　　3．承包期间游泳池售票、维持秩序、保证游泳人员生命财产安全、环境卫生由乙方负责。开池期间池内产生的'纠纷及其他责任事项由乙方负责解决，甲方有义务协助乙方协调。

　　4．经营期间，乙方工作人员应遵守小区物业管理规定，服从管理处的正常管理。

　　5．乙方给予管理处每月20张/月的免费票。

　　6．游泳池收费按附件（收费标准）与管理处协商决定。

　　7．游泳池经营过程中必须购买意外保险，费用由乙方承担。

　　8．乙方在游泳池经营期间需遵守甲方的管理制度，且保证良好的服务态度和服务质量。

　　9．乙方在经营期间，出现的安全事故由乙方承担。

　　10、合同期满后，在相同条件下，乙方具有优先续签合同的权利。

　　五、其它：

　　1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　附件：游泳池开放时间及标准

　　1、每年6——9月视天气情况开业。

　　2、每天：09:00—10:00

　　15:00—19:30

　　3、收费标准

　　游泳池票价：次票元月票元/30次

　　月票按人计次，不限人数，30次用完为止，有效期为每年开池日至关池日

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　单位地址：单位地址：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：年月日日期：年月日

工程合同篇6

　　建设单位(甲方)：________________

　　地址：____________________________

　　邮码______________________________

　　电话______________________________

　　法定代表人：______________________

　　职务______________________________

　　勘察单位(乙方)：________________

　　地址：____________________________

　　邮码______________________________

　　电话______________________________

　　法定代表人：______________________

　　职务______________________________

　　为了明确建设单位与勘察单位的经济职责，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。

　　第二条勘察的范围、进度和质量________________________。

　　第三条甲方的义务

　　1.在签订合同时，甲方务必向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

　　2.在签订合同时，甲方务必在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

　　3.甲方务必在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

　　4.甲方务必在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

　　5.甲方务必负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的群众福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员带给方便。勘察施工中务必的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

　　6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

　　7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给

　　第三者重复使用。

　　第四条乙方的义务

　　1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

　　2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。

　　第五条定金及勘察收费标准及拨付办法

　　1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后____日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的`，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍回到定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由XX银行办理托收承付。

　　2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，个性重大、紧急、有特殊要求的工程，个性小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。

　　第六条甲方的违约职责

　　1.如果由于甲方变更计划，或带给的资料不准确，或未按期带给勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方职责而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

　　2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。

　　第七条乙方的违约职责

　　1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失状况承担经济和技术职责，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

　　2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直理解损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　3.由于乙方的职责延迟带给勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。

　　第八条纠纷的处理

　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第()项方式解决：

　　(1)申请________仲裁委员会仲裁;

　　(2)向________人民法院起诉。

　　第九条其他约定

　　________________________________________________________________

　　本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、XX各留存一份。

　　建设单位(甲方)：____________

　　代表人：______________________

　　________年____月____日

　　勘察单位(乙方)：____________

　　代表人：______________________

　　________年____月____日

工程合同篇7

　　工程管理各位同学：

　　现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。

　　试题汇编分为：1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题。 4.试题分

　　类。（如有错误的请以教材为准予以更正为盼。）

　　预祝考试成功！

　　试题结构；

　　一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

　　二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

　　三、名词解释题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)

　　四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

　　五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

　　样卷

　　一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分，共20分)

　　在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

　　1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）

　　A．保证B．定金 C．留置 D．抵押

　　2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种情况为（）

　　A．同时履行抗辩权B．不安抗辩权

　　C．先履行抗辩权 D．后履行抗辩权

　　3．对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同（）

　　A．建设行政主管部门 B．工商行政管理部门

　　C．合同管理部门 D．人民法院

　　4．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）

　　A．按原价格执行 B．按新价格执行

　　C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行

　　5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（）

　　A．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

　　B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

　　C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

　　D．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责

　　6．投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以没收投标保证金的是（）

　　A．投标文件的密封不符合招标文件的要求

　　B．投标文件中附有招标人不能接受的条件

　　C。购买招标文件后不递交投标文件

　　D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

　　7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（）

　　A．1／4B．1／3C．1／2D．2／3

　　8．如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是（）

　　A．图纸 B．工程量清单 C．中标通知书 D．施工合同专用条款

　　9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应（）

　　A．由建设单位主管部门确认和提出修改意见

　　B．由业主确认和提出修改意见

　　C．由工程师确认和提出修改意见

　　D．由项目经理确认和提出修改意见

　　10．在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（）

　　A．24小时 B．48小时 C．3天 D．7天

　　11．工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）

　　A．③一②一① B．①一②一③ C．③一①一② D．①一③一②

　　12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）

　　A．仲裁委员会主任指定 B．仲裁庭指定

　　C．当事人共同选择 D．仲裁委员会指定

　　13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的（）

　　A．0.1％～0.55％ B．0.5％～3％ C．3％～5％ D．5％～10％

　　14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的

　　是（）

　　A．业主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位

　　15．按照惯例，下列风险中应由业主承担的是（）

　　A．一个有经验的承包者不能预测的情况的风险

　　B．进度和质量风险

　　C．材料和设备采购风险

　　D．报价的完备性和正确性风险

　　16．建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）

　　A．建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同

　　B．建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同

　　c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件

　　D．计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

　　17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期（）

　　A．7天 B．14天 C．28天 D．30天

　　18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或

　　条件索赔和（）

　　A．工期拖延索赔B．综合索赔

　　C．承包商与业主问的索赔 D．单项索赔

　　19．FIDIC合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在（）

　　A．施工全部完毕之后B．工程移交之后

　　C．保修期满之后 D．竣工验收报告批准之后

　　20．如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式

　　是（）

　　A．和解 B．调解 C．仲裁 D．诉讼

　　二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分，共10分)

　　在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的

　　括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

　　21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包

　　括（）

　　A。假借订立合同，恶意进行磋商的

　　B．泄露对方商业秘密的

　　C．提供虚假情况的

　　D．故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E．经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

　　22．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）

　　A．公开招标 B．邀请招标 C．议标

　　D．地区内招标 E．行业内招标

　　23．按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括（）

　　A．土地征用和拆迁 B．临时用地申报批准手续 C．提供工程地质报告

　　D．做好现场安全保卫工作 E．提供工程进度计划表

　　24．在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有

　　（）

　　A．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费

　　B．委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费

　　C．委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费

　　D．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费

　　E．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金

　　25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括（）

　　A．对工程质量负责

　　B．在缺陷责任期内负责照管工程现场

　　C．执行工程师发布的各项指令

　　D．拒绝接受指定的分包商

　　E．对施工现场的安全负责

　　三、名词解释题（本大题共5小题。每小题3分，共15分)

　　26．合同法律关系

　　27．指定分包商

　　28．工程索赔

　　29．不平衡报价法

　　30．缺陷责任期，

　　四、简答题（本大题共5小题。每小题5分，共25分）

　　31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。

　　32．简述工程项目施工招标应具备的条件。

　　33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？

　　34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？

　　35．简述引起工程费用索赔的主要原因。

　　五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分，共30分)

　　36．某项工程建设项目，发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下：

　　（1）遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。

　　（2）给已建部分工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。

　　（3）承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。

　　（4）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。

　　(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支付。

　　问题：对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)

　　37．某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。

　　中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期．只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行调整（工程变更）。

　　在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的.付款．从而也没有按分包合同规定的时闾向分包单位付款。

　　问题：

　　(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么

　　(2)施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包单位付款。妥当吗为什么

　　模拟试题及答案

　　一.单选

　　○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由( B )来承担.

　　A.委托方 B.设计单位C.监理工程师D.主管部门

　　○监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（ A）。

　　A.业主承担

　　B.业主从监理费中扣除，转付给承包方

　　C.承包方承担，因他执行的是无效指令

　　D.监理单位给予支付

　　○采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B）控制。

　　A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商

　　○监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（ D）。

　　A.向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走

　　C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主

　　○合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（ D ）。

　　A.1万元 B.2万元 C.3万元 D.4万元

　　○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( A )。

　　A.另一方可请求法院强制执行

　　B.仲裁机构可强制执行

　　C.另一方可以请求公安机关强制执行

　　D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

　　○设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（ C）。

　　A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

　　B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

　　C.每次阶段支付时均不许扣减定金

　　D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

　　○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（ B）。

　　A.总价合同 B.单价合同

　　C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同

　　○进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（ A ）。

　　A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

　　C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定

　　○一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ A）。

　　A.提出变更方承担 B.对方承担

　　C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担

　　○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（ B ）止所经过的日历天数。

　　A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

　　C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日

　　○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( C )

　　A.同质业主后即可调换B.无需通知业主即可调换

　　C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换

　　○分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C）负责。

　　A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己

　　○招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的（ B）。

　　A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格

工程合同篇8

　　发包人：承包人：

　　住所：住所：

　　委托代理人：营业执照号：电话：委托代理人：电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点：______________________________________.

　　1.2 工程内容及做法(家庭居室装饰装修工程施工项目预算表)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表)，发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表); (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

　　1.4 工程期限________天，开工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：________________________元，小写：______________元(家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)____________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条发包人义务

　　4.1 开工前________天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间的水源、电源;

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更工程项目及施工方式

　　如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期(必需保证100平方使用面积的住房油漆及乳胶漆工程25-30天，安装工程5-10天)。

　　第七条材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 由承包人提供的材料、设备(承包人提供装饰装修材料表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　　第八条工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3 发包人未按期支付工程款(验收单签字后三天内)，工期相应顺延。

　　8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发生争议，由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的.相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)水电施工改造完工，开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;

　　(2)泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工;

　　(3)木工吊顶，木制品完工;

　　(4)油漆工程完工;

　　(5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(家装工程验收单)。

　　10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续。

　　10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1 双方约定按以下____方式支付工程款：

　　(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的 40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后，发包人按约定直接向承包人支付加项目后的追加款，油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款，即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%，即_________元。

　　(2)签定合同后首付工程款的20%，即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款，按第10.1条分多次(5%-20%)付款，水电改造定位完工验收后付第二次款20%，即________元;泥工完工后付第三次款 20%，即_______元;木工程完工后付第四次款20%，即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元，全部完工后三天付余款5%.变更追加款随验收签名时同期付清，即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

　　( 3 )其他支付方式：___________________________________________________________________.

　　11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

　　11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。

　　第十二条违约责任

　　12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　12.4 发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，十五天后乙方可中止合约。 12.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

　　(一)提交武汉市装饰协会或_________________________________________________仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。