承包合同

【精选】承包合同范文锦集8篇

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的承包合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

承包合同 篇1

　　总包方：

　　承包方：

　　为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行，依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守

　　工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2结构层次：

　　1.3建筑面积：

　　1.4工程地点：

　　第二条工程承包范围和形式

　　2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量

　　2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。

　　第三条工程工期

　　3.1施工工期： 年 月 日至 年 月 日。（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行）

　　3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。

　　第四条工程造价及价款的支付和结算

　　4.1工程造价暂按合同价（人民币大写）： ，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。

　　4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的' 收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。

　　4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。

　　第五条甲、乙双方责任

　　5.1甲方的责任：

　　⑴、负责驻地施工注册，配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。

　　（2）甲方应当组建施工工程的现场管理班子，为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员，审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工方案），负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训，有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。

　　⑶、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的资质及人员进行审核，未经甲方同意，乙方不得私自安排人员进场。

　　5.2乙方的责任：

　　⑴、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书，如乙方自己提供施工的技术人员，应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的各分包队伍，必须经甲方同意才能入场，服从甲方及建设单位、监理单位对施工现场的统一指挥与管理，执行甲方的各项管理制度。

　　⑵、加强施工现场生产工人的安全知识教育，预防、杜绝安全质量事故的发生。

　　⑶、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、《建设工程施工现场管理规定》，精心组织施工和管理，同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容，确保安全质量、安全生产和工期。

　　⑷、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管，待工程竣工验收合格后，一并交甲方及建设单位存档。

　　第六条工程质量

　　6.1工程质量按建设部颁布的《建筑工程质量检验评定标准》和甲方与建设单位签订的承包合同要求的 等级进行考核评定，对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整，直至合格为止，其返工造成的一切经济损失由乙方自负。

　　6.2乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求，认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度，认真搜集、整理工程竣工档案资料。

　　第七条安全生产

　　7.1安全生产目标：工程项目施工管理要杜绝重大伤亡，无生产性火灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在1.2‰以下。

　　7.2乙方应严格按安全技术操作规程组织施工，做到文明生产，杜绝违章作业，确保安全生产无事故。

　　第八条设备、材料供应

　　8.1甲方提供施工所需要的主要材料，材料价款由乙方负责，材料单价由甲方与乙方共同签证，施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。

　　第九条保证金

　　本合同签订之日，乙方缴纳质量保证金 元、安全保证金 元，如无质量及安全事故发生，待工程项目竣工验收合格后，甲方将该保证金退还给乙方。

　　第十条工程奖罚

　　乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任，其造成的一切经济及法律责任，由乙方全额承担。同时，甲方将按乙方承包总价的1.5％予以处罚。

　　第十一条其他约定

　　11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善，确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定，给甲方造成重大经济损失，甲方有权提前终止本合同，免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失，由乙方全额赔偿。

　　11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章，对外私自开设银行帐户、对内及对外签订经济合同或协议，不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户，未经甲方办理付款手续，不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则，一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理，移送司法部门处理。

　　11.3乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则，产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。

　　11.4本合同发生纠纷时应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。

　　11.5签订本合同时，同时签订《安全生产责任承包协议书》。

　　11.6乙方不得将合同以任何形式转包或再次分包给第三方，否则将视为乙方违约，甲方有权中止合同，并按公司有关规定对乙方进行处罚。

　　第十二条附则

　　12.1本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。

　　12.2本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　12.3本合同壹式二份，双方各执一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：

　　代表：(签字)

　　代表：（签字）

　　年月日

承包合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　一、 甲方将所属的****的1600亩耕地整体承包给乙方，负责种植、田间管理、收获。从种植到收获为一个完整的田间作物管理承包周期；

　　二、 甲方提供耕地、种子、化肥等；

　　三、 乙方负责种子的种植；化肥的撒播；除草、浇地、打药等日常的田间农作物的管理及收获；

　　四、 甲方每亩地支付给乙方 600元田间管理费。管理费分三次支付，苗木种植完毕、农作物出苗成活率在85%以上支付田间管理费的45%，农作物进入采摘期支付田间管理费的35%，农作物收获完毕支付田间管理费的20%。

　　五、 乙方种植甲方提供的`种子或者苗木要求成活率85%以上，成活率低于85%甲方拒付管理费，并收回管理承包权，追究乙方给甲方造成的经济损失。正常的田间管理期间，乙方疏于田间管理，甲方收回乙方田间管理权，并追究乙方给甲方造成的经济损失；

　　六、 乙方承包管理的土地，甲方指定种植品种，乙方负责种植、施肥、除草、浇地、打药等日常的田间农作物的管理及收获；

　　七、 双方约定枸杞亩均参量为 1200斤，三年生甘草亩均参量为2400斤，超产部分，甲方按照市场价的10%奖励乙方，低于约定亩产要求，甲方按照市场价的10%从田间管理费中扣除。

　　八、 按照以上约定，乙方按照甲方要求，完成种植、农作物成活率在85%以上。甲方在20xx年6月10日前付给甲方田间管理承包费的45%，计432000元。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

承包合同 篇3

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：

　　一.工程概况：

　　1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。

　　2.工程地址：

　　3.建筑面积：16662.80平方米

　　4.结构类型：框架

　　5.工程造价：

　　二.承包方式：

　　承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。

　　三.承包范围：

　　1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)

　　四.承包工期：

　　1.开工时间：20xx年 月 日(以双方确定的'开工报告为准)

　　2.竣工时间：20xx年 月 日

　　五.费用标准：

　　1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)

　　2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

　　3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币20xx元以内，甲方不另外补份，变更量在20xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

　　六.工程质量

　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

　　七.履行保证金及劳务人工费及支付：

　　1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

　　2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

　　3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

　　4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。

　　5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

　　6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

　　相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工安全合同协议书 ·建筑安装施工合同 ·国际土木建筑工程合同 ·标准建筑工程施工合同范本

　　八.甲.乙方的职责：

　　1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

　　2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

　　3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

　　九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。

　　十.现场安全：

　　1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。

　　2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。

　　甲方： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　电话： 电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力

承包合同 篇4

　　出租人(甲方)：_____________ 承租人(乙方)：_____________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　电话：_______________________ 电话：_______________________

　　经办人：_____________________ 承驾人：_____________________

　　手机：_______________________ 手机：_______________________

　　担保人：_____________________ 地址：_______________________

　　身份证号码：_________________ 电话：_______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经协商一致，自愿签订本合同：

　　一、本合同所称汽车租赁，是为用户提供以小时、日、月计算的租车服务，并收取相应的租赁费。

　　二、甲方租给乙方的车辆车牌号为：___________________，车型为：___________________，颜色为：___________________。

　　三、本合同租赁期限从_______年______月______日_____时起至______年______月_____日____时止。

　　四、乙方应付租金人民币(港币)：____万_____仟_____佰______拾_____元整(________元)给甲方。乙方超时还车的，甲方按超时每小时加收人民币__________元。(超时_____小时按天计算租金)。

　　五、短租客户先付清租金再用车;月租以上客户于每月_________号前支付租金，逾期加纳租金的`，除应补交拖欠租金外，甲方将另计收逾期租金的30%作为违约金。

　　六、乙方在租车的时候，应同时交付租车押金人民币(港币)：____万_______仟_______佰_______拾_____元整(__________元)。还车时扣除应交款项后，甲方将余款退还给乙方，但不计付利息。

　　七、乙方还车时，甲方将在租车押金中扣除____________元作为违章押金，在__________天内查明无违章记录后退还给乙方。

　　八、乙方需要提前还车，租期的剩余时间在一天以内的，甲方不退还租金。租期在一天以上29天以下的，甲方退还未到期租金的_____%，租期在30天以上的，甲方退还未到期租金的_____%。

　　九、该租赁车辆只限于_________省内行驶，如需出省外的必须经甲方同意，并由甲方负责办理省外保险，费用由乙方负责;如擅自驾车出省的一切后果由乙方负责，甲方将向其追讨一切经济损失。

　　十、租赁期间限行驶____________公里，每超一公里加收人民币_____________元;连续租________天以上不限公里。

　　十一、租期到后，乙方如需要续租的，必须经甲方同意，并向甲方办理相应的手续;逾期不办理手续的，逾期租金按每天__________元计算，乙方除应加纳逾期租金外，甲方将另外收取逾期租金的_____%作为违约金。逾期_________天都未交还车辆的，甲方将按诈骗案上报主管公安机关处理。

　　十二、甲方向乙方提供的车辆技术状态良好，保证提供有效的行车证件，并负责对车辆投保车身险，第三者责任险、司乘座位险、附加险，且保险期限包含了租赁期限全过程。

承包合同 篇5

　　甲方：呼和浩特市xx海外公司（习称：内蒙海外公司）乙方：中国xx国际经济技术合作公司

　　双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款：

　　第一条工程内容

　　锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉。

　　第二条工程地点

　　工程地点：蒙古国色楞格省东哈拉布。

　　第三条施工工期

　　3. 1施工工期：8个月

　　3. 2本工程定于19xx年5月1日开工，19xx年9月31日第一台锅炉竣工，交付蒙方；19xx年11月31日第二台锅炉竣工并交付蒙方。

　　第四条乙方责任

　　4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

　　4. 2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

　　4. 3除按完成第一条规定的工程内容外，还应完成以下具体工作：

　　1．到施工现场考察，对已到货的锅炉设备进行开箱检

　　查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。 2．会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作。

　　3．拆除、封闭锅炉房施工洞。

　　4．将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐。

　　5．将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过200米。 6．锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。

　　4. 4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。

　　4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向蒙方交付。 4. 6编制施工方案和安全技术措施。

　　4. 7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外。第五条甲方责任

　　5. 1处理涉及蒙方的有关事宜。

　　5. 2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。

　　5.3向乙方提供的'全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定。

　　5.4对工程设计的解释和变更。

　　5. 5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用。

　　5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购其它食品。

　　第六条住房

　　甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。

　　第七条工程价款

　　7. 1工程价款总价为40（肆拾）万元人民币。

　　7. 2总价中包括： 1．考察费；

　　2．劳务工资，伙食费，劳保费，零用费，医药费；

　　3．出国手续费（护照费，体检费，人身保险费）;

　　4．每人一次往返国际国内旅费。

　　第八条付款方式

　　8. 1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。

　　8. 2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

　　8. 3当第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。

　　8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币。

　　第九条经济责任

　　9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。

　　9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

　　第十条不可抗力

　　由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。

　　第十一条其它

　　11. 1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

　　11. 2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。

　　11. 3乙方开户银行：交通银行太原支行；帐号0149145 11. 4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表： xxx 乙方代表： xxx

　　签字： X xx 签字： xxx

　　（单位盖章） （单位盖章）

　　电话：0471一xx066 电话：03xx一3432xx

　　19xx年3月29日

承包合同 篇6

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　甲、乙双方经协商一致，签订本协议。

　　第一条 甲方保证咖啡厅在发包前符合国家的有关规定经营。

　　第二条 咖啡厅的坐落、面积、装修、设施情况

　　1、咖啡厅的名称：

　　2、咖啡厅地址：

　　3、该场所现有装修及设施、设备情况详见合同附件。

　　该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在承包期满交还给甲方时的验收依据（本附件于 年 月 日由甲方交付给乙方）。

　　第三条 承包期限

　　承包期限为 月，自 年 月 日至 年 月 日止。

　　第四条 承包金及支付方式

　　1、该场所每月承包金为人民币 元，大写： 。

　　2、承包金支付方式如下：

　　本合同签订后，于 年 月 日支付 万元。

　　3、承包金为每月一付。

　　第五条 保证金

　　乙方于 年 月 日交付给甲方 元，作为保证金，甲方于 年 月 日归还乙方。

　　第六条 甲方的权利和义务

　　1、咖啡厅的财产归甲方所有，咖啡厅的公章由甲方管理，甲方应及时提供。

　　2、按本协议约定收取承包金和保证金。

　　3、承包期前咖啡厅所发生的帐务由甲方负责，一切债权债务与乙方无关。

　　4、在承包期间，未经甲方书面同意，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回咖啡厅并没收保证金。

　　（1）拆迁变动场所房屋结构。

　　（2）将咖啡厅应用于场所经营用途以外的用途或利用其进行非法活动。

　　（3）将咖啡厅全部转承包给第三方。

　　（4）未按约定缴纳保证金或承包金逾期三十天以上。

　　（5）在承包期内，装修及设施、设备要进行维护，甲方应适当对乙方进行补偿。

　　第七条 乙方的权利和义务

　　1、在承包期内乙方拥有咖啡厅的经营管理权，有权收取全部经营所得款项。

　　2、在承包期内咖啡厅所发生的'一切费用（包括水电物管费、税费、员工工资福利，场所维修费等相关经营费用）全部由乙方负责支付，如不按时交纳费用引起的后果则由乙方承担全部责任。

　　3、在承包期内乙方对咖啡厅所发生的一切负全部法律责任。

　　4、按本协议约定按时向甲方支付保证金，承包金及其他约定的款项。

　　第八条 本协议未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。补充协议及附件与协议具有同等法律效力。

　　第九条 争议解决

　　甲乙在全同执行过程中发生争议，双方应本着友好合同的态度进行协商，若协商不行，则应向承包场所所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十条 本合同双方签章，甲方收到乙方的履约保证金后生效。合同一式两分，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

承包合同 篇7

　　发包人：甲方

　　承包人：乙方

　　为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务，改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商，本着诚实信用、协商一致的原则，达成如下承包协议内容，共双方遵照执行：

　　第一条 小区物业基本情况

　　座落位置：_________市_________区_________路（街道）_________号；占地面积：_________平方米；建筑面积：_________平方米；其中住宅_________平方米；物业类型：_________（住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他/低层、高层、超高层或混合）。

　　第二条 承包管理事项

　　1、公共环境（内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅）的清洁卫生。

　　2、房屋建筑本体共用设施、设备（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等）的维修与管理。

　　3、交通、车辆行驶及停泊。

　　4、对进、出小区的人员安全盘问（包括夜间），发现非小区人员应做好登记，并对有可能造成小区损失的非小区人员谢绝入内。

　　第三条 合同期限

　　本合同期限为_________年。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　第四条 承包费用及支付时间

　　本合同期间发包人向承包人支付承包费用/月元；支付时间及方式为：。

　　第五条 违约责任

　　1、如因甲方原因，造成乙方未按时获得承包费用，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期支付，并有权终止合同。

　　2、如因乙方原因，造成或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正，并有权终止合同。

　　第六条 其他约定

　　1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的`承包费外，乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。

　　2、因乙方的承包内容包括24小时管理小区，故乙方可以委托其信赖的第三人实施必要的承包事务，但委托第三人发生的费用由承包人支付。

　　3、承包人委托第三人不与发包人建立任何关系，第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。

　　4、本合同发生争议双方协商解决，协商不成任何一方均可向人民法院起诉。

　　5、本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲方代表及乙方签字生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人：

　　年 月 日

承包合同 篇8

　　甲方：兰殿涛 (以下简称甲方)

　　乙方：兰学东 (以下简称乙方)

　　甲方兰殿涛，需建房屋三间，由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商，条款如下：

　　一、甲方建筑范围

　　整栋房屋建筑及乙方施工范围：房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱，楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮，内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。

　　二、甲方要求建筑标准及质量

　　1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米，二楼高度为3.3米，三楼陆抖墙缩飞。

　　2、内部结构需钢筋梁柱，必须由甲方确定，乙方不得擅自变更。

　　3、乙方施工必须保证施工质量，误差不得超过0.5公分。乙方施工期间，甲方视为质量不满如需返工，乙方得遵守甲方意见，损失材料费得由乙方承担赔偿。

　　三、乙方承包施工价格及收费范围

　　1、按照双方磋商，乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元)，乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角，附加西边檐边30公分，侧面按照前面墙角到后面墙角，附加后面檐边40公分，三楼按照一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。

　　四、甲方要求期限、付款

　　1、在甲方材料满足情况下，乙方不得拖延时间，须按期完工，期限为农历五月竣工。

　　2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工，甲方验收合格后一切款目付清给乙方。

　　五、甲方提供

　　甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

　　六、安全措施

　　甲方要求乙方承包施工，必须安全施工，管理好自己的施工人员，杜绝事故发生。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　证明人签字：

　　20xx年2月28日即农历二月初七日

【承包合同】相关文章：

承包合同10-19

保洁承包合同07-08

建设承包合同06-15

车间承包合同05-16

保洁承包合同05-27

施工承包合同05-02

山场承包合同06-08

鱼塘承包合同05-16

物业承包合同10-24

鱼塘承包合同07-03