- 相关推荐
大型工程合同书
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的大型工程合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
大型工程合同书1
维修单位：
施工单位：
工程名称：
签订时间：
办公楼屋面维修协议
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：办公楼屋面维修
1、采用材料：C防水材料（普通布胎柔性卷材）；一毡一油。
2、贴卷材前必须严格将基层尘土、杂物、乘铲清理干净，基层应干燥、含水至9%以内才能施工。
3、检查基层是否平整、松动、起鼓、有凹凸现象、严重粗糙必须处理平整。
4、复杂部门的.处理：阴阳角应抹成弧形，对管道根部、排水口等特殊部位应增设附加层，施工时要细心认真。
5、卷材连接部位要粘牢压实，不得有空鼓，皱折，达接宽度不小于8-10c。
6、卷材与卷材连接的外露边缘应用粘结剂封边要均匀、连接、封满，封边宽度不小于2c。粘结剂应均匀刮涂在板面上，其厚度不小于1.5-2.5c左右。
7、工程单价：
二、工程验收程序：工程竣工检评验收，按合同要求条款施工，工程完工后，由单位三人以上与施工方共同现场检查验收合格认可签字。
三、工程保修责任：工程保修期为________年。
四、工程有关说明：施工方必须保质保量按期完工；施工中要注意人员和财产的安全，凡出现的各种安全事故概由施工方自行负责解决，甲方不承担任何责任。
五、乙方负责缴纳各种税费。
六、违约责任：本合同经甲乙双方签字后生效，任何一方不得随意更改合同内容，违约。如因违约产生的经济损失由违约方负责经济赔偿。
七、本合同一式二份。（甲乙双方各一份）
甲方签字：（盖章）乙方签字：（盖章）
________年____月____日________年____月____日
大型工程合同书2
甲方：______________（以下简称甲方）
乙方：______________（以下简称乙方）
依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：______________
二、工程地点：______________
三、工程项目：总建筑面积约_______平方米（栋楼）。
四、进场时间：定于________年____月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约_________亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《________年建筑工程消耗量定额》、《________年安装工程消耗量定额》和《20建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按XX银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的.5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在____日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前____日为乙方出具变更通知书。十
四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。十
五、违约责任
（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向____市人民法院起诉。
（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工____月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。十
六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：_______
乙方：_______
法定代表人：_______
法定代表人：_______
地址：_______
地址：________
_______年____月____日
大型工程合同书3
甲方： (简称甲方)
乙方： (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，重庆市跳磴镇敬老院工程甲方将围墙工程交由乙方施工，经协商双方达成如下协议。
一、施工范围：跳磴镇敬老院20xx年11月景观环境设计围墙施工图纸的内容。(做法详已做围墙作法)
二、施工内容：
1、基础工程包括基础钢筋、模板、砼;(甲方派挖机挖好基槽后的局部不平整的人工挖基槽计入基础钢筋砼)。主体包括砌体、构造柱及压顶砼;围墙双面粉水。
2、甲方只提供水泥、河砂、石子、石灰筋、钢筋这几样工程材料。其余的架料、工具用具、砂浆搅拌机、模板材料、转运材料的容器、水管线、电线等等辅助材料由乙方负责。
3、甲方不提供食宿，由乙方自已负责。
4、甲方只提供水源、电源(现场指定)，由乙方自已派专业电工及材料接水和电。水费和电费由甲方负责。
5、材料甲方负责运至箱变位置的平坝上，其余车子不能到的位置由乙方转运至施工位置。转运费已包括到单价内。
三、计算方法：
1、按预算规则计算
2、基础按立方计算。基础模板只计算两侧面，按平方计算。砖砌体按立方计算(构造柱及砼压顶计算在砌体价格内，不另计算模板面积和砼方量)。粉水按平方计算(线子按展开面积计算)。
四、计算单价：
1、做砖墙(包括构造柱及砼压顶)：150元/M3
2、粉水： 12元/M2
3、基础钢筋砼：(包括基础局部基槽土石方，单价包含在钢筋砼单价内) 150元/M3
4、基础模板; 30元/M2
5、排水沟细石砼找平： 5元/M2
6、排水沟的'粉水、砌体同上，计算方量。
五、在施工期间内，乙方应无条件配合甲方施工现场的工作。合同范围以外的用工：平工：60元/个;计工100元/个。
六、施工工期：入场后1个月。
七、付款方式
1、每月按施工进度80%支付工程进度款。
2、工程完工竣工验收合格后支付至总工程款的97%。
3、余留3%的质保金，一年期满后一次性付给乙方(质保金不计利息)。
八、安全责任
乙方在施工过程中必须严格执行安全操作规程，如因乙方自身原因造成安全事故概由乙方全部负责，甲方不承担安全责任和相应的经济赔偿。
九、违约责任
1、本合同签定后，如乙方若中途退场，则视为乙方违约，由此造成的损失由乙方负责，同时所完成工程内容按已完工程量的50%进行结算。
2、如乙方的工程进度阻碍甲方施工，甲方通知2次仍没执行的，每次罚款500~1000元。甲方在警告乙方2次后乙方仍不改，甲方有权解除合同，且乙方必须在24小时内退场，否则按每天10000元累计向甲方承担违约责任，甲方可直接从工程款中扣除，对乙方已完部份按实际已完工的合格工程量的70%甲方一次性支付乙方。
3、甲方需按时支付乙方工程进度款，如不按时支付需向乙方按应支付工程造价千分之四支付乙方违约赔偿金。
十、纠纷解决方式
履行合同如发生纠纷，首先双方友好协商解决，或通过当地人民法院诉讼解决。
十一、合同份数
本合同一式两份，双方各执一份，签章后生效，工程完工付清尾款后失效。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
委托带理人：
委托带理人：