工程承包合同

时间:2024-08-17 22:21:49 承包合同 我要投稿

工程承包合同14篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编整理的工程承包合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程承包合同14篇

工程承包合同1

  发包单位:(甲方)

  承包单位:(乙方)

  一:工程名称:

  二:承包范围:工程所有施工内容

  三:承包方式:包工包料

  四:开竣工时间:开工时间 20xx年月日

  竣工时间20xx年月日

  五:质量要求:

  六:验收标准:依据现行相应工程施工规范,以甲乙双方验收为准。

  七:保修日期:一年,即从竣工验收合格之日开始算起。

  八:双方责任:

  甲方:1:负责提供水电源至现场50米

  2:负责及时按照形象进度进行工程拨款

  3:负责保证现场满足施工要求

  4:负责工程施工中的有关协调工作等

  乙方:1:负责施工人员安全,由于施工过程违章造成的不安全

  事故,责任自负,承担一切经济损失。

  2:搞好工程管理,施工过程中,一切执行现行有关规范

  规定,保证施工工期,保证工程质量合格要求。

  3:爱护甲方原有设施,损失照价赔偿。

  九:结算办法:1:本工程结算均执行20xx年4月1日颁布的`山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。

  2:施工企业按照三类丙级取费。

  3:建设单位定价部分,执行定价进行结算。

  4:合同定价部分:

  A

  B

  C

  D

  十:拨款方式:

  1:工程开工按照预算的%拨款;

  2:工程竣工验收后,内按照预算值的%拨款;

  3:工程竣工验收后,内结算完毕,按照结算值的%

  拨款,余款 %一年后付清(一个月内)。

  十一:双方争议:若发生争议,由淄博法律仲裁部门进行仲裁。

  本合同一式份,双方签字后生效,工程款付清后失效

  发包单位:(甲方)代表

  年月日

  承包单位:(乙方)代表

  年月日

工程承包合同2

  甲方:xxx

  乙方:xxx

  按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将“xxx办公大楼布线工程”(工程地址:xxx)项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商,达成如下协议:

  第一条工程范围

  综合布线系统:按所附清单xx设备及材料,并完成98个信息点(其中数据点65个,语音点34个)的安装、调试;工程完工后xx所有信息点的测试数据报告。

  x络系统:按所附清单xx设备及材料,并负责所有交换机的安装、调试。所有工程施工按照“xxx办公大楼布线xx”(以下简称“xx”执行)。

  第二条工程承包方式

  工程承包方式采取包工包料,工程涉及的所有材料、设备数量按照“xx”执行,详见“xx”及合同附件。

  第三条工程总造价及付款方式

  1、工程总造价

  工程总造价为:¥元整(大写:xxx)。

  注:以上价格组成详见附件。

  合同价款的调整:当工程项目内容、范围发生变更,涉及材料设备数量发生变更时,合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

  2、付款方式

  ①工程验收合格后,甲方应在5日内将合同金额的97%,即xxx元整(大写:xxx)一次性付清给乙方。

  ②工程质保金为合同金额的3%,即xxx;工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。

  注:工程款项均以银行转帐的方式支付。

  第四条工程工期

  1、合同生效之日起xxx日内,乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工xx(由乙方负责制作),并指定现场督导工程师。施工图纸及xx经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。

  2、工程开工日期为:xxx。

  3、若确需对“设计xx”做改动,由双方项目负责人确认后方可实施。

  4、如因甲方原因使工程未能按时进行,乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请,经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。

  5、甲方因故停止施工时,应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期,可恢复施工时同样以书面形式通知乙方,工期相应顺延;如无法确定再开工日期时,甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

  6、乙方应在xxx前完成工程的实施,并向甲方提交工程竣工报告。

  第五条工程验收

  1、乙方竣工后3日内,向甲方提出书面验收申请并xx完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸壹套;

  2、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕,并组织有关人员进行验收,逾期不验收则视为验收合格;验收标准按“xxx办公大楼布线xx”,以及《电子计算机机房设计规范》(gb50174—93)、《计算站场地技术条件》(gb2887—XX)等有关国家标准的要求执行;

  3、验收通过后由乙方出具验收报告,甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。

  第六条双方责任

  甲方责任:

  1、按合同要求支付工程款;

  2、协调有关部门给乙方xx材料存放场所;

  3、协调有关部门给乙方xx施工过程中所需的水、电;

  4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系,以保证工程的顺利实施;

  5、工程验收合格后,系统的保护由甲方负责,所有人为不当操作造成的损失由甲方承担;

  6、甲方指派xxx协助乙方在该项目施工过程中的工作,负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认,当xxx不在时由xxx代签。

  乙方责任:

  1、合同生效后,xxx日内进场确定施工xx;

  2、工程涉及的材料、设备保证xx原厂优质产品;

  3、按质按量按期完成施工内容;

  4、在施工期间,必须遵守工地的`安全文明施工规程,并听从甲方现场主管人员的合理性安排,若因违反上述规定而造成的经济损失及后果,将由乙方自行承担;

  5、整个布线系统工程xx5年保用期,工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明,但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内;

  6、响应服务时间在2小时以内,需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题(法定休息日除外);

  7、编写工程竣工、验收及管理文档,xx实际的x线布线图和每一个信息点、语音点的fulke书面测试报告。

  第七条违约责任

  1、如乙方不能在合同规定时间内完工,每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。

  2、如甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。

  3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误,工期顺延。

  4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密,若未经对方同意,擅自泄漏合同有关内容给第三方,应承担因此造成的对方的损失。

  5、如因某方违反本合同造成对方损失,按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。

  6、如本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。

  第八条其它

  本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字(盖章)后起生效。

  甲方:xxx乙方:xxx

  法人代表或授权代理人:xxx法人代表或授权代理人:xxx

  签章(公章):xxx签章(公章):xxx

  xxx年xx月xx日xxx年xx月xx日

  工程项目名称:xxx

  委托方:xxx

  服务方:xxx

工程承包合同3

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建设达成以下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、建设内容:两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  3、工程造价:两层综合楼按照1100元/平方米结算,园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。

  4、其他说明:给排水工程,甲方负责购买管线,乙方按照甲方要求免费给予施工安装。

  5、工程地点:淅化市新生镇服装工业园。

  6、工期:110日历天。开工日期:以开工通知书为准。

  7、质量标准:合格。

  8、协议签订地点:甲方办公室。

  二、承包内容

  1、承包范围:按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  2、承包方式:包工包料。

  三、甲方责任与义务

  1、甲方组建与工程相适应的项目管理班子,指挥、督促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送生产、经营各项报表资料。

  2、甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有:工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查具体施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。

  3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。

  4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。

  5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。

  6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。

  7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后28日内给出明确答复,否则视同同意乙方提出的索赔申请。

  8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。

  四、乙方责任与义务

  1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。

  2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和规范自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的'质量检查、监督及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务,未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担,且延误工期不得顺延。

  3、乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行,工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。

  4、乙方应建立规范的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。

  5、乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。

  6、乙方应严格执行ISO9001质量体系标准、ISO4001A环境体系标准及ISO1800安全管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完整资料。

  7、乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好安全防护工作,自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题,乙方应承担相应责任,返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。

  8、乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处罚,由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承担所有债务,前期所有投入归甲方所有。

  9、乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承担由此造成的所有损失。

  10、乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。

  11、乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。

  12、乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。

  13、乙方派驻工地现场代表为李子俊同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提前7天以书面形式通知甲方,征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。

  五、工期约定

  1、协议工期:110日历天。

  2、由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误,工期不得顺延。

  六、质量与安全

  1、质量检查与验收:

  (1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。

  (2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的,不得进行下一步施工。

  2、安全施工:

  (1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。

  (2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育,自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切刑事与民事后果。

  (3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。

  (4)施工现场必须做到安全文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。

  七、工程款支付方式

  合同签订后,甲方4月份支付乙方工程款100万元,5月份支付乙方工程款100万元,6月份支付乙方工程款100万元,7月份支付乙工程款60万元,余款于________年内分4次付清。

  八、争议处理

  甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。

  九、其他情况

  1、本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。

  2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同4

  甲方(发包人):

  法定代表人:

  乙方(承包人):

  法定代表人:

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

  第一条 工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:石碉、园林景观、绿化、污水管网、小区道路、景观照明等工程项目。

  4、承包方式:包工包料。

  第二条 工程质量

  质量等级:优良。

  1、根据甲方的室外平面布置,进行合理的设计,要求营造一种优美,绿意盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。

  2、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路;中庭部分安装庭院坪灯及线路。

  3、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。

  4、小区的花草、名贵树木均由甲方指定乙方采购,所有树木须经甲方验收合格后方可植裁,乙方包种成活及包半年内的养护。以上内容详见预算附表及施工图。

  第三条 工程价款

  1、工程包干总价为:_______人民币。

  2、工程施工:乙方依据施工图纸施工,图纸不明确的部分按照双方现场签证为准。

  第四条 付款方式

  工程的支付:本工程由承包人垫资建设,工程完工经验收合格后乙方在3个月内向发包人办理工程结算,甲方凭乙方工程结算书及建安发票支付工程总价款的95%即人民币仟佰拾万元,其余5%部分保修期满后一次性付清。

  第五条 工程期限

  1、总工期:________天(以甲方移交工作面算起,不可抗力除外)。

  2、如乙方自身原因不能按期完成,延期三天以上,每天应向甲方支付违约金____元整。同时甲方有权更换施工队伍,所造成的损失由乙方负责。

  第六条 质量验收标准

  按甲方提供的.施工图、设计更改要求及相关设施规范要求进行验收。

  第七条 双方职责

  一、甲方职责

  1、甲方负责提供现场供电、给水、砂浆机、斗车。其余机具由乙方自行解决。

  2、甲方驻派工程主管对本项目进行质量方面的管理,协同乙方进行各项措施的实施,及时提供工作面,协调解决施工中出现的问题,做到相互尊重、互相合作、抓好质量管理、文明施工、确保工程顺利进行。

  二、乙方责任

  1、乙方必须保质、保量在规定的时间内完成施工。

  2、乙方施工人员必须服从甲方工地安全管理,严格执行安全生产规程、规范、安全安全生产条例,不注意施工安全、违章作业,出现安全事故乙方应承担全部责任。

  3、如因乙方施工经验不足,所施工的产品不美观、不合格,乙方应负责无偿整改、返工直至工程质量符合要求。

  第八条 本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。

  第九条 本合同一式____份,甲乙双方各执____份。

  第十条 本合同甲乙双方签章当日生效,工程整体验收合格付清款项后自然失效。

  甲方(公章):

  法定代表人(签字):

  _________年____月____日

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  _________年____月____日

工程承包合同5

  发包方:_____(以下称甲方)

  承包方:_____(以下称乙方)

  甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

  1.工程名称:______

  2.工程地点:______

  3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。

  4.承包内容:

  5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

  6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:

  (1)

  (2)

  7.工程开工日期:________年____月____日

  8.工程竣工日期:________年____月____日

  9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  10.甲方主要义务:

  (1)

  (2) 1

  1.乙方主要义务

  (1)

  (2) 1

  2.违约责任:

  (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____计算违约金。

  (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___计算违约金。

  (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的`,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

  (4)工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

  (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。 1

  3.本合同附件:共___份 1

  4.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 1

  5.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送XX银行一份。 发包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____ 承包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____ 签约日期:________年____月____日

  返

工程承包合同6

  甲方:乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》和《北京市建筑市场管理条例》及其它法律规定,双方达成如下协议:

  一、合同主要内容

  1、甲方将形式承包给乙方承做。

  2、工程总造价:人民币大写:

  3、工程工期年日起至年日。

  4、工程付款方式列下表:

  注:①增项款与第三次工程款一次付清

  ②只有尾款付清后,公司才给予办理保洁、维修、开具发票等有关手续。

  ③本工程质量保证金为工程总造价的3%。工程若无质量问题,半年内付清。

  5、工程保修期:壹年

  二、合同细节说明

  1、甲方工作

  ①开工前,甲方对乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等用品规格及尺寸、并说明使用注意事项,办理施工所涉及的申请、批件手续。

  ②甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理工程验收、变更、登记手续。甲方其他人对工程及乙方单调均需通过甲方代表与乙方接触。

  ③负责协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  ④如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  ⑤协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  2、乙方工作

  ①组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必须甲方审定并签字认可。、

  ②严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算

  ③施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  ④工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  3、工期

  ①因甲方未按约定工作,影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的.,应付误工费。

  ②因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  ③因设计变更或甲方原因造成停水、停电、停气及不可抗力的因素影响,导致停工4小时以上(一周累计计算),工期相应顺延,因此造成乙方和误工费用由双方协商解决。

  4、工程质量及验收

  ①工程竣工后,甲乙双方以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为准进行验收。

  ②甲、乙双方应及时办理隐藏工程和中间工程的检查,乙方可自行验收,甲方应予以承认。

  ③由甲方选购的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。

  5、变更

  如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目,必须及时与乙方代表联系,在签订变更后方能进行该项目施工。由甲方私自更改施工内容所引起的工切后果,甲方自负,给出乙方造成损失的,甲方还应赔偿;由乙方私自更改设计图纸及甲方意图而造成的损失,由乙方承担,工期不顺延。

  6、结算

  工程竣工验收后,乙方提出工程并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在3日内结算余款。

  7、争议或纠纷处理

  ①本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  ②当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。

  10、违约责任

  本合同签订生效后,甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将给出对方工程预算总造价5‰的违约金,并承担由此而产生的其他经济损失。

  11、附则

  ①本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  ②本合同履行完成后自动终止。

  12、补充条款

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日________年____月____日

工程承包合同7

  甲方:

  乙方:

  一、承包工程概况

  1、工程名称:

  2、项目地址:_______路交叉口

  3、承包方式:人机费、材料

  4、工程承包范围:建施、结施、水电、消防、安全保护措施,文明施工等内容。

  二、工程期限

  根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工(达到主管部门验收标准)总工期为 日历天。

  1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划,报甲方审批。

  2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。

  3、在合同执行期间,乙方应按照甲方计划统筹安排,均衡施工,注意各工序之间的衔接,加强工程综合进度管理。

  4、乙方在合同履行期间,应坚持与甲方现场代表的周会制度,以检查和协调工作进度,处理工作中出现的.各种问题,保证工期。

  三、材料设备供应计划及管理

  1、工程所需建筑材料均由已方供应,材料进场后由甲方验收,乙方方可使用。

  2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排,所用设备均应满足工程需要,设备计划应报经甲方审批同意,设备机具应处于良好状态,并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员,以免设备运行时出现故障影响进度。

  3、现场材料堆放整齐,做到文明施工。

  四、施工质量保证

  1、总体质量目标:单位工程合格率达100%,优良率达90%以上,工程建设质量达全优工程,创濮阳县优质工程。

  2、乙方应严格遵照施工技术,标准规范,并遵循良好的工程施工惯例进行施工,遵守和执行本合同规定的管理方式。

  3、若因乙方工作执行不当,工程质量受到损害或可能会受到损害时,甲方在不减轻乙方责任的情况下,有权强制实施必要的纠正措施来弥补,以满足工程质量上的要求,由此发生的一切费用均由乙方承担。

  五、安全文明施工

  乙方在施工中应遵循安全第一,预防为主的指导方针,全员重视,确保工程顺利进行,要对员工进行宣传教育和培训,不断增强员工安全意识,提高防护意识和技能,实现安全生产无事故。

  1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序,甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法,乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。

  2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后,应立即纠正错误,教育

  3、施工中如出现安全事故由乙方负责。

  六、付款与支付方法

  1、按建筑面积____平方米,单价_____元/平方米,总价款:_____元,

  付款方法:

  ①基础完成后,拨付10%;

  ②钢架到场后,拨付20%;

  ③钢架柱、梁安装后,拨付30 %;

  ④墙体、顶板安装完成后,拨付20%;

  ⑤地面浇筑完成后,拨付10 %;

  ⑥竣工验收后拨付9%;

  ⑦剩余1%为质保金,半年后付清。

  七、甲乙双方工作范围及责任

  1、甲方负责“三通一平”。

  2、甲方负责处理好地方关系,为工程顺利进行提供条件,保证施工正常运转及人员设备进退场。

  3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。

  4、甲方提供施工图纸。

  5、乙方制定周密的施工方案和自检措施,严格按照施工技术规范施工,服从甲方管理及质量主管部门监督。

  6、乙方应服从甲方现场管理,按图纸的要求组织施工,及时上报周计划、月计划、年计划,确保按时完成工期。

  八、其他

  1、合同未尽事宜,甲乙双方可通过协商,达成一致,订立书面协议加以明确。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  年 月 日 年 月 日

工程承包合同8

  蒋洪芹 (以下简称“甲方”)

  罗礼平 (以下简称“乙方”)

  经甲方对乙方承包资格的考核,甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务,以利于双方配合协作,保质保进度完成路灯安装工程,本着平等互利、协商一致的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经过充分协商,双方同意达成以下协议:

  第一条 工程项目

  一、工程名称:黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程

  二、工程地点:贵州镇远县

  三、工程内容:按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为:新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。

  第二条 工程实施

  一、工程定于20xx年8月20日开工, 20xx年11月20日竣工,工期15个月。

  二、在施工过程中,如遇下列情况,经甲方认可,工期相应顺延。 1、不可抗力原因。

  2、甲方未提供施工必备条件。

  3、其他非乙方原因引起的工期延误。

  三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

  四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置,乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

  五、在施工期间,乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前,乙方负责完工后成品的保护。

  六、乙方每日完工后负责及时清理现场,并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

  七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全,期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

  八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用,乙方在保证施工质量的前提下,上述费用自理。

  九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。

  十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

  第三条 合同总价及付款方式

  一、合同总价为:大写:人民币伍佰壹拾陆万元整(小写:¥5XXXXX00.00元)。

  二、付款方式:

  工程安装完成亮灯并验收合格后,甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即4902000.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写:人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金,工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。

  第四条 工程质量

  一、工程效果达到甲方的图纸要求。

  二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件,符合相应的国家或行业规范标准的.要求等。

  第五条 售后服务

  一、该工程的质量保证期为壹年,从验收合格之日起计算。

  二、质保期出现问题的处理办法:乙方在到甲方的通知后,应在24小时内到现场解决相应的问题。

  三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题,甲方有权自行处理,所产生的费用及责任由乙方承担。

  第六条 工程竣工及验收

  一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。

  二、工程具备竣工验收条件后,乙方向甲方提交竣工报告,由甲方负责组织验收。

  甲方应在收到竣工报告十五日内批复:若已具备验收条件,则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件,则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复,则视为已具备验收条件,该工程自动验收。

  三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。

  第七条 违约责任

  一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期,在合同工期15个月内未完成本工程的,按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的,甲方有权终止合同,并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分,甲方保留追索的权利。

  二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场,未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。

  三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的,按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;

  第八条 其它事项

  一、本合同如有未尽事宜,需经甲乙双方共同协商,达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  二、合同发生纠纷时,双方应协商解决。经双方协商不能解决的,向当地人民法院提请诉讼。

  三、本合同一式贰份,双方各执壹份。

  四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同9

  发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务

  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,甲方将______________工程的______________专项工程交由乙方施工,为了明确双方责任,保证该工程工期质量,经双方协商一致同意签订本协议,并严肃履行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、专项工程内容:

  四、专项工程范围:

  五、承包方式:

  六、工程造价:

  七、工程质量:风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  八、工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的',以转移占有工程之日为实际竣工日期。 开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。总____日历天。

  九、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)工程开工前,甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸,以签字为准。

  (2)提供合理的施工现场用地。

  (3)对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查,负责办理隐蔽工程验收,组织工程交工及验收。

  (4)安排进度拨款工作,结合工地实际情况,及时协调解决施工中存在的问题。

  2、乙方责任:

  (1)专项工程的负责人必须严抓质量,始终把安全施工和工程质量放在首位,按图纸施工,按国家的有关规范要求施工,决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失,由乙方承担全部责任并限期整改,对工程造成质量隐患的,其后果一律由乙方负责。

  (2)各工种务必遵守公司纪律,协调好本工种与其他工种之间的工作关系。

  (3)在施工过程中乙方要强化安全意识,严守操作规程,负责好本工程施工段的人员施工安全,如发生违规操作,所造成的一切后果甲方概不负责,其后果由乙方自己全部承担。进施工场地必须持证上岗,工作前需穿工作服,戴安全帽,高空作业的系好安全带,严禁穿拖鞋高跟鞋上岗。如违反规定,发现一次罚款_______元,乙方自行承担相关责任。

  (4)甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等,乙方必须妥善保管好所有配置的物品,如有丢失或损坏,乙方照价赔偿。

  (5)乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险,保险费用由乙方自行承担并支付,并严格按照安全操作规程施工,在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿,乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失

  十、付款方式:外墙脚手架搭设安装完毕后,付工程量的_______%,安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余价款。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。十一、违约责任:甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。十二、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十三、协议生效条款:

  (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

  (2)本协议于________年____月____日在__________________(地点)签署。

  (3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。十四、本协议未尽事宜,双方协商解决甲方:代表人:联系电话:签约地点:________年____月____日乙方:责任人联系电话:签约地点:________年____月____日

工程承包合同10

  发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:

  承包方 (以下简称乙方)

  为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

  第一条 工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围和内容:

  四、工程总造价:

  五、质量等级:

  六、工程工期:

  第二条 承包方式

  本工程采取下列第 项方式承包。

  1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

  2、包工不包料;

  3、包工包料。

  如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。

  第三条 价款支付与结算

  一、工程款支付方式:

  二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。

  三、工程结算依据

  第四条 工程变更

  本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。

  第五条 工程验收

  一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。

  二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

  第六条 保修条件及期限

  保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)

  第七条 双方责任

  甲方:

  一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

  二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

  三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。 乙方:

  一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;

  二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;

  三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。

  第八条 违约责任

  乙方的责任:

  一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。

  甲方的责任:

  一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;

  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;

  三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;

  四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的',按规定偿付逾期违约金;

  五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。

  第九条 安全、文明施工

  乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。

  第十条 附则

  一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;

  二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。

  三、本合同未尽事宜,双方另行解决。

  四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  电话: 电话:

  年 月 日

工程承包合同11

  市________(单位,以下简称甲方);代表人:XXX建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙X);经理____先生(________年____月____日由________建筑工程承包公司授权)出生地:________(国家)国籍:________(国家)总部:________(国)________市在________国的通讯地址:________信箱鉴于甲方要兴建的________________,乙X提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。

  根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:

  (一)合同内容乙X要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。乙X承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。

  (二)合同金额本合同总金额为________。兑美元比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指概算工程而言。至于分段工程则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙X的支付要根据合同及其附件的规定。合同价格是固定的,它包括乙X为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙X无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。

  (三)工期乙X必须根据本合同第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙X由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙XX实这些原因存在,合同期限可以适当延长。

  (四)移交场地根据甲方向乙X发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙X或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙X。起草纪要之日等于乙X接收场地之时。

  (五)查看工地乙X承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的'后果均由乙X负责。

  (六)履约保证金乙X应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票,或按合同条件第11条规定的条件提供保X作保均可。保X须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存,作为乙X完成施工和履行甲方权利的保证。乙X应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金,否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙X手中收回工程由甲方自行施工而由乙X承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙X即可,无须诉诸法院或采取其他措施。甲方有权从乙X在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。

  甲方:________________________________代表:________年____月____日

  乙方:________________________________代表:________年____月____日

工程承包合同12

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则,甲、乙双方经充分协商,就房屋装修工程承包事项达成如下条款:

  第一条 工程名称:

  第二条 本工程内容:

  1、水电铺设;

  2、瓦工砌贴;

  3、木工制作;

  4、泥工制作;

  5、施工完毕后的场地卫生清理。

  第三条 本合同所承包工程的工期

  开工日期:年 月 日,合同工期: 天。

  第四条 工程质量标准

  工程质量执行现行国家或江西省制定的相关标准,符合施工说明、合同规定的要求。

  第五条 承包方式

  乙方采用固定总价全包方式,包质量、包工期、包安全。

  第六条 工程总承包价

  1、工程总价按实际工程量计算。

  2、工程价款包含税价,施工人员的食宿自理。

  3、乙方必须服从甲方现场管理。

  第七条 甲方应负责完成下列工作

  1、提供与其它相关单位的工作协调;

  2、在开工前协调场地具备施工条件。

  第八条 质量与安全

  1、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》,确保施工安全,并对整个工程的安全施工负全部责任。

  2、施工期间,乙方必须全面照看现场安全,对一切现场作业的稳妥性及安全性负责,保持工程整齐有序,以免造成安全事故。

  第九条 工程款项

  1、凭双方认可,如需变更施工内容,变更部分的`工程款按实际量计。

  2、合同签订后,乙方先期全额垫资,工程完工决算后15天内,甲方付清所有工程款项。

  3、工程结算以乙方提供的正规发票,经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。

  第十条 工程交工验收

  本工程交工验收,应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  第十一条 合同生效

  1、本合同自签订之日起生效,到结清工程款之日终止。

  本合同一式二份,双方各执一份。

  2、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  3、本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,提交工程所在地人民法院解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同13

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,按平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为保证本工程的施工质量、安全、进度、文明施工,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称: 住宅楼(共3层)(建筑面积约 平方米)

  二、工程地点:

  三、承包范围和内容:

  包含地基及1至3层所有的泥工、钢筋工、木工等建筑工程(除木工包工包料外,其他工程只包工不包料)。

  四、工程要求:

  1、房屋除正面外,其余三面外墙全部粉糊;

  2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工;

  3、施工中所有的机械设备及工具全部由乙方负责;

  4、从基础到屋顶所有产生的建筑垃圾乙方及时负责清理完毕;

  5、砼成品以及一切其他成品的湿水养护、保护维修全部由乙方负责处理;

  6、所有工程乙方必须按甲方意愿进行施工;

  7、隐蔽工程必须经甲方检查、验收合格后,乙方方可进行下一道工序;

  8、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,待质量事故处理甲方同意后乙方方可进行施工;

  9、乙方为本工程安全责任人,对所有施工人员的安全行为及安全结果负全责,一切发生在本工程范围内的所有安全事故,乙方必须积极解决并承担所有的费用和责任,甲方不负任何安全责任;

  10、乙方必须遵守工程建设安全和产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

  五、工程造价:按施工完后板面平方丈量计算,每平方米单价为:180.00元。

  六、工程款结算方式:

  1、按工程进度进行支付;

  2、工程价款支付达到合同总价款的80%时,不再按进度付款,办完交工验收后,甲方一次支付给乙方;

  3、如甲方拖欠工程尾款,应向乙方支付拖欠金额日万分之3的违约金。

  第二条 施工准备

  一、甲方:

  1、开工前负责做好建筑红线以外的“三通”工作;

  2、开工前提供完整的建筑安装施工图1份;

  3、开工前提供必要的材料准备工作。

  二、乙方:

  1、组织施工管理人员、施工材料、施工机械进场;

  2、.编制施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划报给甲方,以便甲方提前做好准备工作。

  第三条 工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为 天,自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  二、如遇下列情况,经甲方现场查看后,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源等,影响进场施工;

  2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条 工程验收

  一、竣工工程验收。以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸为依据。

  二、工程竣工验收后,甲方方可使用。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。

  第五条 违约责任

  一、乙方的责任:

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰*逾期天数)。

  2、工程不能按合同规定的工期交付使用的`,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰*逾期天数)。

  二、甲方的责任:

  1、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  2、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  3、不按合同规定支付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

  第六条 纠纷解决办法

  因纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,向人民法院起诉方式解决。

  第七条 附则

  一、本合同一式 2 份,。甲乙双方各执一份。

  二、本合同自双方签字后即生效,需办理公证的,自办毕公证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,甲、乙包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同14

  甲方:

  乙方:

  经洽谈,甲方将 给乙方实施拆。为了维护双方,在自愿、平等、公正、互利的原则下,特订本合同:

  一、工程名称

  二、拆迁面积

  拆迁总面积约三、拆迁费用

  1、房屋残值费

  残值费用采用

  2、渣土处置费

  甲方按政府有关文件应交纳的渣土处置费,由甲方缴纳。

  三、责任、义务

  1、甲方:

  1)甲方负责政府有关部门的协调工作,保证乙方的拆迁工作顺利进行;

  2)动迁公司负责及主管住户的搬迁、房屋腾退,并交由乙方拆除。

  2、乙方:

  1)乙方应服从甲方的指挥,负责地块上建筑物的'拆除;

  2)在施工过程中,乙方应个具有安全资质的专业人员进行现场指挥,在施工过程中所发生的一切安全事故及责任事故,由乙方负责并承担相应的法律责任;

  3)乙方应说明施工,施工过程中所发生的一切纠纷由乙方调解;

  4)配合动迁公司做好动迁工作,促使住户签约;

  5)做前期签约住户的交房工作;

  6)红线万元,由乙方支付甲方,乙方在协议签订后 内支付;

  7)乙方负责地块建筑物拆除后的地面障碍,经甲方验收合格后方可进行转交,同时保证 甲方能正常施工;

  8)因拆除房屋时乙方造成的遗留问题影响甲方施工的,由乙方自行负责;

  9)施工过程乙方应服从甲方指挥和安排,若甲方发现有违规现象,乙方自行处理;

  10)如甲方另安排乙方所做的拆迁项目,其费用另计;

  11)甲方有承担其主管部门的所有规费及其它费用。

  四、本协议自双方签字盖章生效,拆迁完毕自然解除,可签订增补协议。

  五、本协议未尽事宜,双方另行协商解决。

  六、本协议一式四份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

《工程承包合同14篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【工程承包合同】相关文章:

建筑工程工程承包合同02-16

工程承包合同09-15

工程承包合同[经典]08-29

[精选]工程承包合同07-06

工程承包合同07-31

工程承包合同10-07

木工工程承包合同05-19

简单的工程承包合同06-29

工程安全承包合同09-12

工程单项承包合同11-21

文章代写服务

资深写手 · 帮您写文章

品质保证、原创高效、量身定制满足您的需求

点击体验

工程承包合同14篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编整理的工程承包合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程承包合同14篇

工程承包合同1

  发包单位:(甲方)

  承包单位:(乙方)

  一:工程名称:

  二:承包范围:工程所有施工内容

  三:承包方式:包工包料

  四:开竣工时间:开工时间 20xx年月日

  竣工时间20xx年月日

  五:质量要求:

  六:验收标准:依据现行相应工程施工规范,以甲乙双方验收为准。

  七:保修日期:一年,即从竣工验收合格之日开始算起。

  八:双方责任:

  甲方:1:负责提供水电源至现场50米

  2:负责及时按照形象进度进行工程拨款

  3:负责保证现场满足施工要求

  4:负责工程施工中的有关协调工作等

  乙方:1:负责施工人员安全,由于施工过程违章造成的不安全

  事故,责任自负,承担一切经济损失。

  2:搞好工程管理,施工过程中,一切执行现行有关规范

  规定,保证施工工期,保证工程质量合格要求。

  3:爱护甲方原有设施,损失照价赔偿。

  九:结算办法:1:本工程结算均执行20xx年4月1日颁布的`山东省安装(建筑)工程消耗量定额《淄博市价目表》。

  2:施工企业按照三类丙级取费。

  3:建设单位定价部分,执行定价进行结算。

  4:合同定价部分:

  A

  B

  C

  D

  十:拨款方式:

  1:工程开工按照预算的%拨款;

  2:工程竣工验收后,内按照预算值的%拨款;

  3:工程竣工验收后,内结算完毕,按照结算值的%

  拨款,余款 %一年后付清(一个月内)。

  十一:双方争议:若发生争议,由淄博法律仲裁部门进行仲裁。

  本合同一式份,双方签字后生效,工程款付清后失效

  发包单位:(甲方)代表

  年月日

  承包单位:(乙方)代表

  年月日

工程承包合同2

  甲方:xxx

  乙方:xxx

  按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将“xxx办公大楼布线工程”(工程地址:xxx)项目委托给乙方设计、安装、调试及维护。经甲、乙双方协商,达成如下协议:

  第一条工程范围

  综合布线系统:按所附清单xx设备及材料,并完成98个信息点(其中数据点65个,语音点34个)的安装、调试;工程完工后xx所有信息点的测试数据报告。

  x络系统:按所附清单xx设备及材料,并负责所有交换机的安装、调试。所有工程施工按照“xxx办公大楼布线xx”(以下简称“xx”执行)。

  第二条工程承包方式

  工程承包方式采取包工包料,工程涉及的所有材料、设备数量按照“xx”执行,详见“xx”及合同附件。

  第三条工程总造价及付款方式

  1、工程总造价

  工程总造价为:¥元整(大写:xxx)。

  注:以上价格组成详见附件。

  合同价款的调整:当工程项目内容、范围发生变更,涉及材料设备数量发生变更时,合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定。

  2、付款方式

  ①工程验收合格后,甲方应在5日内将合同金额的97%,即xxx元整(大写:xxx)一次性付清给乙方。

  ②工程质保金为合同金额的3%,即xxx;工程质保金在工程验收合格之日起满一年后付清给乙方。

  注:工程款项均以银行转帐的方式支付。

  第四条工程工期

  1、合同生效之日起xxx日内,乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工xx(由乙方负责制作),并指定现场督导工程师。施工图纸及xx经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。

  2、工程开工日期为:xxx。

  3、若确需对“设计xx”做改动,由双方项目负责人确认后方可实施。

  4、如因甲方原因使工程未能按时进行,乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请,经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。

  5、甲方因故停止施工时,应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期,可恢复施工时同样以书面形式通知乙方,工期相应顺延;如无法确定再开工日期时,甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

  6、乙方应在xxx前完成工程的实施,并向甲方提交工程竣工报告。

  第五条工程验收

  1、乙方竣工后3日内,向甲方提出书面验收申请并xx完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸壹套;

  2、甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起90天内审计完毕,并组织有关人员进行验收,逾期不验收则视为验收合格;验收标准按“xxx办公大楼布线xx”,以及《电子计算机机房设计规范》(gb50174—93)、《计算站场地技术条件》(gb2887—XX)等有关国家标准的要求执行;

  3、验收通过后由乙方出具验收报告,甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。

  第六条双方责任

  甲方责任:

  1、按合同要求支付工程款;

  2、协调有关部门给乙方xx材料存放场所;

  3、协调有关部门给乙方xx施工过程中所需的水、电;

  4、在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的关系,以保证工程的顺利实施;

  5、工程验收合格后,系统的保护由甲方负责,所有人为不当操作造成的损失由甲方承担;

  6、甲方指派xxx协助乙方在该项目施工过程中的工作,负责工程施工过程中掩埋工程的验收、设备材料的清点验收、工程签证单等单据、凭证的签字确认,当xxx不在时由xxx代签。

  乙方责任:

  1、合同生效后,xxx日内进场确定施工xx;

  2、工程涉及的材料、设备保证xx原厂优质产品;

  3、按质按量按期完成施工内容;

  4、在施工期间,必须遵守工地的`安全文明施工规程,并听从甲方现场主管人员的合理性安排,若因违反上述规定而造成的经济损失及后果,将由乙方自行承担;

  5、整个布线系统工程xx5年保用期,工程涉及的设备的保修期详见《附件》中的“售后”说明,但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内;

  6、响应服务时间在2小时以内,需现场解决的故障保证在24小时内到现场解决问题(法定休息日除外);

  7、编写工程竣工、验收及管理文档,xx实际的x线布线图和每一个信息点、语音点的fulke书面测试报告。

  第七条违约责任

  1、如乙方不能在合同规定时间内完工,每延期误一天乙方应按合同总价的千分之一向甲方偿付违约金。

  2、如甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天甲方应按应付金额的千分之一向乙方偿付滞纳金。

  3、如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误,工期顺延。

  4、甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密,若未经对方同意,擅自泄漏合同有关内容给第三方,应承担因此造成的对方的损失。

  5、如因某方违反本合同造成对方损失,按《中华人民共和国合同法》的有关条款进行处理。

  6、如本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。

  第八条其它

  本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字(盖章)后起生效。

  甲方:xxx乙方:xxx

  法人代表或授权代理人:xxx法人代表或授权代理人:xxx

  签章(公章):xxx签章(公章):xxx

  xxx年xx月xx日xxx年xx月xx日

  工程项目名称:xxx

  委托方:xxx

  服务方:xxx

工程承包合同3

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建设达成以下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、建设内容:两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  3、工程造价:两层综合楼按照1100元/平方米结算,园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。

  4、其他说明:给排水工程,甲方负责购买管线,乙方按照甲方要求免费给予施工安装。

  5、工程地点:淅化市新生镇服装工业园。

  6、工期:110日历天。开工日期:以开工通知书为准。

  7、质量标准:合格。

  8、协议签订地点:甲方办公室。

  二、承包内容

  1、承包范围:按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。

  2、承包方式:包工包料。

  三、甲方责任与义务

  1、甲方组建与工程相适应的项目管理班子,指挥、督促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送生产、经营各项报表资料。

  2、甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有:工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查具体施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。

  3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。

  4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。

  5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。

  6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。

  7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后28日内给出明确答复,否则视同同意乙方提出的索赔申请。

  8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。

  四、乙方责任与义务

  1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。

  2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和规范自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的'质量检查、监督及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务,未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担,且延误工期不得顺延。

  3、乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行,工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。

  4、乙方应建立规范的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。

  5、乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。

  6、乙方应严格执行ISO9001质量体系标准、ISO4001A环境体系标准及ISO1800安全管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完整资料。

  7、乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好安全防护工作,自觉接受甲方及政府安全监督主管部门的监管与检查。乙方应配备专业安全人员负责施工安全,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按安全操作规程造成的质量问题,乙方应承担相应责任,返工、维修费用由乙方承担且工期不予顺延。

  8、乙方应服从甲方工程项目经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处罚,由此引起的所有损失与费用由乙方承担。因工程项目重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改进措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承担所有债务,前期所有投入归甲方所有。

  9、乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承担由此造成的所有损失。

  10、乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否则甲方(税金承担方)有权拒绝付款。

  11、乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。

  12、乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承担。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。

  13、乙方派驻工地现场代表为李子俊同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方许可,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否则按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提前7天以书面形式通知甲方,征得同意后方可派驻新代表行使前任职权。

  五、工期约定

  1、协议工期:110日历天。

  2、由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误,工期不得顺延。

  六、质量与安全

  1、质量检查与验收:

  (1)乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收规范、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。

  (2)乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量规范。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续后方可进行下一步施工。验收不合格的,不得进行下一步施工。

  2、安全施工:

  (1)乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和安全施工方案组织施工。乙方应承担因自身安全措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。

  (2)乙方在施工中应对施工人员加强安全教育,自行配备符合要求的安全防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定,确保安全施工。工程施工过程中出现的一切安全事故均由乙方负责并承担由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,则按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处罚,并承担由此造成的一切刑事与民事后果。

  (3)甲方对乙方在施工中存在的不安全因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元(自应付工程款中扣除)。

  (4)施工现场必须做到安全文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。

  七、工程款支付方式

  合同签订后,甲方4月份支付乙方工程款100万元,5月份支付乙方工程款100万元,6月份支付乙方工程款100万元,7月份支付乙工程款60万元,余款于________年内分4次付清。

  八、争议处理

  甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。

  九、其他情况

  1、本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。

  2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程承包合同4

  甲方(发包人):

  法定代表人:

  乙方(承包人):

  法定代表人:

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

  第一条 工程项目

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:石碉、园林景观、绿化、污水管网、小区道路、景观照明等工程项目。

  4、承包方式:包工包料。

  第二条 工程质量

  质量等级:优良。

  1、根据甲方的室外平面布置,进行合理的设计,要求营造一种优美,绿意盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。

  2、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路;中庭部分安装庭院坪灯及线路。

  3、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。

  4、小区的花草、名贵树木均由甲方指定乙方采购,所有树木须经甲方验收合格后方可植裁,乙方包种成活及包半年内的养护。以上内容详见预算附表及施工图。

  第三条 工程价款

  1、工程包干总价为:_______人民币。

  2、工程施工:乙方依据施工图纸施工,图纸不明确的部分按照双方现场签证为准。

  第四条 付款方式

  工程的支付:本工程由承包人垫资建设,工程完工经验收合格后乙方在3个月内向发包人办理工程结算,甲方凭乙方工程结算书及建安发票支付工程总价款的95%即人民币仟佰拾万元,其余5%部分保修期满后一次性付清。

  第五条 工程期限

  1、总工期:________天(以甲方移交工作面算起,不可抗力除外)。

  2、如乙方自身原因不能按期完成,延期三天以上,每天应向甲方支付违约金____元整。同时甲方有权更换施工队伍,所造成的损失由乙方负责。

  第六条 质量验收标准

  按甲方提供的.施工图、设计更改要求及相关设施规范要求进行验收。

  第七条 双方职责

  一、甲方职责

  1、甲方负责提供现场供电、给水、砂浆机、斗车。其余机具由乙方自行解决。

  2、甲方驻派工程主管对本项目进行质量方面的管理,协同乙方进行各项措施的实施,及时提供工作面,协调解决施工中出现的问题,做到相互尊重、互相合作、抓好质量管理、文明施工、确保工程顺利进行。

  二、乙方责任

  1、乙方必须保质、保量在规定的时间内完成施工。

  2、乙方施工人员必须服从甲方工地安全管理,严格执行安全生产规程、规范、安全安全生产条例,不注意施工安全、违章作业,出现安全事故乙方应承担全部责任。

  3、如因乙方施工经验不足,所施工的产品不美观、不合格,乙方应负责无偿整改、返工直至工程质量符合要求。

  第八条 本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。

  第九条 本合同一式____份,甲乙双方各执____份。

  第十条 本合同甲乙双方签章当日生效,工程整体验收合格付清款项后自然失效。

  甲方(公章):

  法定代表人(签字):

  _________年____月____日

  乙方(公章):

  法定代表人(签字):

  _________年____月____日

工程承包合同5

  发包方:_____(以下称甲方)

  承包方:_____(以下称乙方)

  甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

  1.工程名称:______

  2.工程地点:______

  3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。

  4.承包内容:

  5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

  6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:

  (1)

  (2)

  7.工程开工日期:________年____月____日

  8.工程竣工日期:________年____月____日

  9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  10.甲方主要义务:

  (1)

  (2) 1

  1.乙方主要义务

  (1)

  (2) 1

  2.违约责任:

  (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____计算违约金。

  (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___计算违约金。

  (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的`,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

  (4)工程竣工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

  (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。 1

  3.本合同附件:共___份 1

  4.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 1

  5.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送XX银行一份。 发包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____ 承包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____ 签约日期:________年____月____日

  返

工程承包合同6

  甲方:乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》和《北京市建筑市场管理条例》及其它法律规定,双方达成如下协议:

  一、合同主要内容

  1、甲方将形式承包给乙方承做。

  2、工程总造价:人民币大写:

  3、工程工期年日起至年日。

  4、工程付款方式列下表:

  注:①增项款与第三次工程款一次付清

  ②只有尾款付清后,公司才给予办理保洁、维修、开具发票等有关手续。

  ③本工程质量保证金为工程总造价的3%。工程若无质量问题,半年内付清。

  5、工程保修期:壹年

  二、合同细节说明

  1、甲方工作

  ①开工前,甲方对乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等用品规格及尺寸、并说明使用注意事项,办理施工所涉及的申请、批件手续。

  ②甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理工程验收、变更、登记手续。甲方其他人对工程及乙方单调均需通过甲方代表与乙方接触。

  ③负责协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  ④如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  ⑤协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  2、乙方工作

  ①组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必须甲方审定并签字认可。、

  ②严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算

  ③施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  ④工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  3、工期

  ①因甲方未按约定工作,影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的.,应付误工费。

  ②因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  ③因设计变更或甲方原因造成停水、停电、停气及不可抗力的因素影响,导致停工4小时以上(一周累计计算),工期相应顺延,因此造成乙方和误工费用由双方协商解决。

  4、工程质量及验收

  ①工程竣工后,甲乙双方以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为准进行验收。

  ②甲、乙双方应及时办理隐藏工程和中间工程的检查,乙方可自行验收,甲方应予以承认。

  ③由甲方选购的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。

  5、变更

  如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目,必须及时与乙方代表联系,在签订变更后方能进行该项目施工。由甲方私自更改施工内容所引起的工切后果,甲方自负,给出乙方造成损失的,甲方还应赔偿;由乙方私自更改设计图纸及甲方意图而造成的损失,由乙方承担,工期不顺延。

  6、结算

  工程竣工验收后,乙方提出工程并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在3日内结算余款。

  7、争议或纠纷处理

  ①本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  ②当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。

  10、违约责任

  本合同签订生效后,甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将给出对方工程预算总造价5‰的违约金,并承担由此而产生的其他经济损失。

  11、附则

  ①本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  ②本合同履行完成后自动终止。

  12、补充条款

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日________年____月____日

工程承包合同7

  甲方:

  乙方:

  一、承包工程概况

  1、工程名称:

  2、项目地址:_______路交叉口

  3、承包方式:人机费、材料

  4、工程承包范围:建施、结施、水电、消防、安全保护措施,文明施工等内容。

  二、工程期限

  根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工(达到主管部门验收标准)总工期为 日历天。

  1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划,报甲方审批。

  2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。

  3、在合同执行期间,乙方应按照甲方计划统筹安排,均衡施工,注意各工序之间的衔接,加强工程综合进度管理。

  4、乙方在合同履行期间,应坚持与甲方现场代表的周会制度,以检查和协调工作进度,处理工作中出现的.各种问题,保证工期。

  三、材料设备供应计划及管理

  1、工程所需建筑材料均由已方供应,材料进场后由甲方验收,乙方方可使用。

  2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排,所用设备均应满足工程需要,设备计划应报经甲方审批同意,设备机具应处于良好状态,并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员,以免设备运行时出现故障影响进度。

  3、现场材料堆放整齐,做到文明施工。

  四、施工质量保证

  1、总体质量目标:单位工程合格率达100%,优良率达90%以上,工程建设质量达全优工程,创濮阳县优质工程。

  2、乙方应严格遵照施工技术,标准规范,并遵循良好的工程施工惯例进行施工,遵守和执行本合同规定的管理方式。

  3、若因乙方工作执行不当,工程质量受到损害或可能会受到损害时,甲方在不减轻乙方责任的情况下,有权强制实施必要的纠正措施来弥补,以满足工程质量上的要求,由此发生的一切费用均由乙方承担。

  五、安全文明施工

  乙方在施工中应遵循安全第一,预防为主的指导方针,全员重视,确保工程顺利进行,要对员工进行宣传教育和培训,不断增强员工安全意识,提高防护意识和技能,实现安全生产无事故。

  1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序,甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法,乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。

  2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后,应立即纠正错误,教育

  3、施工中如出现安全事故由乙方负责。

  六、付款与支付方法

  1、按建筑面积____平方米,单价_____元/平方米,总价款:_____元,

  付款方法:

  ①基础完成后,拨付10%;

  ②钢架到场后,拨付20%;

  ③钢架柱、梁安装后,拨付30 %;

  ④墙体、顶板安装完成后,拨付20%;

  ⑤地面浇筑完成后,拨付10 %;

  ⑥竣工验收后拨付9%;

  ⑦剩余1%为质保金,半年后付清。

  七、甲乙双方工作范围及责任

  1、甲方负责“三通一平”。

  2、甲方负责处理好地方关系,为工程顺利进行提供条件,保证施工正常运转及人员设备进退场。

  3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。

  4、甲方提供施工图纸。

  5、乙方制定周密的施工方案和自检措施,严格按照施工技术规范施工,服从甲方管理及质量主管部门监督。

  6、乙方应服从甲方现场管理,按图纸的要求组织施工,及时上报周计划、月计划、年计划,确保按时完成工期。

  八、其他

  1、合同未尽事宜,甲乙双方可通过协商,达成一致,订立书面协议加以明确。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  年 月 日 年 月 日

工程承包合同8

  蒋洪芹 (以下简称“甲方”)

  罗礼平 (以下简称“乙方”)

  经甲方对乙方承包资格的考核,甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务,以利于双方配合协作,保质保进度完成路灯安装工程,本着平等互利、协商一致的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经过充分协商,双方同意达成以下协议:

  第一条 工程项目

  一、工程名称:黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程

  二、工程地点:贵州镇远县

  三、工程内容:按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为:新安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管、对发包方提供的电缆进行敷设;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。

  第二条 工程实施

  一、工程定于20xx年8月20日开工, 20xx年11月20日竣工,工期15个月。

  二、在施工过程中,如遇下列情况,经甲方认可,工期相应顺延。 1、不可抗力原因。

  2、甲方未提供施工必备条件。

  3、其他非乙方原因引起的工期延误。

  三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

  四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置,乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

  五、在施工期间,乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前,乙方负责完工后成品的保护。

  六、乙方每日完工后负责及时清理现场,并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

  七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全,期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

  八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用,乙方在保证施工质量的前提下,上述费用自理。

  九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。

  十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

  第三条 合同总价及付款方式

  一、合同总价为:大写:人民币伍佰壹拾陆万元整(小写:¥5XXXXX00.00元)。

  二、付款方式:

  工程安装完成亮灯并验收合格后,甲方在7日内一次性支付本合同总价款的95%工程款即4902000.00元(大写:人民币肆佰兀玖拾万贰仟元整)。余下的本合同总价的5%工程款即258000.00元(大写:人民币贰拾伍万捌元整)作为此路灯安装工程的质量保证金,工程竣工验收之日起一年期满后7日内一次性无息支付给乙方。

  第四条 工程质量

  一、工程效果达到甲方的图纸要求。

  二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的质量合格证明文件,符合相应的国家或行业规范标准的.要求等。

  第五条 售后服务

  一、该工程的质量保证期为壹年,从验收合格之日起计算。

  二、质保期出现问题的处理办法:乙方在到甲方的通知后,应在24小时内到现场解决相应的问题。

  三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题,甲方有权自行处理,所产生的费用及责任由乙方承担。

  第六条 工程竣工及验收

  一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。

  二、工程具备竣工验收条件后,乙方向甲方提交竣工报告,由甲方负责组织验收。

  甲方应在收到竣工报告十五日内批复:若已具备验收条件,则应在十五日内组织验收;若还不具备验收条件,则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复,则视为已具备验收条件,该工程自动验收。

  三、乙方向甲方提供的竣工报告中应包括详实、准确的竣工图和竣工资料各一式四套。

  第七条 违约责任

  一、乙方因自身原因无正当理由拖延工期,在合同工期15个月内未完成本工程的,按合同总价的5‰/日向甲方支付违约金;因乙方原因无故拖延工期达半个月以上的,甲方有权终止合同,并且由此给甲方带来的损失由乙方承担。履约保证金不足部分,甲方保留追索的权利。

  二、乙方每日完工后将自己施工产生的建渣或垃圾外运出场,未及时清理现场的;甲方有权按照每日200元标准予以扣罚。

  三、甲方未按本合同要求验收和支付工程款项的,按合同总价的5‰/日向乙方支付违约金;

  第八条 其它事项

  一、本合同如有未尽事宜,需经甲乙双方共同协商,达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  二、合同发生纠纷时,双方应协商解决。经双方协商不能解决的,向当地人民法院提请诉讼。

  三、本合同一式贰份,双方各执壹份。

  四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同9

  发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务

  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,甲方将______________工程的______________专项工程交由乙方施工,为了明确双方责任,保证该工程工期质量,经双方协商一致同意签订本协议,并严肃履行。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、专项工程内容:

  四、专项工程范围:

  五、承包方式:

  六、工程造价:

  七、工程质量:风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  八、工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的',以转移占有工程之日为实际竣工日期。 开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。总____日历天。

  九、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)工程开工前,甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸,以签字为准。

  (2)提供合理的施工现场用地。

  (3)对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查,负责办理隐蔽工程验收,组织工程交工及验收。

  (4)安排进度拨款工作,结合工地实际情况,及时协调解决施工中存在的问题。

  2、乙方责任:

  (1)专项工程的负责人必须严抓质量,始终把安全施工和工程质量放在首位,按图纸施工,按国家的有关规范要求施工,决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失,由乙方承担全部责任并限期整改,对工程造成质量隐患的,其后果一律由乙方负责。

  (2)各工种务必遵守公司纪律,协调好本工种与其他工种之间的工作关系。

  (3)在施工过程中乙方要强化安全意识,严守操作规程,负责好本工程施工段的人员施工安全,如发生违规操作,所造成的一切后果甲方概不负责,其后果由乙方自己全部承担。进施工场地必须持证上岗,工作前需穿工作服,戴安全帽,高空作业的系好安全带,严禁穿拖鞋高跟鞋上岗。如违反规定,发现一次罚款_______元,乙方自行承担相关责任。

  (4)甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等,乙方必须妥善保管好所有配置的物品,如有丢失或损坏,乙方照价赔偿。

  (5)乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险,保险费用由乙方自行承担并支付,并严格按照安全操作规程施工,在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿,乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失

  十、付款方式:外墙脚手架搭设安装完毕后,付工程量的_______%,安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余价款。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。十一、违约责任:甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。十二、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十三、协议生效条款:

  (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。

  (2)本协议于________年____月____日在__________________(地点)签署。

  (3)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。十四、本协议未尽事宜,双方协商解决甲方:代表人:联系电话:签约地点:________年____月____日乙方:责任人联系电话:签约地点:________年____月____日

工程承包合同10

  发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:

  承包方 (以下简称乙方)

  为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。

  第一条 工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围和内容:

  四、工程总造价:

  五、质量等级:

  六、工程工期:

  第二条 承包方式

  本工程采取下列第 项方式承包。

  1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

  2、包工不包料;

  3、包工包料。

  如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。

  第三条 价款支付与结算

  一、工程款支付方式:

  二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。

  三、工程结算依据

  第四条 工程变更

  本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。

  第五条 工程验收

  一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。

  二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

  第六条 保修条件及期限

  保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)

  第七条 双方责任

  甲方:

  一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

  二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

  三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。 乙方:

  一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;

  二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;

  三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。

  第八条 违约责任

  乙方的责任:

  一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。

  甲方的责任:

  一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;

  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;

  三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;

  四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的',按规定偿付逾期违约金;

  五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。

  第九条 安全、文明施工

  乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。

  第十条 附则

  一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;

  二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。

  三、本合同未尽事宜,双方另行解决。

  四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。

  甲方(签章) 乙方(签章)

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  电话: 电话:

  年 月 日

工程承包合同11

  市________(单位,以下简称甲方);代表人:XXX建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙X);经理____先生(________年____月____日由________建筑工程承包公司授权)出生地:________(国家)国籍:________(国家)总部:________(国)________市在________国的通讯地址:________信箱鉴于甲方要兴建的________________,乙X提交报价已于________年____月____日被________招标委员会接受并已中标。

  根据________国________部________年____月____日第________号决议,双方缔约于下:

  (一)合同内容乙X要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在________市对________________进行施工。乙X承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成部分。

  (二)合同金额本合同总金额为________。兑美元比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指概算工程而言。至于分段工程则根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙X的支付要根据合同及其附件的规定。合同价格是固定的,它包括乙X为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙X无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在________国国内或国外新增加赋税。

  (三)工期乙X必须根据本合同第____号附件的说明,在自移交场地之日起的____天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙X由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙XX实这些原因存在,合同期限可以适当延长。

  (四)移交场地根据甲方向乙X发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙X或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙X。起草纪要之日等于乙X接收场地之时。

  (五)查看工地乙X承认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等。由这些因素产生的'后果均由乙X负责。

  (六)履约保证金乙X应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务。有现金、信用支票,或按合同条件第11条规定的条件提供保X作保均可。保X须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存,作为乙X完成施工和履行甲方权利的保证。乙X应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金,否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙X手中收回工程由甲方自行施工而由乙X承担费用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙X即可,无须诉诸法院或采取其他措施。甲方有权从乙X在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。

  甲方:________________________________代表:________年____月____日

  乙方:________________________________代表:________年____月____日

工程承包合同12

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则,甲、乙双方经充分协商,就房屋装修工程承包事项达成如下条款:

  第一条 工程名称:

  第二条 本工程内容:

  1、水电铺设;

  2、瓦工砌贴;

  3、木工制作;

  4、泥工制作;

  5、施工完毕后的场地卫生清理。

  第三条 本合同所承包工程的工期

  开工日期:年 月 日,合同工期: 天。

  第四条 工程质量标准

  工程质量执行现行国家或江西省制定的相关标准,符合施工说明、合同规定的要求。

  第五条 承包方式

  乙方采用固定总价全包方式,包质量、包工期、包安全。

  第六条 工程总承包价

  1、工程总价按实际工程量计算。

  2、工程价款包含税价,施工人员的食宿自理。

  3、乙方必须服从甲方现场管理。

  第七条 甲方应负责完成下列工作

  1、提供与其它相关单位的工作协调;

  2、在开工前协调场地具备施工条件。

  第八条 质量与安全

  1、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》,确保施工安全,并对整个工程的安全施工负全部责任。

  2、施工期间,乙方必须全面照看现场安全,对一切现场作业的稳妥性及安全性负责,保持工程整齐有序,以免造成安全事故。

  第九条 工程款项

  1、凭双方认可,如需变更施工内容,变更部分的`工程款按实际量计。

  2、合同签订后,乙方先期全额垫资,工程完工决算后15天内,甲方付清所有工程款项。

  3、工程结算以乙方提供的正规发票,经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。

  第十条 工程交工验收

  本工程交工验收,应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

  第十一条 合同生效

  1、本合同自签订之日起生效,到结清工程款之日终止。

  本合同一式二份,双方各执一份。

  2、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  3、本合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,提交工程所在地人民法院解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同13

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,按平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为保证本工程的施工质量、安全、进度、文明施工,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称: 住宅楼(共3层)(建筑面积约 平方米)

  二、工程地点:

  三、承包范围和内容:

  包含地基及1至3层所有的泥工、钢筋工、木工等建筑工程(除木工包工包料外,其他工程只包工不包料)。

  四、工程要求:

  1、房屋除正面外,其余三面外墙全部粉糊;

  2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工;

  3、施工中所有的机械设备及工具全部由乙方负责;

  4、从基础到屋顶所有产生的建筑垃圾乙方及时负责清理完毕;

  5、砼成品以及一切其他成品的湿水养护、保护维修全部由乙方负责处理;

  6、所有工程乙方必须按甲方意愿进行施工;

  7、隐蔽工程必须经甲方检查、验收合格后,乙方方可进行下一道工序;

  8、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,待质量事故处理甲方同意后乙方方可进行施工;

  9、乙方为本工程安全责任人,对所有施工人员的安全行为及安全结果负全责,一切发生在本工程范围内的所有安全事故,乙方必须积极解决并承担所有的费用和责任,甲方不负任何安全责任;

  10、乙方必须遵守工程建设安全和产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

  五、工程造价:按施工完后板面平方丈量计算,每平方米单价为:180.00元。

  六、工程款结算方式:

  1、按工程进度进行支付;

  2、工程价款支付达到合同总价款的80%时,不再按进度付款,办完交工验收后,甲方一次支付给乙方;

  3、如甲方拖欠工程尾款,应向乙方支付拖欠金额日万分之3的违约金。

  第二条 施工准备

  一、甲方:

  1、开工前负责做好建筑红线以外的“三通”工作;

  2、开工前提供完整的建筑安装施工图1份;

  3、开工前提供必要的材料准备工作。

  二、乙方:

  1、组织施工管理人员、施工材料、施工机械进场;

  2、.编制施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划报给甲方,以便甲方提前做好准备工作。

  第三条 工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为 天,自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  二、如遇下列情况,经甲方现场查看后,工期相应顺延:

  1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源等,影响进场施工;

  2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条 工程验收

  一、竣工工程验收。以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸为依据。

  二、工程竣工验收后,甲方方可使用。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。

  第五条 违约责任

  一、乙方的责任:

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰*逾期天数)。

  2、工程不能按合同规定的工期交付使用的`,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰*逾期天数)。

  二、甲方的责任:

  1、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  2、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  3、不按合同规定支付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

  第六条 纠纷解决办法

  因纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,向人民法院起诉方式解决。

  第七条 附则

  一、本合同一式 2 份,。甲乙双方各执一份。

  二、本合同自双方签字后即生效,需办理公证的,自办毕公证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,甲、乙包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同14

  甲方:

  乙方:

  经洽谈,甲方将 给乙方实施拆。为了维护双方,在自愿、平等、公正、互利的原则下,特订本合同:

  一、工程名称

  二、拆迁面积

  拆迁总面积约三、拆迁费用

  1、房屋残值费

  残值费用采用

  2、渣土处置费

  甲方按政府有关文件应交纳的渣土处置费,由甲方缴纳。

  三、责任、义务

  1、甲方:

  1)甲方负责政府有关部门的协调工作,保证乙方的拆迁工作顺利进行;

  2)动迁公司负责及主管住户的搬迁、房屋腾退,并交由乙方拆除。

  2、乙方:

  1)乙方应服从甲方的指挥,负责地块上建筑物的'拆除;

  2)在施工过程中,乙方应个具有安全资质的专业人员进行现场指挥,在施工过程中所发生的一切安全事故及责任事故,由乙方负责并承担相应的法律责任;

  3)乙方应说明施工,施工过程中所发生的一切纠纷由乙方调解;

  4)配合动迁公司做好动迁工作,促使住户签约;

  5)做前期签约住户的交房工作;

  6)红线万元,由乙方支付甲方,乙方在协议签订后 内支付;

  7)乙方负责地块建筑物拆除后的地面障碍,经甲方验收合格后方可进行转交,同时保证 甲方能正常施工;

  8)因拆除房屋时乙方造成的遗留问题影响甲方施工的,由乙方自行负责;

  9)施工过程乙方应服从甲方指挥和安排,若甲方发现有违规现象,乙方自行处理;

  10)如甲方另安排乙方所做的拆迁项目,其费用另计;

  11)甲方有承担其主管部门的所有规费及其它费用。

  四、本协议自双方签字盖章生效,拆迁完毕自然解除,可签订增补协议。

  五、本协议未尽事宜,双方另行协商解决。

  六、本协议一式四份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日